Постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 № 154-па

Контракту.  Оплата  за  поставленный  товар  осуществляется из средств
_____________________________________________________________________.
         (источник финансирования указывается в соответствии
                     с документацией об аукционе)
     1.3. Цена         настоящего         Контракта         составляет
________________________ (________________________) рублей,  с  учетом
НДС,  транспортных расходов, расходов, связанных с монтажом и вводом в
эксплуатацию  поставленного   оборудования,   расходов   на   обучение
специалистов получателей работе на поставляемом оборудовании, расходов
на гарантийное  обслуживание  и  других  обязательных  платежей.  Цена
Контракта   является   твердой  и  не  может  изменяться  в  ходе  его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

                      2. Условия поставки товара

     2.1. Поставка,  монтаж,  ввод в эксплуатацию  товара  надлежащего
качества  и  обучение  специалистов производятся Поставщиком в течение
______________ (указывается срок в  соответствии  с  документацией  об
аукционе)  с  даты  подписания  настоящего  Контракта,  в количестве и
комплектации  согласно  спецификации  к  настоящему  Контракту.  Датой
исполнения  Поставщиком  обязательств по настоящему Контракту являются
даты подписания акта приемки выполненных работ  по  монтажу,  вводу  в
эксплуатацию   и  документа,  подтверждающего  обучение  специалистов.
Данные документы подписываются Заказчиком и Поставщиком.  При этом  на
данных документах должна быть подпись соответствующего получателя.
     2.2. В течение ____ дня (дней) со дня поставки  товара  Поставщик
представляет   Заказчику   экземпляр   отгрузочных  документов  (счет,
счет-фактуру,   накладную   с   отметкой   получателей,   сведения   о
подтверждении   качества  поставленного  товара).  В  случае  поставки
товаров,   происходящих   из   иностранных    государств,    Поставщик
предоставляет   получателям   документы,   подтверждающие  иностранное
происхождение товаров.
     2.3. Поставщик  должен  уведомлять  получателей  о дате и времени
поставки товара не менее чем за ___ (указывается срок в соответствии с
документацией об аукционе) день (дней) до осуществления поставки.
     2.4. Доставка  товара  производится  транспортом  Поставщика   до
получателей.   Поставщик  должен  обеспечить  разгрузку  поставленного
товара.
     2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
Поставщик   несет   ответственность  за  надлежащую  упаковку  товара,
обеспечивающую  его   сохранность   при   транспортировке   воздушным,
железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении и во
время перегрузки.
     2.6. В   течение   ______  (указывается  срок  в  соответствии  с
документацией об аукционе) дней по  письменному  требованию  Заказчика
Поставщик  обязан  представить отчет о ходе выполнения поставок товара
по форме, установленной Заказчиком.

                         3. Порядок расчетов

     3.1. Расчет за поставляемый  товар  осуществляется  Заказчиком  в
следующем                                                     порядке:
_____________________________________________________________________.
     (порядок расчетов указывается в соответствии с документацией
                             об аукционе)

                          4. Качество товара

     4.1. Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать
потребительским  свойствам товара и сертификату качества изготовителя,
должно  иметь  сертификат  соответствия   Госстандарту   России   (при
обязательной  сертификации)  и  другие  разрешительные  документы  для
использования   на   территории   Российской    Федерации,    выданные
уполномоченными на то органами.""""
     4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в   соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки  продукции
производственно-технического   назначения    и    товаров    народного
потребления  по количеству,  утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.65 N П-6,  инструкцией  О  порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения и товаров
народного  потребления  по  качеству,   утвержденной   Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7,  в части, не
противоречащей законодательству.
     4.3. Контроль   качества   поставляемого   товара  осуществляется
Поставщиком.
     4.4. В  случае,  когда  Поставщик  узнал  о ненадлежащем качестве
товара после его поставки,  он должен  незамедлительно  уведомлять  об
этом Заказчика и получателей.
     4.5. Поставщик обязан  в  течение  _____  дня  (дней)  с  момента
требования  получателей,  а  также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
     4.6. Поставщик отвечает  за  качество  поставляемого  товара  при
транспортировке его до получателей. Поставщик несет ответственность за
все потери и повреждения,  связанные с  неправильной  транспортировкой
поставляемого товара.
     4.7. В случае нарушения условий поставки  товара  Заказчик  имеет
право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара
за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма настоящего
Контракта остаются неизменными.
     4.8. В  случае  обнаружения  недовложения  или  заводского  брака
получатели обязаны вызвать представителя Поставщика.
     4.9. Обязанность Поставщика поставить товар получателям считается
исполненной после приемки товара получателями в соответствии с пунктом
4.2 настоящего Контракта.
     4.10. Срок гарантийного обслуживания товара ___________ месяцев с
момента ввода в эксплуатацию.

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  Стороны  несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
     5.2. В  случае  просрочки  оплаты Заказчиком поставленного товара
сверх срока,  установленного настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает
Поставщику  неустойку  в  размере  одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации   за   каждый   день   просрочки   от  суммы  невыполненного
обязательства.
     5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  Поставщик  уплачивает   неустойку   (штраф)   в
следующих размерах:
     5.3.1. за  нарушение   срока   поставки   товара,   определенного
Контрактом,   Поставщик   уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере
________ за каждый день просрочки от стоимости поставленного товара  с
нарушением срока отгрузки;
     5.3.2. в случае неисполнения  обязательства  по  доставке  товара
своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику
расходы по доставке товара в полном объеме;
     5.3.3. за  недопоставку  товара  Поставщик  уплачивает  Заказчику
неустойку в размере _________ за каждый день  просрочки  от  стоимости
недопоставленного товара;
     5.3.4. в  случае  поставки   некачественного   товара   Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере _______;
     5.3.5. за нарушение срока замены  товара  ненадлежащего  качества
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый
день просрочки от стоимости поставленного  некачественного  товара  за
каждый день просрочки.
     5.4. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы  очередного
платежа за поставленный Поставщиком товар.
     5.5. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от   исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  и  возмещения  убытков другой
стороне.

                   6. Форс-мажорные обстоятельства

     6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают  наступление  событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,  небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или   носящих
непредвиденный  характер.  Такие события могут включать в себя,  но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна  из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по   настоящему
Контракту,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить другую
Сторону как о наступлении,  так и о  прекращении  таких  обстоятельств
предоставлением    документов,    подтверждающих   наступления   таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     6.3. В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств Стороны
продолжают,  насколько  это  возможно,  выполнение   обязательств   по
настоящему  Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

                 7. Обеспечение исполнения Контракта

     7.1. В целях обеспечения исполнения  обязательств  по  настоящему
Контракту  Поставщик  обязуется  до  заключения  настоящего  Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую  гарантию  или
заключить  договор  страхования  своей  ответственности  по настоящему
Контракту или передать Заказчику в  залог  денежные  средства,  в  том
числе  в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере,  указанном в  пункте  7.2  настоящего  Контракта.
Способ   обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     7.2. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
     7.3. Вариант    1:   Безотзывная   банковская   гарантия   должна
соответствовать  требованиям,   установленным   Гражданским   кодексом
Российской  Федерации,  а  также иным законодательным актом Российской
Федерации.  В безотзывной банковской гарантии в  обязательном  порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту  и  которая  не  может
быть  менее  суммы,  установленной  в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле  настоящего Контракта.  Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен устанавливаться с учетом  установленного  гарантийного
срока  товара  и  оканчиваться  не  ранее его завершения.  Безотзывная
банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящий  Контракт,  не
освобождают  его  от  обязательств  по   соответствующей   безотзывной
банковской гарантии.
     Вариант 2:  Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Поставщика.  Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту.
Договор  страхования  также  должен  содержать  указание  на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.  Срок  действия  договора  страхования
должен  устанавливаться  с  учетом  установленного  гарантийного срока
товара и оканчиваться  не  ранее  его  завершения.  Также  в  договоре
страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие страховщика и
страхователя с тем,  что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Контракт,  не  освобождают  его  от  обязательств  по соответствующему
договору страхования.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве  залога,  должны  быть  перечислены  в
размере,  установленном  в  пункте  7.2 настоящего Контракта,  на счет
Заказчика.  Факт внесения денежных средств  в  обеспечение  исполнения
настоящего   Контракта  в  качестве  залога  подтверждается  платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Поставщику  Заказчиком  при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в  течение  __________
(_____________)   банковских   дней   со   дня   получения  Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.  Денежные средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Поставщиком  в  данном
письменном требовании.
     7.4. В  случае  продления  срока  поставки  товара  по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую  банковскую
гарантию  или  договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
     7.5. Если   по   каким-либо   причинам   обеспечение   исполнения
обязательств по настоящему Контракту  перестало  быть  действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения  обязательств
по  настоящему  Контракту  на тех же условиях и в том же размере,  что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.

                      8. Срок действия Контракта

     8.1. Настоящий Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     8.2. Действие настоящего Контракта распространяется на  отношения
Сторон,                           возникшие                          с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                         протокола аукциона)

                          9. Прочие условия

     9.1. Изменения к настоящему Контракту будут иметь силу,  если они
оформлены  в  письменном виде,  подписаны обеими Сторонами и скреплены
печатями.
     9.2. Стороны  примут  все  возможные  меры  для разрешения споров
путем  переговоров.  При  невозможности  урегулирования  споров  путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном суде Тверской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
     9.3. После   подписания   настоящего   Контракта  все  предыдущие
соглашения,  переговоры  и  переписка  между  Сторонами  в   связи   с
подписанием     настоящего     Контракта     будут     рассматриваться
недействительными и не имеющими силу с момента его подписания.
     9.4. Взаимоотношения   Сторон,   не   урегулированные   настоящим
Контрактом,  определяются  действующим  законодательством   Российской
Федерации.
     9.5. Заказчик по согласованию с  Поставщиком  в  ходе  исполнения
Контракта   вправе   изменить  в  размере,  установленном  действующим
законодательством о  размещении  заказов,  предусмотренное  Контрактом
количество  товаров  при изменении потребности в товарах,  на поставку
которых заключен Контракт.  При  поставке  дополнительного  количества
таких  товаров  Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную  цену  Контракта   пропорционально   количеству   таких
товаров,  но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной  цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
     9.6. Настоящий Контракт составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу.""""

     Приложения к Контракту:
     1. Приложение 1 Перечень получателей.
     2. Приложение 2 Спецификация товара.

                    10. Адреса и реквизиты Сторон

     ЗАКАЗЧИК:                            ПОСТАВЩИК:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

     Примечания:
     1. В разделе 5 Заказчик вправе самостоятельно  установить  размер
неустойки (штрафа).
     2. Раздел  7  указывается  в  Контракте  только  в  случае,  если
обеспечение   исполнения   Контракта  предусмотрено  документацией  об
аукционе.
     3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
     4. Пункт   9.5  Заказчик  включает  в  случае,  если  возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена  документацией
об аукционе."
     5. Приложения 1,  2 к  Контракту  оформляются  в  соответствии  с
документацией об аукционе."
(Дополнен    -    Постановление    Администрации    Тверской   области
от 10.02.2009 № 33-па)



                                                         Приложение 9
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 22.05.2007 N 154-па


                            Типовая форма
       государственного контракта на поставку мягкого инвентаря
              для государственных нужд Тверской области
                              N _______

     __________________                   ____ ___________ 20___ год
     (место заключения)

     _______________________________________________, именуемый      в
дальнейшем    Заказчик,    в   лице   _______________________________,
действующего на основании _________________________,  с одной стороны,
и  ____________________________,  именуемый в дальнейшем Поставщик,  в
лице  _________________________________,  действующего  на   основании
____________________________,  с другой стороны,  Заказчик и Поставщик
далее  по  тексту  контракта   именуются   Стороны,   по   результатам
проведенного   открытого   аукциона  (протокол  от  _________________)
заключили настоящий государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

                         1. Предмет Контракта

     1.1. Предметом  настоящего  Контракта  является  поставка мягкого
инвентаря  (далее   -   товар)   в   целях   обеспечения   Поставщиком
государственных  нужд  Тверской области для подведомственных Заказчику
государственных учреждений (далее - Получатели).
     1.2. В развитие настоящего Контракта в течение __________________
дней Поставщик обязан заключить договоры поставки  товара  (приложение
3)  с  Получателями.  Перечень  Получателей  указан  в  приложении 2 к
настоящему Контракту.
     1.3. Оплату за товар осуществляют Получатели.  Заказчик обязуется
обеспечить оплату за поставленный товар.
     1.4. Ассортимент,   цена,   количество   товара,  сроки  поставки
указываются в приложении 1 к настоящему Контракту.
     1.5. Поставка  товара  осуществляется  в  соответствии с заявками
Получателей.
     1.6. Период             поставки             товара             -
_____________________________________________________________________.
                   (указывается срок в соответствии
                     с документацией об аукционе)

                        2. Обязанности Сторон

     2.1. Обязанности Поставщика:
     2.1.1. Поставлять   товар   в   соответствии   со   спецификацией
(приложение 1).
     2.1.1. Выставлять  Получателям,  заключившим договоры на поставку
товара с Поставщиком, счета-фактуры на поставляемый товар.
     2.1.2. Удовлетворять      претензии      Получателей     согласно
акту-рекламации к поставленному товару.
     2.1.3. В  случае  поставки  товаров,  происходящих из иностранных
государств,    Поставщик    предоставляет    Получателям    документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
     2.2. Обязанности Заказчика:
     2.2.1. Осуществить  контроль за заключением договоров на поставку
товара между Поставщиком и Получателями.
     2.2.2. Осуществлять  иные  обязанности,  связанные  с заключением
настоящего Контракта.

                          3. Качество товара

     3.1. Качество  и  комплектность  товара  должны   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
     3.2. Гарантийный    срок    качества    товара    устанавливается
соответствующей документацией для каждого вида  товара,  указанного  в
приложении 1 к настоящему Контракту.

                   4. Упаковка и маркировка товара

     4.1. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих
нормативно-технической документации.

                  5. Сроки и порядок поставки товара

     5.1. Товар поставляется Поставщиком в ассортименте и  количестве,
указанных в приложении 1 к настоящему Контракту.
     5.2. Поставка товара до  Получателей  осуществляется  транспортом
Поставщика по заявкам Получателей.
     5.3. За _______  дня  до  фактической  доставки  товара  согласно
условиям поставки Поставщик по телефону,  факсу сообщает Получателям о
намерении  осуществить  поставку  товара,  а  также  о  времени  такой
поставки с тем,  чтобы Получатель смог подготовить складские помещения
к приему товара.""""
     5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в  соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки   продукции
производственно-технического    назначения    и    товаров   народного
потребления по количеству,  утвержденной Постановлением  Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией О порядке
приемки продукции производственно-технического  назначения  и  товаров
народного   потребления   по  качеству,  утвержденной  Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в  части,
не противоречащей законодательству.

                      6. Цена и порядок расчетов

     6.1. Цена  Контракта составляет ___________ (___________________)
рублей,  с учетом  НДС  и  является  твердой  на  весь  срок  действия
Контракта.  Цена  Контракта не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
     6.2. Оплата  за  поставленный  товар  производится Получателем за
счет                                                           средств
______________________________________________________________________
  (указывается источник финансирования в соответствии документацией
                             об аукционе)
в следующем порядке _________________________________________________.
             (порядок расчетов указывается в соответствии
                     с документацией об аукционе)

                      7. Ответственность Сторон

     7.1. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать
уплату неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего  после   дня   истечения   установленного   государственным
Контрактом  срока  исполнения обязательства,  в размере ___________ от
цены Контракта.  Поставщик освобождается  от  уплаты  неустойки,  если
докажет,  что  просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы  (форс-мажорных  обстоятельств)  или  по
вине    Заказчика.    В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком
обязательства,   предусмотренного   Контрактом,    Поставщик    вправе
потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  обязательства,   предусмотренного   Контрактом,
начиная   со   дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
государственным Контрактом срока исполнения обязательства,  в  размере
одной   трехсотой   действующей   на   день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
просроченного обязательства.
     7.2. Заказчик освобождается от уплаты  неустойки,  если  докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или  по  вине  другой
Стороны.
     7.3. Споры,  возникшие из настоящего  Контракта,  рассматриваются
Арбитражным судом Тверской области.

                   8. Форс-мажорные обстоятельства

     8.1. Форс-мажорные  обстоятельства  означают наступление событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,   небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или  носящих
непредвиденный характер.  Такие события могут включать в себя,  но  не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна   из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по  настоящему
Контракту,  данная Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону  как  о  наступлении,  так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением   документов,   подтверждающих    наступления    таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     8.3. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны
продолжают,   насколько   это  возможно,  выполнение  обязательств  по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов  выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

                 9. Обеспечение исполнения Контракта

     9.1. В  целях  обеспечения  исполнения обязательств по настоящему
Контракту  Поставщик  обязуется  до  заключения  настоящего  Контракта
оформить  и  представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор  страхования  своей  ответственности  по  настоящему
Контракту  или  передать  Заказчику  в залог денежные средства,  в том
числе в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения  настоящего
Контракта  в  размере,  указанном  в  пункте 9.2 настоящего Контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     9.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта  предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
     9.3. Вариант   1:   Безотзывная   банковская   гарантия    должна
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В  безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту и которая не может
быть менее суммы,  установленной в пункте  9.2  настоящего  Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать   указание   на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и
дополнения,  внесенные в настоящий Контракт,  не  освобождают  его  от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.  Срок
действия безотзывной банковской  гарантии  должен  устанавливаться  на
срок поставки мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
     Вариант 2:  Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Поставщика.  Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту.
Договор  страхования  также  должен  содержать  указание  на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.  Также в договоре  страхования  должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его  от  обязательств  по соответствующему договору страхования.  Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок  поставки
мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога,  должны быть перечислены в
размере,  установленном в пункте 9.2  настоящего  Контракта,  на  счет
Заказчика.  Факт  внесения  денежных  средств в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога  подтверждается   платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего  исполнения  Поставщиком
всех  своих  обязательств по настоящему Контракту в течение __________
(_____________)  банковских   дней   со   дня   получения   Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.  Денежные средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Поставщиком  в  данном
письменном требовании.
     9.4. В случае  продления  срока  поставки  товара  по  настоящему
Контракту  Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности  по  настоящему
Контракту.
     9.5. Если   по   каким-либо   причинам   обеспечение   исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту перестало быть действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение  Поставщиком  своих  обязательств  по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в  том  же  размере,  что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.

                     10. Срок действия Контракта

     10.1. Настоящий  Контракт  вступает  в  силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     10.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон,                          возникшие                           с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                         протокола аукциона)

                          11. Прочие условия

     11.1. Настоящий  Контракт  может  быть  расторгнут  по соглашению
Сторон или решению суда  по  основаниям,  предусмотренным  гражданским
законодательством.
     11.2. Изменения к настоящему Контракту  действительны,  если  они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего Контракта,  подписаны надлежащим образом уполномоченным  на
то представителем Сторон.
     11.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
     11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком  в  ходе  исполнения
Контракта   вправе   изменить  в  размере,  установленном  действующим
законодательством о  размещении  заказов,  предусмотренное  Контрактом
количество  товаров  при изменении потребности в товарах,  на поставку
которых заключен Контракт.  При  поставке  дополнительного  количества
таких  товаров  Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную  цену  Контракта   пропорционально   количеству   таких
товаров,  но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной  цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
     11.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных  экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Контракта.""""""

     Приложения к Контракту:
     1. Приложение 1 Спецификация товара.
     2. Приложение 2 Перечень Получателей товара.
     3. Приложение 3 Форма договора на поставку мягкого инвентаря.

                    12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик:                            Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

     Примечания:
     1. Если   Поставщиком   по   Контракту   является  индивидуальный
предприниматель,  то в преамбуле Контракта после слов действующего на
основании  указываются  данные  свидетельства  регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия,  N,  когда и  кем  выдано);  в
случае, если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным
предпринимателем),  указываются  фамилия,  имя,  отчество,  серия,   N
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.
     2. В разделе 7 Заказчик вправе самостоятельно  установить  размер
неустойки в отношении Поставщика.
     3. Раздел  9  указывается  в  Контракте  только  в  случае,  если
обеспечение   исполнения   Контракта  предусмотрено  документацией  об
аукционе.
     4. Пункт   10.2   указывается   только   в   том   случае,   если
правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
     5. Пункт  11.4  Заказчик  включает  в  случае,  если  возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена  документацией
об аукционе.
     6. Приложения 1,  2 к  Контракту  оформляются  в  соответствии  с
документацией об аукционе.



                                                          Приложение 3
                             к    типовой    форме    государственного
                             контракта  на  поставку мягкого инвентаря
                             для государственных нужд Тверской области""


                                                               Договор
                                         на поставку мягкого инвентаря
                                                             N _______

     __________________                   ____ ___________ 20___ год
     (место заключения)

     ___________________________________, именуемый    в    дальнейшем
Получатель,  в лице _________________________________, действующего на
основании Устава,  и ______________________________________, именуемый
в дальнейшем Поставщик,  в лице ________________________, действующего
на основании  _______________,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  на
основании  государственного  контракта  от  ______________  N ________
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. Предмет договора

     1.1. Поставщик в соответствии  с  условиями  настоящего  договора
обязуется  поставить  мягкий  инвентарь (далее - товар),  а Получатель
обязуется принять и  оплатить  поставленный  товар  в  соответствии  с
приложением к настоящему договору.

                    2. Права и обязанности Сторон

     2.1. Поставщик имеет право:
     2.1.1. На выбор вида транспорта,  которым товар  доставляется  до
Получателя.
     2.1.2. Требовать  оплаты  товара  в  соответствии   с   условиями
договора в установленный договором срок.
     2.2. Получатель имеет право:
     2.2.1. Уведомив   Поставщика,   отказаться   от  приемки  товара,
поставка которого просрочена.
     2.2.2. В   случае   поставки   товара   ненадлежащего   качества,
некомплектных    товаров     предъявить     требования     Поставщику,
предусмотренные  статьями  475,  480  Гражданского  кодекса Российской
Федерации.
     2.2.3. Отказаться  от  оплаты  товаров  ненадлежащего  качества и
некомплектных товаров,  а  если  такие  товары  оплачены,  потребовать
возврата   уплаченных   сумм   впредь   до  устранения  недостатков  и
доукомплектования товаров либо их замены.
     2.3. Поставщик обязан:
     2.3.2. Передать товар Получателю в соответствии со  спецификацией
(прилагается) и условиями настоящего договора.
     2.3.3. Поставить товар Получателю собственным транспортом  или  с
привлечением   транспорта   третьих   лиц   за  свой  счет.  Все  виды
погрузочно-разгрузочных   работ,   включая   работы   с    применением
грузоподъемных   средств,   осуществляются   Поставщиком  собственными
техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
     2.3.4. Передать    Получателю    оригиналы   товарно-транспортных
накладных и счетов-фактур не позднее  ____  дней,  следующих  за  днем
отгрузки  товара  Получателю,  а  также  акты приемки-передачи товара,
подписанные Поставщиком.
     2.3.5. Участвовать  в  приемке-передаче  товаров в соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
     2.3.6. Представить  сертификаты,  обязательные  для  данного вида
товара,  и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     2.3.7. Устранять недостатки товара и  некомплектность  в  течение
____  дня  (дней)  с  момента  заявления  о них Получателем.  Расходы,
связанные с устранением недостатков товара, его некомплектности, несет
Поставщик.
     2.3.8. По  требованию  Получателя  заменить   товар   на   товар,
соответствующий   по  качествам  условиям  настоящего  договора,  либо
вернуть все денежные средства,  полученные в  счет  оплаты  товара,  в
течение   ____  дней  с  даты  получения  соответствующего  требования
Получателя.
     2.3.9. В  случае  поставки  товаров,  происходящих из иностранных
государств,    Поставщик    предоставляет    Получателю     документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
     2.4. Получатель обязан:
     2.4.1. Принять  товар  в  соответствии  с  разделом  5 настоящего
договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента,  комплектности  и  других характеристик товара подписать
акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
     2.4.2. Оплатить  поставленный  товара  в соответствии с условиями
настоящего договора.
     2.4.3. Возвратить   Поставщику  многооборотную  тару  и  средства
пакетирования, в которых поступил товар.

                          3. Качество товара

     3.1. Качество  и  комплектность  товара  должны   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
     3.2. Гарантийный    срок    качества    товара    устанавливается
соответствующей документацией для каждого вида  товара,  указанного  в
приложении к настоящему договору.

                          4. Упаковка товара

     4.1. Товар  должен  поставляться  по  заявкам Получателя в таре и
упаковке,    соответствующих    требованиям     нормативно-технической
документации.

             5. Срок и порядок поставки (приемки) товара

     5.1. Товар  поставляется  Поставщиком полностью в соответствии со
спецификацией.
     5.2. Поставка  товара  до  Получателя  осуществляется транспортом
Поставщика                          в                          течение
_____________________________________________________________________.
          (указывается срок в соответствии с государственным
                             контрактом)
    5.3. За __________________________________________________________
    (указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
дня  до  фактической  доставки   товара   согласно  условиям  поставки
Поставщик   по   телефону,   факсу  сообщает  Получателю  о  намерении
осуществить поставку товара,  а также о времени такой поставки с  тем,
чтобы Получатель смог подготовить складские помещения к приему товара.
     5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в   соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки  продукции
производственно-технического   назначения    и    товаров    народного
потребления  по количеству,  утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией О порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения и товаров
народного  потребления  по  качеству,   утвержденной   Постановлением
Госарбитража  при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в части,
не противоречащей законодательству.

                      6. Цена и порядок расчетов

     6.1. Цена  договора   составляет   ___________   (______________)
рублей,  с  учетом  НДС  и  является  твердой  на  весь  срок действия
договора.
     6.2. Оплата  за  поставленный  товар  производится  Получателем в
следующем                                                     порядке:
_____________________________________________________________________.
    (порядок расчетов указывается в соответствии с государственным
                             контрактом)

                      7. Ответственность Сторон

     7.1. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных настоящим  договором,  Получатель  вправе  потребовать
уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день просрочки
исполнения обязательства,  предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего   после   дня   истечения  установленного  договором  срока
исполнения обязательства,  в  размере  __________  от  цены  договора.
Поставщик   освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что
просрочка исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой   силы   (форс-мажорных   обстоятельств)   или  по  вине
Получателя.  В случае просрочки исполнения Получателем  обязательства,
предусмотренного   договором,   Поставщик  вправе  потребовать  уплату
неустойки.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки  исполнения
обязательства,  предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения   установленного   настоящим   договором   срока
исполнения  обязательства,  в  размере  одной трехсотой действующей на
день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены просроченного обязательства.
     7.2. Получатель освобождается от уплаты неустойки,  если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или  по  вине  другой
Стороны.
     7.3. Споры,  возникшие из  настоящего  договора,  рассматриваются
Арбитражным судом Тверской области.

                   8. Форс-мажорные обстоятельства

     8.1. Форс-мажорные  обстоятельства  означают наступление событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  договора,  не   вызванных
просчетом,   небрежностью  Сторон  настоящего  договора,  или  носящих
непредвиденный характер.  Такие события могут включать в себя,  но  не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна   из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по  настоящему
договору,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону  как  о  наступлении,  так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением   документов,   подтверждающих    наступления    таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     8.3. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны
продолжают,   насколько   это  возможно,  выполнение  обязательств  по
настоящему договору и ведут поиск альтернативных  способов  выполнения
договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

                      9. Срок действия договора

     9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     9.2. Действие  настоящего  договора распространяется на отношения
Сторон,                          возникшие                           с
_____________________________________________________________________.
     (указывается дата не ранее даты подписания государственного
                              контракта)

                          10. Прочие условия

     10.1. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению
Сторон или решению суда  по  основаниям,  предусмотренным  гражданским
законодательством.
     10.2. Изменения к настоящему  договору  действительны,  если  они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего договора,  подписаны надлежащим образом уполномоченными  на
то представителями Сторон.
     10.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.""
     10.4. Настоящий договор составлен в двух  подлинных  экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.

     Приложение - Спецификация товаров.

                    11. Адреса и реквизиты Сторон

     Получатель:                          Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________