Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по делу n А37-891/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

от 28.12.2012 исх. № 121228.РАА исполнитель в ответ на замечания заказчика, со ссылками на «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», утвержденные МПР России от 05.06.2007 № 37р, дал соответствующие обоснования, а также просил назначить удобное для заказчика время для обсуждения этих и других вопросов (т.5 л.д.л.д.25-27).

Уведомлением от 21.12.2012 исх. № 96  ООО «Дюамель» сообщило ООО «ТОМС инжиниринг» об одностороннем отказе от исполнения договора от 24.10.2011 № 261111 на основании пункта 3 статьи 450 ГК РФ, пункта 8.2 договора, в связи с невыполнением исполнителем своих обязанностей,  потребовав возврата перечисленной суммы аванса за второй этап работы в размере 1 180 000 рублей (т.1 л.д.л.д.130-131).

Указанное уведомление о расторжении договора получено ООО «ТОМС инжиниринг» 09.01.2013.

Пунктом 8.2 договора предусмотрено право заказчика расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке до завершения работ в случаях:

- задержки исполнителем начала работ более чем на 30 календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от заказчика;

- несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ (этапа работ) более чем на 30 календарных дней;

- выявления отступлений от технического задания без согласования таковых с заказчиком.

В случае расторжения договора по данным основаниям исполнитель обязан возвратить заказчику все полученные от него денежные суммы в полном объеме, за вычетом стоимости фактически выполненных и сданных заказчику работ, предусмотренных договором, в срок, не превышающий 10 дней с момента получения уведомления о расторжении договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

Таким образом, договор от 24.10.2011 № 261111 расторгнут с 24.01.2013.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком требования истца о возврате суммы перечисленного аванса в сумме 1 180 000 рублей,  нарушение сроков исполнения обязательств, ООО «Дюамель» обратилось в суд иском о взыскании с ООО «ТОМС инжиниринг» неосновательного обогащения в указанном размере и штрафа за нарушение сроков сдачи второго этапа выполненных работ в размере 354 000 рублей.

Кроме того, 10.11.2011 между ООО «Дюамель» (заказчик) и ООО «ТОМС инжиниринг» заключен договор на выполнение предпроектных работ № 261112, по условиям которого исполнитель по поручению заказчика обязался выполнить работы – «Разработка предпроектной технической документации площадки строительства горно-перерабатывающего комплекса на базе золоторудного месторождения Надежда» согласно условиям договора и технического задания (приложение № 1 к договору) и обязался сдать результат выполненных работ заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

В соответствии с пунктом 1.2 договора для реализации договора заказчик передает исполнителю техническое задание (приложение № 1 к договору) и исходные данные (перечень установлен приложением № 1 к договору) в порядке и сроки, установленные договором.

Согласно пункту 1.4 договора по завершении работ исполнитель передает заказчику результат выполненных работ (далее – «Предпроектная техническая документация») в объеме пункта 1.1 договора и технического задания, а заказчик принимает работу и оплачивает ее в размере и в порядке, определенном разделом 4 договора.

Общая стоимость работ по договору согласована сторонами пунктом 4.1 договора и составляет 6 490 000 рублей, в том числе НДС.

Порядок и сроки оплаты работ определены пунктами 4.2.1, 4.2.2 договора.

В соответствии с пунктом 4.2.1 договора в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора заказчик осуществляет предоплату (аванс) в размере 50% от общей стоимости работ, указанной в пункте 4.1 договора, что составляет 3 245 000 рублей с НДС.

В течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по договору заказчик осуществляет окончательный расчет и переводит на расчетный счет исполнителя денежные средства в размере оставшихся 50% от стоимости работ по договору (пункт 4.2.2 договора). 

Сроки выполнения работ по договору определены сторонами пунктом 5.1 договора, согласно которому срок составляет 120 календарных дней с момента перечисления предоплаты по договору, либо моментом предоставления заказчиком исходных данных по Приложению № 1 к договору, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит позже.

Пунктом 5.3 договора предусмотрено, что исполнитель при завершении работ, предусмотренных договором, представляет заказчику комплект разработанной документации на бумажных носителях в 4 экземплярах и 1 экземпляр на электронных носителях в виде, пригодном для последующего копирования и тиражирования.

Согласно пункту 5.4 договора при завершении работы исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа заказчика от приемки работ сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (пункт 5.5 договора).

В силу пункта 5.6 договора, если в течение 10 рабочих дней после получения заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик не примет выполненные работы или не заявит мотивированный отказ от приемки выполненных работ, работа считается принятой и подлежащей оплате по подписанному в одностороннем порядке исполнителем акту сдачи-приемки работ.

В соответствии с пунктом 6.6 договора при нарушении заказчиком сроков оплаты выполненных работ заказчик выплачивает исполнителю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от размера невыплаченной суммы, но не более 5 % от указанной суммы.

Пунктом 8.2 договора предусмотрено право заказчика расторгнуть договор в одностороннем порядке до завершения работ в случаях: задержки исполнителем начала работ более чем на 30 календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от заказчика;  несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ более чем на 30 календарных дней; выявления отступлений от технического задания без согласования таковых с заказчиком.

В случае расторжения договора по данным основаниям исполнитель обязан возвратить заказчику все полученные от него денежные суммы в полном объеме, за вычетом стоимости фактически выполненных и сданных заказчику работ, предусмотренных договором, в срок, не превышающий 10 дней с момента получения уведомления о расторжении договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

Согласно материалам дела, во исполнение условий договора заказчик платежными поручениями от 28.11.2011 № 970, от 01.12.2011 № 979, от 02.12.2011 № 982 перечислил в качестве предоплаты по договору денежные средства в общей сумме 3 245 000 рублей (т.1 л.д.л.д.85-87).

Ссылаясь на неисполнение исполнителем работ в полном объеме в установленные в договоре сроки, заказчик письмом от 21.12.2012 исх. № 96 уведомил ООО «ТОМС инжиниринг» об одностороннем отказе от исполнения указанного договора на основании пункта 3 статьи 450 ГК РФ, пункта 8.2 договора, одновременно потребовав возврата перечисленной по договору суммы аванса в размере 3 245 000 рублей. Указанное уведомление о расторжении договора  получено ООО «ТОМС инжиниринг» 09.01.2013 (т.5 л.д.л.д.70-71).

Таким образом, договор от 10.11.2011 № 261112 расторгнут с 24.01.2013.

Вместе с тем, результат фактически выполненных исполнителем работ  по договору направлен заказчику по накладной ДХЛ № 2675921662 от 15.01.2013 и доставлен последнему 22.01.2013 (т.1 л.д.л.д.110-111).

В свою очередь, исполнитель письмом от 14.01.2013 исх. № 20130114-01-ХИС  сообщил  заказчику, что на момент получения от заказчика уведомления о расторжении договора от 10.11.2011 № 261112 исполнителем фактически выполнены работы по разработке материалов, технических заданий, основных проектных (технологических) и конструктивных решений, а также по предварительной   проработке   решений   со степенью готовности от 60% до 100%; общая стоимость выполненных работ составила 2 950 000 рублей (т.1 л.д.л.д.107-108).

Неисполнение требований истца в части возврата денежных средств в сумме 3 245 000 рублей, перечисленных в счет аванса по договору от 10.11.2011 № 26112, ООО «Дюамель» обратилось в суд с требованием о взыскании указанной суммы в качестве неосновательного обогащения и взыскании начисленного штрафа за нарушение сроков выполнения работ в размере 324 500 рублей.

В свою очередь, ООО «ТОМС инжиниринг», ссылаясь на неоплату ООО «Дюамель» фактически выполненных работ по второму этапу по договору от 24.10.2011 № 261111, обратилось с встречным требованием о взыскании  неосновательного обогащения в сумме 5 900 000 рублей (7 080 000 – 1 180 000) и штрафа за нарушение сроков оплаты в размере 295 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Для возникновения неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно следующих условий: обогащения одного лица за счет другого лица и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать факт приобретения либо сбережения ответчиком денежных средств, принадлежащих ему, отсутствие у ответчика для этого правовых оснований, период такого пользования, а также размер неосновательного обогащения.

В силу статьи 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям, в том числе одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Обязательственные отношения сторон возникли, исходя из договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, регулируемые главой 37 ГК РФ.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

На основании пункта 1 статьи 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

В силу пункта 2 названной статьи подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором.

Согласно пункту 2 статьи 702 ГК РФ к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ применяются общие положения о договоре подряда, предусмотренные § 1 главы 37 ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В силу статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства.

Как следует из материалов дела, договор на выполнение проектных работ от 24.10.2011 № 261111, и договор  выполнение предпроектных работ от 10.11.2011 № 261112, на основании уведомления ООО «Дюамель» о расторжении договора 21.12.2012, с учетом положений пунктов 8.2, 8.4 договоров, являются расторгнутыми с 24.01.2013.

Согласно пунктам 5.3-5.6 договора от 24.10.2011 № 261111 исполнитель при завершении каждого этапа работ, предусмотренных договором, представляет заказчику комплект разработанной документации на бумажных носителях в 4 экземплярах и 1 экземпляр на электронных носителях в виде, пригодном для последующего копирования и тиражирования. При завершении работы (этапа) исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа) обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки работ (этапа) сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если в течение 10 рабочих дней после получения заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа) заказчик не примет выполненные работы или не заявит мотивированный отказ от приемки выполненных работ, работа считается принятой и подлежащей оплате по подписанному в одностороннем порядке исполнителем акту сдачи-приемки работ (этапа).

Как