Постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 № 154-па

других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после  заключения
настоящего   Контракта   и   непосредственно  повлияли  на  исполнение
Сторонами своих обязательств,  а  также  которые  Стороны  были  не  в
состоянии предвидеть или предотвратить.
     6.4. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     6.5. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     6.6. Если  обстоятельства,  указанные  в  пункте  6.3  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий
Контракт  без  требования  возмещения  убытков,  понесенных  в связи с
наступлением таких обстоятельств.

                 7. Обеспечение исполнения Контракта

     7.1. В целях обеспечения исполнения  обязательств  по  настоящему
Контракту    "Поставщик"    обязуется    оформить    и    предоставить
"Государственному заказчику" банковскую гарантию или заключить договор
страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать
"Государственному   заказчику"   денежные   средства   в   обеспечение
исполнения  настоящего  Контракта  в  размере,  указанном в пункте 7.2
настоящего  Контракта.   Способ   обеспечения   исполнения   контракта
определяется "Поставщиком" самостоятельно из перечисленных в настоящем
пункте способов.
     7.2. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму ________ (_______________) рублей.
     7.3. (Вариант   1:  Банковская  гарантия  должна  соответствовать
требованиям,  установленным Гражданским кодексом Российской Федерации,
а также иным законодательным актом Российской Федерации.
     В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть  указана
сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  и  которая   не   может   быть   менее   суммы,
установленной в пункте 6.2 настоящего Контракта.
     Банковская гарантия  должна  содержать  указание   на   настоящий
Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле настоящего Контракта.
     Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного  гарантийного  срока товара и оканчиваться не ранее его
завершения.
     Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с
тем,  что изменения и дополнения,  внесенные в настоящий Контракт,  не
освобождают   его   от   обязательств  по  соответствующей  банковской
гарантии.)
     (Вариант 2:   Договор  страхования  ответственности  "Поставщика"
должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  а  также иным законодательным актом Российской
Федерации.
     В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма,
на которую страхуется ответственность "Поставщика".
     Страхование должно  покрывать  случаи  виновного неисполнения или
ненадлежащего   исполнения   "Поставщиком"   своих   обязательств   по
настоящему Контракту.
     Договор страхования также должен содержать указание на  настоящий
Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле настоящего Контракта.
     Срок действия  договора  страхования  должен  устанавливаться   с
учетом  установленного  гарантийного  срока  товара  и оканчиваться не
ранее его завершения.
     Также в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на
согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в настоящий Контракт,  не освобождают его от обязательств по
соответствующему договору страхования.)
     (Вариант 3:  Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном
в  пункте  7.2  настоящего Контракта,  на счет Заказчика,  указанный в
настоящем Контракте.
     Факт внесения   денежных   средств   в   обеспечение   исполнения
настоящего Контракта подтверждается платежным  поручением  с  отметкой
банка об оплате.
     Денежные средства  возвращаются   "Поставщику"   "Государственным
заказчиком"  при  условии  надлежащего  исполнения  "Поставщиком" всех
своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  в  течение  __________
(_____________)  банковских  дней  со  дня  получения "Государственным
заказчиком"  соответствующего  письменного  требования   "Поставщика".
Денежные   средства   возвращаются   на   банковский  счет,  указанный
"Поставщиком" в этом письменном требовании.)
     7.4. В  случае  продления  срока  поставки  товара  по настоящему
Контракту   "Поставщик"   обязуется    переоформить    соответствующую
банковскую  гарантию  или договор страхования своей ответственности по
настоящему  Контракту  или   передать   "Государственному   заказчику"
дополнительные  денежные  средства в обеспечение исполнения настоящего
Контракта.
     7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту  перестало  быть  действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение "Поставщиком" своих обязательств по  настоящему  Контракту,
"Поставщик"   обязуется   в   течение   10  (десяти)  банковских  дней
предоставить  "Государственному  заказчику"  иное  (новое)  надлежащее
обеспечение  исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же
условиях и в том же размере,  что указаны в данном разделе  настоящего
Контракта.

                   8. Порядок урегулирования споров

     8.1. Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы любые спорные
вопросы,  разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта, были урегулированы путем переговоров.
     8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения  одной  из  сторон  своих обязательств другая сторона может
направить претензию.  В  отношении  всех  претензий,  направляемых  по
настоящему Контракту,  сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок  не  позднее
10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
     8.3. Любые споры,  не  урегулированные  во  внесудебном  порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

                     9. Заключительные положения

     9.1. Настоящий   Контракт  вступает  в  силу  со  дня  подписания
_____________________________________________________________________.
     9.2. Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему Контракту,  не
противоречащие действующему законодательству  Российской  Федерации  и
конкурсной   (аукционной)   документации,  оформляются  дополнительным
соглашением Сторон в письменной форме.
     9.3. "Поставщик"   представляет   по   запросу  "Государственного
заказчика" в сроки,  указанные в  таком  запросе,  информацию  о  ходе
исполнения обязательств по настоящему Контракту.
     9.4. Любое уведомление,  которое одна сторона  направляет  другой
стороне   в   соответствии  с  настоящим  Контрактом,  направляется  в
письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью   с   последующим
представлением оригинала.
     9.5. Во всем,  что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
     9.6. Настоящий Контракт составлен в ______  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
     К настоящему Контракту прилагаются:
     приложение 1 - Спецификация поставляемых товаров;
     приложение 2 - График поставки;
     приложение 3  -  Техническая характеристика (техническое задание)
поставляемого товара;
     приложение 4 - Акт приемки-передачи товара.

     10. Реквизиты и подписи Сторон

           "Поставщик"                  "Государственный заказчик"
    _________________________           __________________________
    _________________________           __________________________
    _________________________           __________________________
    _________________________           __________________________
    _________________________           __________________________
    _________________________           __________________________

              М.П.

М.П.
     ____________
     Примечания.
     1. Если  "Поставщиком"  по  Контракту   является   индивидуальный
предприниматель,  то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные  свидетельства  регистрации  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  (серия,  N,  когда и кем выдано);  в
случае,  если   "Поставщик"   -   физическое   лицо   (не   являющееся
индивидуальным предпринимателем),  указываются фамилия, имя, отчество,
(серия,  N паспорта,  кем и когда выдан, место регистрации физического
лица).
     Пункт 2.6 Заказчик включает в случае,  если возможность изменения
количества товаров по контракту предусмотрена конкурсной документацией
или документацией об аукционе.
     В пункте  6.2  Заказчик  вправе  самостоятельно установить размер
неустойки.   Неустойка   начисляется   за   каждый   день    просрочки
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом   срока   исполнения
обязательства.  Размер  такой  неустойки  устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     Раздел 7 "Обеспечение исполнения контракта" включается Заказчиком
в    случае,   если   такое   обеспечение   предусмотрено   конкурсной
документацией, документацией об аукционе.
     В разделе   10  Контракта  "Реквизиты  и  подписи  Сторон"  перед
подписью   индивидуального   предпринимателя   ("Поставщика")    также
указываются полностью фамилия,  имя, отчество и данные свидетельства о
регистрации в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (серия,  N,
когда и кем выдано);  в случае, если "Поставщик" - физическое лицо (не
являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя,
отчество  (серия,  N  паспорта,  кем и когда выдан,  место регистрации
физического лица).
     Аналогичным образом оформляется Акт приема-передачи товаров.
     2. Настоящий Контракт является двусторонним и не распространяется
на   случаи,   когда   поставка   товаров   осуществляется   в   адрес
подведомственных получателей бюджетных средств. Данный Контракт должен
заключаться  исполнительным  органом  государственной  власти Тверской
области и победителем в проведении  конкурса  (аукциона)  на  поставку
товаров.
     3. Данный Контракт  не  распространяется  на  поставку  тепловой,
электрической энергии, газа.
     4. В  случае  поставки  продуктов  питания  п.  3.3.2  излагается
следующим образом:
     "3.3.2. Передать    товар    "Государственному    заказчику"    в
соответствии с условиями настоящего Контракта".
     Кроме того, при поставке продуктов питания п. 5.2, 5.3 в Контракт
не включаются.



                                                          Приложение 1
                                 к государственному контракту N ______
                                          от "____" __________ 20___ г.


                  Спецификация поставляемых товаров

-------------T------T---------T------T----------T---------T------|
|Наименование|Един. | Цена за |НДС  в|Количество|  Сумма  |Сумма |
|   товара   |измер.|  един.  |рублях|          |в рублях |НДС в |
|            |      |в рублях |      |          |(с учетом|рублях|
|            |      |(с учетом|      |          |   НДС)  |      |
|            |      |   НДС)  |      |          |         |      |
+------------+------+---------+------+----------+---------+------+
|            |      |         |      |          |         |      |
+------------+------+---------+------+----------+---------+------+
|            |      |         |      |          |         |      |
+------------+------+---------+------+----------+---------+------+
|            |      |         |      |          |         |      |
+------------+------+---------+------+----------+---------+------+
|Итого       |                                                   |
L------------+----------------------------------------------------

           "Поставщик"                  "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

              М.П.                                М.П.



                                                          Приложение 2
                                 к государственному контракту N ______
                                         от "___" ___________ 20___ г.


                           График поставки

----T------------T---------T----------T------------T-------------|
| N |Наименование| Единица |Количество|    Срок    | Примечание  |
|п/п|   товара   |измерения|          | исполнения |             |
|   |            |         |          | (поставки) |             |
+---+------------+---------+----------+------------+-------------+
|   |            |         |          |            |             |
+---+------------+---------+----------+------------+-------------+
|   |            |         |          |            |             |
+---+------------+---------+----------+------------+-------------+
|   |            |         |          |            |             |
L---+------------+---------+----------+------------+--------------

           "Поставщик"                  "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

              М.П.                                М.П.



                                                          Приложение 3
                                 к государственному контракту N ______
                                        от "____" ___________ 20___ г.


                      Техническая характеристика
              (техническое задание) поставляемого товара

----T---------------T---------------T-------------T--------------|
| N | Наименование  | Соответствие  | Гарантийный | Срок службы  |
|п/п|    товара     |  действующим  |     срок    |    товара    |
|   |               | стандартам и  |             |              |
|   |               |  нормативно-  |             |              |
|   |               |  технической  |             |              |
|   |               | документации  |             |              |
+---+---------------+---------------+-------------+--------------+
|   |               |               |             |              |
+---+---------------+---------------+-------------+--------------+
|   |               |               |             |              |
+---+---------------+---------------+-------------+--------------+
|   |               |               |             |              |
L---+---------------+---------------+-------------+---------------

           "Поставщик"                  "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

              М.П.                                М.П.



                                                          Приложение 4
                                 к государственному контракту N ______
                                         от "____" ___________ 20__ г.


                     Акт приемки-передачи товаров

    г. ___________                          "____" _________ 200___ г.

    _________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________,
действующего(ей) на основании _____________________ с одной стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице __________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
совместно   далее   именуемые   Стороны,  заключили   настоящий    Акт
приема-передачи товаров о нижеследующем:
    1. В соответствии с государственным контрактом N _________________
от "___" _________ 200_ г. (далее - Контракт) "Поставщик" выполнил
все обязательства по поставке товаров, а именно: _____________________
_____________________________________________________________________.
     2. Фактическое  качество товаров соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта (нужное подчеркнуть).
     3. Вышеуказанная поставка согласно условиям Контракта должна быть
выполнена "_____" ____________ 200__ г.,  фактически выполнена  "____"
__________ 200__ г.
     4. Недостатки товаров, (выявлены, не выявлены) __________________
______________________________________________________________________
   (если недостатки товара выявлены, необходимо указать, какие)

           "Поставщик"                  "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

             М.П.                                   М.П.



                                                          Приложение 4
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 22.05.2007 N 154-па


               ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
                 на выполнение подрядных строительных
                  (ремонтных, ремонтно-строительных)
           работ для государственных нужд Тверской области

     г. Тверь                                "____" _________ 200__ г.

    ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем  Государственный   заказчик   (далее  также  Заказчик),  от
имени и в интересах Тверской области, в лице ________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
утвержденного ______________________________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик
(или Подрядчик) (далее также Подрядчик), в лице _____________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
с  соблюдением  требований  Федерального закона от 21.07.2005  N 94-ФЗ
"О  размещении  заказов  на    поставки   товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд",  иного
законодательства   Российской  Федерации   и  Тверской   области,   на
основании  результатов  размещения  государственного  заказа  Тверской
области  путем  проведения   открытого   конкурса  (аукциона,  запроса
котировок) (протокол ___________ конкурсной (аукционной, котировочной)
комиссии __________ от _________________ г.) на  выполнение  подрядных
строительных  ( ремонтных,   ремонтно - строительных )    работ    для
государственных    нужд    Тверской   области,   заключили   настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         1. Предмет Контракта

     1.1. Заказчик   поручает,   а   Подрядчик   принимает   на   себя
обязательства    по   выполнению   ____________   работ   на   объекте
_____________  в  объемах  согласно   проектно-сметной   документации,
прошедшей  экспертизу  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации и Тверской области порядке.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить ____________ работы на объекте
в сроки,  установленные настоящим Контрактом, по заданию Заказчика и в
соответствии  со сметной документацией,  выполненной базисно-индексным
методом и согласованной в установленном  законодательством  Российской
Федерации и Тверской области порядке.
     1.3. Заказчик обязуется создать  Подрядчику  необходимые  условия
для  выполнения работ по настоящему Контракту,  принять их результат и
уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
     1.4. Финансирование  указанных  в пункте 1.1 настоящего Контракта
работ осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской
области, а также ____________________________________________________.

                          2. Цена Контракта

     2.1. Цена   Контракта   составляет   __________  (______________)
рублей,  в том числе НДС - ____%  __________ (______________)  рублей.
Цена  Контракта  включает  общую  стоимость всех работ и сопутствующих
услуг,  оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за  исполнение  Подрядчиком
своих обязательств по Контракту.
     2.2. Цена Контракта устанавливается в  соответствии  с  условиями
исполнения Контракта, указанными Подрядчиком в своей заявке на участие
в  конкурсе  (аукционе,  котировочной  заявке),   зафиксированными   в
протоколе  ___________ конкурсной (аукционной,  котировочной) комиссии
заявок на участие в конкурсе (аукционе, котировочной заявке).
     Цена Контракта  определяется с учетом прогнозного уровня инфляции
на весь период выполнения работ по  настоящему  Контракту  и  является
неизменной на весь период действия Контракта,  за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
     2.3. В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ
их   приемка   производится   по   ценам,   действующим   на   период,
предусмотренный графиком для данного вида работ.
     2.4. Заказчик  вправе  по  согласованию  с  Подрядчиком  в   ходе
исполнения  настоящего  Контракта изменить в размере,  предусмотренном
действующим законодательством о  размещении  заказов,  предусмотренный
настоящим  Контрактом объем работ при изменении потребности в работах,
на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности
в   дополнительном   объеме   работ,   не   предусмотренных  настоящим
Контрактом,  но  связанных  с  работами,  предусмотренными   настоящим
Контрактом.  При  оказании дополнительного объема таких работ Заказчик
по согласованию с  Подрядчиком  вправе  изменить  первоначальную  цену
Контракта  пропорционально  объему  таких  работ,  но не более,  чем в
размере,  установленном законодательством о размещении заказов,  а при
внесении  соответствующих  изменений  в  настоящий  Контракт в связи с
сокращением потребности  в  выполнении  таких  работ  Заказчик  обязан
изменить цену Контракта указанным образом.
     2.5. Изменение общей  стоимости  работ  по  настоящему  Контракту
должно   быть   оформлено   дополнительным  соглашением  к  настоящему
Контракту.

                      3. Сроки выполнения работ

     3.1. Подрядчик   при   заключении   Контракта   согласовывает   с
Заказчиком начальный,  конечный и промежуточные сроки выполнения работ
по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства
работ (приложение).
     Работы Подрядчиком  осуществляются  в  сроки  в  соответствии   с
Графиком производства работ.  Изменения в График производства работ по
настоящему  Контракту  могут  вноситься  в  соответствии  с  порядком,
установленным настоящим Контрактом.
     3.2. Все   работы,    предусмотренные    настоящим    Контрактом,
производятся   Подрядчиком   в   строгом   соответствии   с   Графиком
производства работ.  Изменение Графика производства работ производится
по согласованию сторон.
     3.3. Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с  момента
приема по Акту приема-передачи строительной площадки от Заказчика,  но
не позднее срока, предусмотренного Графиком производства работ.
     В случае   неготовности  площадки  Подрядчик  в  письменном  виде
уведомляет об этом Заказчика и согласовывает с  ним  изменение  сроков
выполнения работ.

                        4. Обязанности сторон

     4.1. Для  выполнения  полного  комплекса работ по строительству и
вводу в эксплуатацию объекта в  соответствии  с  настоящим  Контрактом
Подрядчик обязуется:
     4.1.1. Качественно выполнить все работы,  предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом
3 настоящего  Контракта,  и  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Контракта,  утвержденной проектно-сметной документацией,  действующими
строительными  нормами  и  правилами  выполнения  работ,  техническими
условиями,    ГОСТом,    техникой    безопасности,   противопожарными,
санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;
     4.1.2. По   согласованию   с   Заказчиком   поставить  на  объект
необходимые    материалы,    конструкции,    комплектующие    изделия,
строительные  механизмы,  за  исключением  материалов,  оборудования и
изделий, поставляемых Заказчиком;
     4.1.3. Согласовать с Заказчиком вопрос о привлечении к исполнению
своих обязательств по настоящему Контракту  субподрядчиков.  В  случае
достижения  соглашения  между  сторонами  Подрядчик  выступает  в роли
Генерального подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик
несет  ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ
по Контракту субподрядчиками,  за осуществление контроля и обеспечение
координации  их  деятельности  и  соблюдение  ими Графика производства
работ;
     4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых
мероприятий  по  охране  труда,  технике  безопасности;  использование
земельного  участка  по целевому назначению;  охрану окружающей среды,
зеленых насаждений и  земли  во  время  проведения  работ;  оформление
информационных  щитов и временного освещения в период выполнения работ
в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного
и земельного законодательства;
     4.1.5. Восстановить  благоустройство,   озеленение,   ограждение,
проезды  и  дорожки на строительной площадке и прилегающей территории,
поврежденные в связи с его деятельностью;
     4.1.6. Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной площадки и
прилегающей к ней уличной полосы;
     4.1.7. Выполнить   работы  по  настоящему  Контракту  и  оформить
первичную  исполнительную  документацию  в   полном   соответствии   с
проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
     4.1.8. Принять по акту приемки-передачи строительную  площадку  и
возвести  собственными  и/или  привлеченными  силами  и  средствами на
территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые
для  хранения  материалов  и выполнения работ по настоящему Контракту,
согласно   проекту   организации   строительства   объекта   выполнить
закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в
натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;
     4.1.9. Согласовать  с  органами  государственного надзора порядок
ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение  на  строительной
площадке всеми участниками строительства;
     4.1.10. Обеспечить  надлежащую  охрану   объекта,   оборудования,
строительной площадки,  материалов и другого имущества,  поставленного
на строительную площадку;
     4.1.11. Обеспечить  содержание  и  уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением  норм  технической  безопасности,
пожарной  и  производственной  санитарии,  а также чистоту выезжающего
строительного транспорта.  Вывезти в недельный срок со дня  подписания
акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы
строительной  площадки  принадлежащие  ему   строительные   машины   и
оборудование,  транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,
строительные  материалы,  изделия,  конструкции,  временные  здания  и
сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;
     4.1.12. Осуществить  временные  присоединения   коммуникаций   на
период  выполнения  работ на строительной площадке и вновь построенных
коммуникаций  в  точках  подключений   в   соответствии   с   проектом
организации строительства и техническими условиями;
     4.1.13. Немедленно известить Заказчика и  до  получения  от  него
указаний приостановить работы при обнаружении:
     - непригодности    или    недоброкачественности    представленных
Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;
     - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения
его указаний о способе исполнения работ;
     - иных,  не зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  угрожающих
годности  или  прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;
     4.1.14. При  готовности  объекта к вводу в эксплуатацию в течение
_______ дней известить об этом Заказчика;
     4.1.15. Нести  расходы  по  содержанию  объекта  до  передачи его
эксплуатирующей организации;
     4.1.16. Нести   затраты  по  временному  инженерному  обеспечению
объекта  до  передачи  проложенных  инженерных  сетей  в  эксплуатацию
специализированным   организациям   с   подписанием  акта  технической
приемки.
     Для производства    работ    на    объекте   в   соответствии   с
проектно-сметной документацией возвести временные здания и сооружения.
При  этом  титульные  временные здания и сооружения Подрядчик вводит в
эксплуатацию при участии Заказчика.
     По окончании    строительства    вернуть    Заказчику   стоимость
оборудования  временных  зданий  и  сооружений,  а  также  материалов,
изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте.
     Стоимость оборудования  возмещается  Подрядчиком  по   цене   его
продажи сторонним покупателям, согласованной с Заказчиком, а стоимость
возвратных  материалов  возмещается  в  размере  не   менее   50%   их
первоначальной стоимости;
     4.1.17. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной
цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;
     4.1.18. Осуществить разработку  рабочей  документации  на  основе
утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке;
     Обеспечить соответствие   рабочей   документации    утвержденному
проекту  по техническим,  стоимостным и объемным показателям,  а также
требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб;
     4.1.19. В   случае  принятия  решения  о  консервации  объекта  в
30-дневный срок с  момента  уведомления  о  принятом  решении  вернуть
Заказчику  денежные  средства,  причитающиеся в счет оплаты фактически
выполненных работ по настоящему Контракту;
     4.1.20. Выполнить   в   полном  объеме  все  свои  обязательства,
предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.
     4.2. Заказчик обязан:
     4.2.1. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и
другими   организациями,   осуществляющими  техническое  сопровождение
строительства;
     4.2.2. Передать   Подрядчику   до   начала  выполнения  работ  по
настоящему Контракту:
     - проектно-сметную   документацию   по   объекту  с  необходимыми
согласованиями,    необходимую    для    своевременного     выполнения
предусмотренных   настоящим  Контрактом  работ,  -  в  количестве  2-х
экземпляров;
     - строительную   площадку,   пригодную   для   выполнения  работ,
предусмотренных  пунктом  1.1  настоящего  Контракта,   свободную   от
имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам;
     4.2.3. До  начала  выполнения  работ  по   настоящему   Контракту
обеспечить    точки    присоединения    к    сетям   электроснабжения,
водоснабжения,  канализации,  а  также  места  подключения   временных
источников электроснабжения для выполнения специальных работ;
     4.2.4. Осуществлять   контроль   и    технический    надзор    за
строительством  объекта  (объемами,  качеством,  стоимостью  и сроками
выполнения работ) в соответствии с проектной документацией,  условиями
настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в
области строительства;
     4.2.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к
сдаче в эксплуатацию  организовать  совместно  с  Подрядчиком  приемку
законченного строительством объекта;
     4.2.6. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ
в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
     4.2.7. Выполнить   в   полном    объеме    свои    обязательства,
предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

       5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

     5.1. Строительство  объекта  по  настоящему Контракту должно быть
обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.  Поставка
Подрядчиком оборудования производится в соответствии со Спецификацией,
являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего   Контракта,   с   учетом
транспортных  расходов  при  отсутствии  доставки  в  стоимости  услуг
завода-изготовителя.
     Используемые в   строительстве   объекта   материалы,  изделия  и
конструкции должны  иметь  соответствующие  сертификаты  соответствия,
выданные уполномоченными органами.
     5.2. (Вариант  1.   Обеспечение   строительства   материалами   и
оборудованием осуществляется Заказчиком.
     Стороны до начала выполнения работ,  предусмотренных пунктом  1.1
настоящего   Контракта,   составляют   график  поставки  материалов  и
оборудования в соответствии с  Графиком  производства  работ,  который
является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.
     Поставка оборудования  и  материалов  осуществляется Заказчиком в
соответствии с указанным графиком.
     Приемку, разгрузку   и   складирование   всего   оборудования   и
материалов, поставляемых Заказчиком, осуществляет Подрядчик.
     Для обеспечения приемки оборудования и  материалов,  поставляемых
Заказчиком,   Подрядчик   обязан   назначить   своего  уполномоченного
представителя.  Полномочия  представителя  по   приемке   и   передаче
оборудования  и  материалов  должны  быть подтверждены соответствующей
доверенностью.
     В случае   выявления  Подрядчиком  некомплектности  поставленного
Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа  либо  обнаружения
дефектов  в  оборудовании  в  процессе монтажа или испытания Подрядчик
немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.
     После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии
Подрядчика составляет соответствующий акт.
     Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему
поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.
     Заказчик обязан   доукомплектовать   оборудование  в  течение  20
(двадцати) дней с момента составления акта,  если иной срок  не  будет
установлен  в  процессе  строительства соглашением сторон.  Выявленные
дефекты  оборудования  Заказчик  обязан  в   срок,   согласованный   с
Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон
настоящего Контракта эти работы могут выполняться Подрядчиком.
     Подрядчик несет   ответственность  за  сохранность  материалов  и
оборудования,  доставленного  на   строительную   площадку.   Поставка
Заказчиком  материалов  и  оборудования осуществляется на давальческой
основе. Учет материалов ведется на балансе Заказчика.
     Приемка их в составе выполненных Подрядчиком работ осуществляется
по форме справки  КС-3  на  основании  Акта  КС-2,  но  без  стоимости
израсходованных материалов, оборудования.)
     (Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
осуществляется Подрядчиком.
     Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего  Контракта,  составляет  график   поставки   материалов   и
оборудования  в  соответствии  с Графиком производства работ,  который
является неотъемлемым приложением к настоящему
     Контракту, и согласовывает его с Заказчиком.
     Поставка оборудования  и  материалов осуществляется Подрядчиком в
соответствии с указанным графиком.)

            6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор
                  Заказчика за исполнением Контракта

     6.1. Подрядчик   начинает  выполнять  работы,  предусмотренные  в
пункте  1.1  настоящего   Контракта,   в   соответствии   с   Графиком
производства    работ,    после    выполнения    Заказчиком   условия,
предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.
     6.2. Заказчик  назначает на объект своего представителя,  который
от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку  выполненных
работ,   технический   надзор  и  контроль  за  выполнением  работ  по
настоящему Контракту и  их  качеством,  а  также  производит  проверку
соответствия   используемых   Подрядчиком  материалов  и  оборудования
условиям Контракта и проектно-сметной документации.
     Уполномоченный представитель      Заказчика      имеет      право
беспрепятственно присутствовать при проведении всех  видов  работ  при
соблюдении  Правил  техники безопасности в любое время суток в течение
всего  периода   строительства   (ремонта).   Подрядчик   обеспечивает
представителю Заказчика помещение для работы.
     6.3. В случае обнаружения Заказчиком  недостатков  в  выполненных
работах  или  некачественно  выполненных  работ  сторонами в течение 5
(пяти)  рабочих  дней  составляется  Двусторонний   акт   с   перечнем
выявленных недостатков,  необходимых доработок и сроком их устранения.
После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан  в  согласованный
сторонами   срок  своими  силами  и  без  увеличения  цены  Контракта,
установленной в статье 2 настоящего Контракта,  переделать работы  для
устранения  недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего
качества.
     В случае   отказа   Подрядчика  подписать  Двусторонний  акт  или
уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие  Подрядчика.
При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ,
исправления  некачественно  выполненных  Подрядчиком  работ   привлечь
другую организацию,  с последующей оплатой понесенных расходов за счет
Подрядчика.
     Также Заказчик   вправе   привлечь   для  устранения  недостатков
выполненных работ  или  исправления  некачественно  выполненных  работ
другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в
случае неисполнения или некачественного исполнения
     Подрядчиком обязанности  по  устранению недостатков,  исправлению
некачественно выполненных работ.
     6.4. Заказчик  вправе  вносить  любые  изменения  в объемы работ,
конструктивные решения,  которые,  по его мнению, необходимы, о чем он
дает   письменное   распоряжение,   и   вносит   изменения  в  рабочую
документацию, являющуюся обязательной для Подрядчика.
     6.5. Подрядчик  ежедневно  ведет  журнал  производства  работ,  в
котором отражается весь ход производства работ,  а также все  факты  и
обстоятельства,  связанные с производством работ,  имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
     Ежемесячно Заказчик   проверяет  и  своей  подписью  подтверждает
записи в журнале.  Заказчик вправе включать в  указанный  журнал  свои
комментарии   относительно   качества   и   порядка  выполнения  работ
Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры
к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
     6.6. Сдача и приемка работ:
     6.6.1. Сдача   результата   работ   Подрядчиком   и  приемка  его
Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной  из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом,  и
акт подписывается другой стороной.
     6.7. Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки результата работ в
случаях:
     6.7.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;
     6.7.2. Неисполнения  Подрядчиком  установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований  к
работе;
     6.7.3. Существенных   недостатков,   относительно   которых   был
установлен  разумный  срок для их безвозмездного исправления и которые
не были устранены по истечении установленного срока;
     6.7.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.
     6.8. В  случае  принятия  решения  о  прекращении   строительства
объекта Заказчик в 30-дневный срок:
     - принимает решение о консервации объекта;
     - оплачивает фактически выполненные работы;
     - принимает не завершенный строительством объект под свою охрану.
     Порядок, сроки  и  стоимость  консервации оформляются сторонами в
форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

       7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

     7.1. Заказчик  при  наличии  денежных  средств   перечисляет   на
расчетный  счет  подрядчика  аванс  в размере до 30%  стоимости работ,
указанной в пункте  2.1  настоящего  Контракта.  Погашение  фактически
выплаченного   аванса   производится  пропорционально  выполненным  за
промежуточные отчетные периоды работам.
     7.2. Расчеты    за    выполненные    работы   осуществляются   по
промежуточным  актам  от   твердой   договорной   цены   (если   аванс
предусмотрен  -  оставшейся  части  цены  Контракта)  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от  21.11.1996  N  129-ФЗ  "О
бухгалтерском  учете"  и  письмом  Федеральной  службы государственной
статистики  от  31.05.2005  N  01-02-9/381  "О  порядке  применения  и
заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2,
КС-3 и КС-11" в  порядке,  установленном  ниже,  и  оформляются  актом
приема выполненных работ и затрат.
     7.3. Ежемесячно  до   25   числа   отчетного   месяца   Подрядчик
представляет  Заказчику акты о приемке выполненных работ,  оформленные
по  унифицированной  форме   N   КС-2,   утвержденной   Постановлением
Государственного   комитета  Российской  Федерации  по  статистике  от
11.11.1999  N  100  "Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной  документации  по  учету  работ  в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ" (далее  -  Постановление  Госкомстата)  и
справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по форме N КС-3,
утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата,  а  также  все
документы,  подтверждающие  фактическое  выполнение  и необходимые для
оплаты  счета-фактуры  (акты  на  скрытые  работы,  расчеты  и  другие
документы).
     7.4. Заказчик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  осуществляет
проверку  выполненных  работ,  рассматривает,  оформляет и подписывает
представленные документы или направляет обоснованный отказ.
     7.5. В  случае,  если  Заказчик  в  установленный срок не оформил
представленные документы,  не дал мотивированного  объяснения,  данные
документы  по  истечении  5 (пяти) рабочих дней с момента получения от
Подрядчика считаются оформленными Заказчиком,  работы принятыми,  цена
выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
     7.6. Заказчик  осуществляет  оплату  Подрядчику  выполненных   по
настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных
работ,  который является неотъемлемой частью настоящего  Контракта,  и
справки  о  стоимости  выполненных работ в пределах твердой договорной
цены и годового лимита финансирования в течение  5  (пяти)  банковских
дней  после  подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита
финансирования на соответствующий период.
     Работы по  настоящему  Контракту  оплачиваются  только в пределах
годового лимита финансирования с  учетом  понижающего  коэффициента  в
соответствии с предложением по цене Подрядчика, равным: цена контракта
по отношению к начальной цене контракта.
     7.7. До  окончания работ,  предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Контракта,  Заказчик  резервирует  и  не  оплачивает   10%   стоимости
выполненных   работ.   Окончательный   расчет  за  выполнение  полного
комплекса работ,  включая резервируемый объем средств,  и принятия  их
представителем   Заказчика   производится  Заказчиком  не  позднее  30
календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных  работ  и
затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).
     7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту
осуществляется  по  безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на банковский счет Подрядчика,  указанный в настоящем
Контракте.
     7.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта,
не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
     7.10. Заказчик  вправе  приостановить  оформление  окончательного
расчета  за  выполненные  работы  с  Подрядчиком,  если Подрядчиком не
выполнены обязательства по настоящему Контракту.
     7.11. Заказчик имеет право по распорядительным письмам Подрядчика
производить из  средств  областного  бюджета  оплату  счетов  напрямую
субподрядным  организациям,  поставщикам  материалов  и  организациям,
предоставляющим  услуги  Подрядчику.  Суммы  перечислений  по  письмам
Заказчик числит авансами за Подрядчиком в счет настоящего контракта.

                 8. Обстоятельства непреодолимой силы

     8.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное неисполнение своих обязательств по  настоящему  Контракту  в
случае,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а  именно:  наводнения,  пожара,  землетрясения,   диверсии,   военных
действий,    блокад,    изменения   законодательства,   препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту,  а  также
других  чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после заключения
настоящего  Контракта  и  непосредственно   повлияли   на   исполнение
сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  стороны  были не в
состоянии предвидеть или предотвратить.
     8.2. При   наступлении   таких   обстоятельств   срок  исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается  соразмерно  времени
действия данных обстоятельств постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
     8.3. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось   невозможным   вследствие    возникновения    обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме  другую
сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     8.4. Если  обстоятельства,  указанные  в  пункте  8.1  настоящего
Контракта,  будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего  уведомления,  стороны  вправе  расторгнуть настоящий
Контракт без требования  возмещения  убытков,  понесенных  в  связи  с
наступлением таких обстоятельств.

                         9. Гарантии качества

     9.1. Подрядчик гарантирует:
     - качество   выполнения   всех    работ    в    соответствии    с
проектно-сметной  документацией,  рабочей документацией,  действующими
нормами,   стандартами   и   техническими   условиями,   своевременное
устранение  недостатков  и дефектов,  выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации объекта;
     - возможность  эксплуатации  объекта  на  протяжении гарантийного
срока.
     9.2. Гарантийный  срок  на  выполняемые  по  настоящему Контракту
работы  составляет  __________  с  даты   утверждения   акта   приемки
выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).
     9.3. Подрядчик несет  ответственность  за  недостатки  (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока,  если не докажет,  что они
произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его  частей,
неправильной  его  эксплуатации  или  неправильности инструкций по его
эксплуатации,  разработанных самим  Заказчиком  или  привлеченными  им
третьими лицами,  ненадлежащего ремонта объекта,  произведенного самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
     9.4. При  обнаружении  в  течение  гарантийного срока указанных в
пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить  о
них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
     В течение  _________  дней   после   получения   уведомления   об
обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в
котором фиксируются обнаруженные недостатки.
     Для составления  соответствующего  акта  стороны  вправе привлечь
экспертную организацию  -  независимого  эксперта  в  данной  области.
Экспертиза может быть назначена также  по требованию любой  из сторон.
     В случае уклонения Подрядчика  в  течение  10  (десяти)  дней  от
составления   указанного  в  настоящем  пункте  акта  Заказчик  вправе
составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области.
     При этом  расходы  на соответствующую экспертизу несет Подрядчик,
за  исключением  случаев,  когда  экспертизой  установлено  отсутствие
нарушений  Подрядчиком  настоящего Контракта или причинно-следственной
связи между действиями  Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками.  В
указанных  случаях расходы на экспертизу несет сторона,  потребовавшая
назначение экспертизы,  а  если  она  назначена  по  соглашению  между
сторонами, обе стороны - поровну.
     9.5. Течение гарантийного срока  прерывается  на  все  время,  на
протяжении   которого   объект  не  мог  эксплуатироваться  вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
     9.6. В случае обнаружения дефектов  и  недостатков,  указанных  в
настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие
недостатки в срок,  указанный в акте,  в  котором  фиксируются  данные
недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от
     Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в
акте   недостатков   и  дефектов  в  разумный  срок  или  соразмерного
уменьшения цены Контракта.
     В случае  получения  письменного  отказа Подрядчика от устранения
недостатков и дефектов,  указанных выше,  или в случае, если в течение
10  (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта
от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов  и
недостатков,  либо  уклонения Подрядчика от устранения соответствующих
дефектов  и  недостатков,  Заказчик  вправе  привлечь  для  устранения
дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов
за счет Подрядчика.

                 10. Обеспечение исполнения Контракта

     10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств  по  настоящему
Контракту   Подрядчик  обязуется  оформить  и  предоставить  Заказчику
банковскую  гарантию   или   заключить   договор   страхования   своей
ответственности   по   настоящему  Контракту  или  передать  Заказчику
денежные средства в  обеспечение  исполнения  настоящего  Контракта  в
размере,   указанном   в  пункте  10.2  настоящего  Контракта.  Способ
обеспечения    исполнения    контракта    определяется     Подрядчиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму __________ (____________________) рублей.
     10.3. (Вариант  1:  Банковская  гарантия  должна  соответствовать
требованиям,  установленным Гражданским кодексом Российской Федерации,
а также иным законодательным актом Российской Федерации.
     В банковской  гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
настоящему   Контракту   и   которая   не   может  быть  менее  суммы,
установленной в пункте 10.2 настоящего Контракта.
     Банковская гарантия   должна   содержать  указание  на  настоящий
Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.
     Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока выполнения работ и  оканчиваться  не
ранее его завершения.
     Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с
тем,  что изменения и дополнения,  внесенные в настоящий Контракт,  не
освобождают  его  от  обязательств   по   соответствующей   банковской
гарантии.)
     (Вариант 2: Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.
     В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма,
на которую страхуется ответственность Подрядчика.
     Страхование должно покрывать случаи  виновного  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.
     Договор страхования  также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.
     Срок действия   договора  страхования  должен  устанавливаться  с
учетом  установленного  гарантийного   срока   выполненных   работ   и
оканчиваться не ранее его завершения.
     Также в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на
согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в настоящий Контракт,  не освобождают его от обязательств по
соответствующему договору страхования.)
     (Вариант 3:  Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном
в пункте 10.2 настоящего Контракта,  на счет  Заказчика,  указанный  в
настоящем Контракте.
     Факт внесения   денежных   средств   в   обеспечение   исполнения
настоящего  Контракта  подтверждается  платежным поручением с отметкой
банка об оплате.
     Денежные средства  возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии