Постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 № 154-па

надлежащего  исполнения  Подрядчиком  всех   своих   обязательств   по
настоящему   Контракту   в   течение   ________  (___________________)
банковских  дней  со   дня   получения   Заказчиком   соответствующего
письменного  требования Подрядчика.  Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.)
     10.4. В  случае  продления  срока  строительства  или  увеличения
стоимости  работ   по   настоящему   Контракту   Подрядчик   обязуется
переоформить   соответствующую   банковскую   гарантию   или   договор
страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать
Заказчику  дополнительные  денежные  средства в обеспечение исполнения
настоящего Контракта.
     10.5. В   случае,   если   по   каким-либо  причинам  обеспечение
исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту   перестало   быть
действительным,  закончило  свое  действие  или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств  по  настоящему
Контракту,  Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

                      11. Ответственность сторон

     11.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств  по  настоящему Контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации  и
условиями настоящего Контракта.
     11.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта по вине  Подрядчика
Подрядчик   выплачивает   Заказчику  пени  в  размере  ____%  от  цены
настоящего  Контракта  за   каждый   день   просрочки   обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  начиная  со дня,  следующего
после  дня  истечения  установленного   настоящим   Контрактом   срока
исполнения обязательства.
     11.3. За несвоевременное освобождение  строительной  площадки  от
принадлежащего  Подрядчику  или  его  субподрядчикам  имущества  и/или
строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику  пени  в  размере
____% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
     11.4. Уплата пени не  освобождает  стороны  от  исполнения  своих
обязательств   по   настоящему  Контракту  и  от  возмещения  убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.
     11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей  вине  при
выполнении  работ,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик
обязан восстановить их за свой счет.
     11.6. За  невыполнение  обязательств по исправлению некачественно
выполненных работ в сроки,  установленные актом, указанным в разделе 9
настоящего  Контракта,  Подрядчик  уплачивает  Заказчику  неустойку  в
размере ____%  за каждый день  просрочки  исполнения  соответствующего
обязательства.
     11.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту  без
письменного  разрешения  Заказчика.  Заключение субподрядных договоров
или передача прав по Контракту не изменяет обязательств Подрядчика  по
Контракту.
     11.8. Подрядчик  несет  перед   Заказчиком   ответственность   за
последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих
обязательств.
     11.9. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать
уплату неустойки (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется
за каждый день просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
настоящим Контрактом,  начиная со дня,  следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом  срока  исполнения  обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     11.10. Стороны  настоящего  Контракта  освобождаются  от   уплаты
неустойки  (штрафа,  пеней),  если  докажут,  что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
     11.11. В случае прекращения финансирования из областного  бюджета
и уведомления об этом Заказчиком Подрядчика Подрядчик может продолжить
работы  с  разрешения  Заказчика  и  последующей  оплатой  или  должен
пересогласовать   График  производства  работ  по  взаимному  согласию
сторон.
     11.12. Заказчик   освобождается  от  уплаты  штрафов  и  пени  по
Контракту в случае неперечисления средств для реализации Контракта  из
областного бюджета.

                   12. Охрана строительной площадки

     12.1. Подрядчик  обеспечивает  охрану  объекта  до  даты  приемки
Заказчиком объекта.

                13. Страхование объекта строительства

     13.1. Подрядчик  заключает   договор   комплексного   страхования
строительных  рисков  (включая  ответственность  на период гарантийных
обязательств), связанных:
     - со случайной гибелью и/или повреждением имущества,  являющегося
предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ,  указанных в
настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
     - с ответственностью за причинение вреда жизни,  здоровью  и(или)
имуществу  третьих  лиц  вследствие  проведения  строительно-монтажных
работ,  указанных в настоящем Контракте,  на страховую сумму не  менее
__________ рублей.
     13.2. Подрядчик передает  Заказчику  копию  договора  страхования
(страхового  полиса) с указанием данных о страховщике,  застрахованных
рисках и размере страховой суммы,  определенной в текущем уровне цен в
соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.
     13.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении  страхового  случая)  по  заключенному  в  соответствии  с
настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.
     13.4. При   получении   суммы   страхового  возмещения  Подрядчик
обязуется за счет данных средств выполнить  работы  по  восстановлению
объекта   строительства  до  готовности,  которая  имелась  на  момент
наступления страхового случая,  в согласованные  сторонами  настоящего
Контракта  сроки.  В  случае  принятия  решения  о  нецелесообразности
восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить  сумму  страхового
возмещения  Заказчику  в  течение  5  (пяти) банковских дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
     13.5. Страхование   не  освобождает  Заказчика  и  Подрядчика  от
обязанности принять необходимые меры  для  предотвращения  наступления
страхового случая.

                  14. Порядок урегулирования споров

     14.1. Стороны  принимают  все  меры  к тому,  чтобы любые спорные
вопросы,  разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта,   были   урегулированы  путем  переговоров,  с  оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
     14.2. В    случае    наличия   претензий,   споров,   разногласий
относительно исполнения одной  из  сторон  своих  обязательств  другая
сторона   может  направить  претензию.  В  отношении  всех  претензий,
направляемых по настоящему Контракту,  сторона,  к которой  адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
     14.3. Любые  споры,  не  урегулированные  во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
     14.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним
применяется законодательство Российской Федерации.

          15. Срок действия и порядок расторжения Контракта

     15.1. Настоящий  Контракт  действует  с  момента  его  подписания
сторонами   и   до   полного   выполнения  сторонами  взятых  на  себя
обязательств и урегулирования расчетов.
     15.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения сторон  по  основаниям,  предусмотренным
гражданским законодательством;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     15.3. При  расторжении  Контракта  по  любым  основания  Заказчик
обязан:
     - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
     - в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения от Подрядчика
подписать  акты  приемки-передачи  выполненных  работ  и   справку   о
стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N КС - 3 или дать
мотивированный отказ;
     - в  течение  30 дней с момента оформления актов приемки-передачи
выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных  работ  и
затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

                          16. Особые условия

     16.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо   еще   способом   доступными   третьим   лицам   сведения,
содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон
в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой
стороны.
     16.2. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие  действующему  законодательству  Российской  Федерации,
оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
     16.3. Любое  уведомление,  которое одна сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
представлением оригинала.
     16.4. Подрядчик  несет ответственность по настоящему Контракту за
действия   привлекаемых   им   к   его   исполнению    субпоставщиков,
субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
     16.5. Подрядчик  представляет  по  запросу  Заказчика  в   сроки,
указанные  в таком запросе,  информацию о ходе исполнения обязательств
по настоящему Контракту.
     16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами Тверской области.
     16.7. Настоящий Контракт составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего
государственного контракта.

     17. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

    Государственный заказчик:         Поставщик:

     К настоящему Контракту прилагаются:
     1. Проектно-сметная документация;
     2. График производства работ (приложение).
     (В том  случае,  если  Контрактом будут предусмотрены приложения,
необходимо их указать.)

    Государственный заказчик:         Поставщик:
    _________________________         ____________________________
    "____" __________ 20__ г.        "____" _____________ 20__ г.

     _______________
     Примечания.
     Общие положения.
     Настоящая типовая   форма  государственного  контракта  (далее  -
Контракт)  является   основанием   для   составления   государственным
заказчиком  проекта государственного контракта на выполнение подрядных
строительных работ по конкретному размещаемому заказу,  для  включения
этого  проекта  в  состав  конкурсной документации или документации об
аукционе и заключения государственного контракта по итогам  размещения
заказа  с  учетом  предложений участника размещения заказа,  с которым
заключается   Контракт   (победителем   торгов,   запроса   котировок,
единственного поставщика).
     Положения, выделенные в тексте  курсивом,  являются  изменяемыми.
При  составлении  проекта Контракта могут добавляться разделы и пункты
при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие
неизменяемых положений Контракта.
     Также следует  учитывать  следующие  разъяснения  и  указания  по
отдельным пунктам Контракта.
     Преамбула.
     Указывается:
     - в    отношении    Государственного    заказчика     (Заказчика)
наименование,  название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию
государственного  заказчика  как  органа  государственной  власти  или
уполномоченного   соответствующим   органом   распорядителя  бюджетных
средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя;
     - в  отношении Генерального подрядчика (Подрядчика) наименование,
Ф.И.О.  представителя,  ссылка на документ,  подтверждающий полномочия
представителя;
     - ссылка  на  процедуру  размещения  заказа  как  основание   для
заключения государственного контракта,  включая указание на название и
иные реквизиты документа,  которым оформляются  результаты  размещения
заказа, в том числе:
     а) протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в
случае,  если контракт заключается по результатам проведения конкурса,
с указанием даты;
     б) протокол  рассмотрения  заявок на участие в конкурсе в случае,
если  контракт  заключается  по  результатам  проведения  конкурса,  с
указанием даты;
     в) протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  в  случае,
если  контракт  заключается  по  результатам  проведения  аукциона,  с
указанием даты;
     г) решение   заказчика  при  размещении  заказа  у  единственного
подрядчика с указанием даты.
     Раздел 1. Предмет Контракта.
     Пункт 1.1.
     Указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу
в эксплуатацию которого  предполагается  выполнить  в  соответствии  с
проектом соответствующего Контракта.
     Пункт 1.2.
     Указывается ссылка     на     документ,     которым    утверждена
проектно-сметная   документация.   При   этом    указывается    полное
наименование    соответствующего    документа,    которым   утверждена
проектно-сметная документация  (приказ,  распоряжение  и  т.п.),  дата
утверждения и номер.
     Раздел 2. Цена Контракта.
     Пункт 2.1.
     Данный пункт  обязателен.  Указывается  общая  стоимость   работ,
включая  налог  на  добавленную  стоимость,  а  также ставку налога на
добавленную  стоимость,  установленную  действующим  законодательством
Российской  Федерации.  При  этом необходимо указывать сумму налога на
добавленную стоимость.  Общая стоимость работ и размер НДС указываются
в рублях.
     Пункт 2.4  Заказчиком  включается  в  случае,  если   возможность
изменения условий контракта предусмотрена конкурсной документацией.
     Раздел 3. Сроки выполнения работ.
     Пункт 3.2.
     График производства работ,  указанный в пункте 3.2,  составляется
сторонами  при  составлении  конкретного  проекта Контракта и является
неотъемлемой частью Контракта.
     Пункт 3.3.
     Устанавливается общая продолжительность работ по строительству  и
вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных,  пуско-наладочных
и иных работ с учетом Графика производства работ  по  соответствующему
Контракту.
     Раздел 5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
     Пункт 5.2.
     Соответствующий вариант   выбирается   и   полностью   копируется
Заказчиком   в   зависимости   от   выбранного   способа   обеспечения
строительства материалами и оборудованием.
     Раздел 7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.
     Пункт 7.1.
     Включается только  в  случае,  когда  для  конкретного  Контракта
предусмотрена предоплата (аванс).  В  этом  случае  также  указывается
количество банковских дней,  в течение которых должна быть произведена
оплата аванса.
     Раздел 10. Обеспечение исполнение Контракта.
     Варианты, указанные в пункте 10.3 и выделенные в тексте курсивом,
должны  указываться  в  зависимости  от обеспечения,  предоставляемого
Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) в каждом конкретном случае,  при
этом  требования  к  каждому  из  видов обеспечения и общие требования
указаны в тексте и изменению не подлежат.
     Раздел 11. Ответственность сторон.
     В государственный контракт  включается  обязательное  условие  об
ответственности  поставщика (исполнителя,  подрядчика) за неисполнение
или   ненадлежащее    исполнение    обязательства,    предусмотренного
государственным контрактом.  В пунктах данного раздела Заказчик должен
установить конкретный размер неустойки,  а также вправе  дополнительно
установить   ответственность  за  неисполнение  иных  обязательств  по
Контракту.   Неустойка   начисляется   за   каждый   день    просрочки
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  Контрактом   срока   исполнения
обязательства.  Размер  такой  неустойки  устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.



                                                            Приложение
                                 к государственному контракту N ______
                                         от "____" ___________ 20__ г.


                      График производства работ

----T---------------T---------T----------T----------T------------|
| N |  Наименование | Дата или| Дата или | Стоимость| Примечание |
|п/п|     работ     |  период |  период  |  работ   |            |
|   | (наименование |  начала |окончания |          |            |
|   |этапа работ) по|  работ  |  работ   |          |            |
|   |разделам сметы |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
L---+---------------+---------+----------+----------+-------------

     "Генеральный подрядчик"            "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

              М.П.                                М.П.


                                               Приложение 5
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 22.05.2007 N 154-па


                            Типовая форма
       государственного контракта на поставку продуктов питания
              для государственных нужд Тверской области
                              N _______

    __________________                      ___ ___________ 20___ г.
    (место заключения)

     ________________________________________________________________
в лице ________________________________________________,  действующего
на основании  _________________________________________,  именуемый  в
дальнейшем                         Заказчик,                         и
__________________________________________________________________   в
лице ________________________________________________, действующего на
основании  ____________________,  именуемый  в  дальнейшем  Поставщик,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны,  по результатам проведенного
открытого аукциона (протокол от ________________) заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                         1. Предмет Контракта

     1.1. Поставщик   обязуется   осуществлять   регулярные   поставки
продуктов питания (далее также товар) в соответствии со  спецификацией
(приложение  1),  а  в  соответствии  с  извещением  (приложение  2) о
прикреплении подведомственных Заказчику учреждений Заказчик  обязуется
обеспечить прием и оплату поставляемого товара.
     1.2. Цена    Контракта    является    твердой    и     составляет
_____________________ (_______________) рублей,  с учетом НДС и других
обязательных платежей.  Цена Контракта не может изменяться в ходе  его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
     1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в  соответствии  с
заявками,  предоставленными  подведомственными  учреждениями,  которые
являются получателями по данному Контракту.
     1.4. Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
     1.5. Период          поставки          продуктов          питания
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
  (периоды поставки  указываются  в соответствии с документацией об
                              аукционе)

                        2. Обязанности Сторон

     2.1. Обязанности Поставщика:
     2.1.1. В   развитие   настоящего   Контракта   в   течение   ____
(указывается срок в соответствии с документацией об аукционе)  дней  с
момента  заключения  Контракта  заключить  договоры поставки продуктов
питания (приложение 3) с  подведомственными  учреждениями,  указанными
Заказчиком в приложении 2 к Контракту.
     2.1.2. Поставлять   продукты   питания    в    соответствии    со
спецификацией (приложение 1) по адресам, указанным в приложении 2.
     2.1.3. Выставлять    получателям,    заключившим    договоры    с
Поставщиком, счета, счета-фактуры на поставленные продукты питания.
     2.1.4. Удовлетворять   претензии    получателей    в    отношении
поставленных продуктов питания.
     2.1.5. В случае поставки  товаров,  происходящих  из  иностранных
государств,    Поставщик    предоставляет    получателям    документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
     2.2. Обязанности Заказчика:
     2.2.1. Осуществлять контроль за заключением договоров на поставку
продуктов питания между Поставщиком и получателями.
     2.2.2. Осуществлять контроль за поставкой продуктов питания.
     2.2.3. Осуществлять  иные  обязанности,  связанные  с исполнением
настоящего Контракта.
     2.2.4. Гарантировать оплату за поставленный товар.

                         3. Порядок поставки

     3.1. Поставщик   осуществляет   поставку   продуктов   питания  в
соответствии со спецификацией (приложение 1).
     3.2. Поставка получателям осуществляется транспортом Поставщика в
соответствии с режимом работы учреждений.
     3.3. За  3  (три)  дня  до фактической доставки продуктов питания
согласно условиям  поставки  Поставщик  по  телефону,  факсу  сообщает
получателям о намерении осуществить поставку,  а также о времени такой
поставки  с  тем,  чтобы  получатели  смогли   подготовить   складские
помещения к приему продуктов питания.""""
     3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в   соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки  продукции
производственно-технического   назначения    и    товаров    народного
потребления  по количеству,  утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией О порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения и товаров
народного  потребления  по  качеству,   утвержденной   Постановлением
Госарбитража  при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в части,
не противоречащей законодательству.

                         4. Порядок расчетов

     4.1. Оплата за поставленные продукты  питания  осуществляется  по
твердой            цене            за           счет           средств
_____________________________________________________________________.
         (указывается источник финансирования в соответствии
                     с документацией об аукционе)
     Цена за единицу товара указана в приложении 1.
     4.2. Оплата за поставленный  товар  производится  получателями  в
порядке: ____________________________________________________________.
  (порядок расчетов указывается в соответствии с  документацией  об
                              аукционе)

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в части  оплаты  поставленных  продуктов  питания
Поставщик вправе потребовать от получателя уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской   Федерации   от   стоимости   товара,
исполнение обязательства в отношении которого просрочено получателем.
     5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных
пунктом  2.1  настоящего  Контракта,  Поставщик  уплачивает получателю
неустойку.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки  исполнения
обязательства,   начиная   со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер  такой  неустойки  устанавливается  в  размере _______ от общей
стоимости  товара,  исполнение  обязательства  в  отношении   которого
просрочено Поставщиком.
     5.3. Споры,  возникшие из настоящего Контракта, рассматриваются в
Арбитражном суде Тверской области.

                      6. Срок действия Контракта

     6.1. Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     6.2. Действие  настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон,                          возникшие                           с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                         протокола аукциона)

                   7. Форс-мажорные обстоятельства

     7.1. Форс-мажорные  обстоятельства  означают наступление событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,   небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или  носящих
непредвиденный характер.  Такие события могут включать в себя,  но  не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна   из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по  настоящему
Контракту,  данная Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону  как  о  наступлении,  так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением   документов,   подтверждающих    наступления    таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     7.3. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны
продолжают,   насколько   это  возможно,  выполнение  обязательств  по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов  выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

                 8. Обеспечение исполнения Контракта

     8.1. В  целях  обеспечения  исполнения обязательств по настоящему
Контракту  Поставщик  до  заключения  настоящего  Контракта  обязуется
оформить  и  представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор  страхования  своей  ответственности  по  настоящему
Контракту  или  передать  Заказчику  в залог денежные средства,  в том
числе в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения  настоящего
Контракта  в  размере,  указанном  в  пункте 8.2 настоящего Контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта  предоставляется
на сумму ______________ (______________________) рублей.
     8.3. Вариант   1:   Безотзывная   банковская   гарантия    должна
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В  безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 8.2 настоящего Контракта.
     Безотзывная банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на
настоящий  Контракт  путем  указания  Сторон   настоящего   Контракта,
названия   предмета   и  ссылки  на  основание  заключения  настоящего
Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.
     Безотзывная банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на
согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в
настоящий   Контракт,   не   освобождают   его   от   обязательств  по
соответствующей безотзывной банковской гарантии.
     Срок действия     безотзывной    банковской    гарантии    должен
устанавливаться на  срок  поставки  продуктов  питания  по  настоящему
Контракту.
     Вариант 2:  Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Поставщика.  Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту.
Договор  страхования  также  должен  содержать  указание  на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.  Также в договоре  страхования  должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его  от  обязательств  по соответствующему договору страхования.  Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок  поставки
продуктов питания по настоящему Контракту.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога,  должны быть перечислены в
размере,  установленном в пункте 8.2  настоящего  Контракта,  на  счет
Заказчика.  Факт  внесения  денежных  средств в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога  подтверждается   платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего  исполнения  Поставщиком
всех  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту в течение _______
(____________)   банковских   дней   со   дня   получения   Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.  Денежные средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Поставщиком  в  данном
письменном требовании.
     8.4. В случае  продления  срока  поставки  товара  по  настоящему
Контракту  Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности  по  настоящему
Контракту.
     8.5. Если   по   каким-либо   причинам   обеспечение   исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту перестало быть действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение  Поставщиком  своих  обязательств  по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в  том  же  размере,  что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.

                          9. Прочие условия

     9.1. Настоящий  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению
Сторон  настоящего  Контракта  или  по   решению   суда   в   порядке,
предусмотренном   гражданским  законодательством.  Настоящий  Контракт
составлен в двух  подлинных  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для
каждой из Сторон.
     9.2. Заказчик по согласованию с  Поставщиком  в  ходе  исполнения
Контракта   вправе   изменить  в  размере,  установленном  действующим
законодательством о  размещении  заказов,  предусмотренное  Контрактом
количество  товаров  при изменении потребности в товарах,  на поставку
которых заключен Контракт.  При  поставке  дополнительного  количества
таких  товаров  Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную  цену  Контракта   пропорционально   количеству   таких
товаров,  но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной  цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
     9.3. Изменения к настоящему  Контракту  действительны,  если  они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего Контракта,  подписаны надлежащим образом уполномоченными на
то представителями Сторон.
     9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг  друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.""""""

     Приложения к Контракту:
     Приложение 1 Спецификация продуктов питания.
     Приложение 2 Извещение о прикреплении подведомственных Заказчику
учреждений к Поставщику.
     Приложение 3 Форма договора на поставку продуктов питания.

                    10. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик:                            Поставщик:
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________""

     Примечания:
     1. Если  Поставщиком   по   Контракту   является   индивидуальный
предприниматель,  то в преамбуле Контракта после слов действующего на
основании указываются данные  свидетельства  регистрации  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  (серия,  N,  когда и кем выдано);  в
случае, если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным
предпринимателем),   указываются  фамилия,  имя,  отчество,  серия,  N
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.
     2. Пункт 6.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
     3. Раздел  8  указывается  в  Контракте  только  в  случае,  если
обеспечение  исполнения  Контракта  предусмотрено   документацией   об
аукционе.
     4. Пункт  9.2  Заказчик  включает  в  случае,  если   возможность
изменения  количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
     5. В  пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки.   Неустойка   начисляется   за   каждый   день    просрочки
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  Контрактом   срока   исполнения
обязательства.  Размер  такой  неустойки  устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     6. Приложения 1,  2 к  Контракту  оформляются  в  соответствии  с
документацией об аукционе.
(Дополнен    -    Постановление    Администрации    Тверской   области
от 10.02.2009 № 33-па)



                                                          Приложение 3
                             к    типовой    форме    государственного
                             контракта на поставку  продуктов  питания
                             для государственных нужд Тверской области


                Договор на поставку продуктов питания

    __________________                        ___ _________ 20___ г.
    (место заключения)

     ________________________________________ в                   лице
______________________,   действующего   на  основании  _____________,
именуемый         в         дальнейшем          Получатель,          и
____________________________________________           в          лице
____________________,  действующего   на   основании   ______________,
именуемый  в  дальнейшем  Поставщик,  совместно именуемые в дальнейшем
Стороны,  на основании государственного контракта от __________ N ____
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. Предмет договора

     1.1. Поставщик   обязуется   осуществлять   регулярные   поставки
Получателю продуктов питания (далее также  товар)  в  соответствии  со
спецификацией (прилагается), а Получатель обязуется принять и оплатить
поставленный товар на условиях настоящего договора.
     1.2. Цена договора _________ (___________) рублей, с учетом НДС.
     1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в  соответствии  с
заявками, представленными Получателем.
     1.4. Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
     1.5. Срок        поставки        продуктов        питания       -
_____________________________________________________________________.
                   (указывается срок в соответствии
                    с государственным контрактом)

                        2. Обязанности Сторон

     2.1. Обязанности Поставщика:
     2.1.1. Поставлять    продукты    питания    в   соответствии   со
спецификацией           (прилагается)            по            адресу:
_________________________________________.
     2.1.2. Выставлять Получателю счета, счета-фактуры на поставленные
продукты питания.
     2.1.3. Удовлетворять   претензии    Получателя,    связанные    с
поставляемыми продуктами питания.
     2.1.4. Не   допускается    передача    прав    и    обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, третьим лицам.
     2.1.5. В случае поставки  товаров,  происходящих  из  иностранных
государств,     Поставщик    предоставляет    Получателю    документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
     2.2. Обязанности Получателя:
     2.2.1. Осуществлять контроль за  поставкой  продуктов  питания  в
соответствии с требованиями настоящего договора.
     2.2.2. Производить своевременную оплату за поставленные  продукты
питания.
     2.2.3. Осуществлять иные  обязанности,  связанные  с  исполнением
настоящего договора.

                     3. Порядок поставки товаров

     3.1. Поставщик   осуществляет   поставку   продуктов   питания  в
соответствии со спецификацией (прилагается).
     3.2. Поставка  Получателю осуществляется в соответствии с пунктом
1.5  настоящего  договора  транспортом  Поставщика  в  соответствии  с
режимом работы Получателя.
     3.3. За 3 (три) дня до  фактической  доставки  продуктов  питания
согласно  условиям  поставки  Поставщик  по  телефону,  факсу сообщает
Получателю о намерении осуществить поставку,  а также о времени  такой
поставки с тем,  чтобы Получатель смог подготовить складские помещения
к приему продукции.""""
     3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в  соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки   продукции
производственно-технического    назначения    и    товаров   народного
потребления по количеству,  утвержденной Постановлением  Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией О порядке
приемки продукции производственно-технического  назначения  и  товаров
народного   потребления   по  качеству,  утвержденной  Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в  части,
не противоречащей законодательству.

                         4. Порядок расчетов

     4.1. Оплата  за  поставленные  продукты питания осуществляется по
твердой  цене.  Цена  за   единицу   товара   указана   в   приложении
(спецификации).
     4.2. Оплата за  поставленный  товар  осуществляется  в  следующем
порядке:
_____________________________________________________________________.
  (порядок расчетов  указывается  в  соответствии с государственным
                             контрактом)

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  в  части  оплаты поставленных продуктов питания
Поставщик вправе потребовать от Получателя уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального   банка   Российской   Федерации   от  стоимости  товара,
исполнение обязательства в отношении которого просрочено Получателем.
     5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных
пунктом 2.1  настоящего  Контракта,  Поставщик  уплачивает  Получателю
неустойку.  Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства,  начиная  со  дня,  следующего  после   дня   истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается  в  размере  _______  от  общей
стоимости   товара,  исполнение  обязательства  в  отношении  которого
просрочено Поставщиком.
     5.3. Споры,  возникшие из настоящего договора,  рассматриваются в
Арбитражном суде Тверской области.

                      6. Срок действия договора

     6.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     6.2. Действие настоящего договора распространяется  на  отношения
Сторон,                           возникшие                          с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                     государственного контракта)

                   7. Форс-мажорные обстоятельства

     7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают  наступление  событий,
неподвластных   контролю  Сторон  настоящего  договора,  не  вызванных
просчетом,  небрежностью  Сторон  настоящего  договора   или   носящих
непредвиденный  характер.  Такие события могут включать в себя,  но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна  из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по   настоящему
договору,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону как о наступлении,  так и о  прекращении  таких  обстоятельств
предоставлением    документов,    подтверждающих   наступления   таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     7.3. В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств Стороны
продолжают,  насколько  это  возможно,  выполнение   обязательств   по
настоящему  договору  и ведут поиск альтернативных способов выполнения
договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

                          8. Прочие условия

     8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
настоящего  договора  или  по решению суда в порядке,  предусмотренном
гражданским законодательством.  Настоящий  договор  составлен  в  двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
     8.2. Изменения  к  настоящему  договору  действительны,  если они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего договора, подписаны надлежащим образом уполномоченным на то
представителем Сторон.""
     8.3. Стороны  обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.

      Приложение к договору - Спецификация продуктов питания.

                     9. Адреса и реквизиты Сторон


     Получатель:                          Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________"

     Примечания:
     1. Пункт 6.2 указывается в договоре только  в  том  случае,  если
правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.
     2. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно."
(Дополнен    -    Постановление    Администрации    Тверской   области
от 10.02.2009 № 33-па)



                                                         Приложение 6
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 22.05.2007 N 154-па


                            Типовая форма
       государственного контракта на поставку продуктов питания
           для подведомственных государственному заказчику
                    получателей бюджетных средств
                             N _________

     __________________                   ____ ___________ 20___ год
     (место заключения)

     _______________________________________________, именуемый      в
дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,
действующего    на    основании     _______________,     утвержденного
_________________________________,        с       одной       стороны,
_______________________,  именуемый в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице
___________________________, действующего на основании ____________, и
_____________________________________,    именуемый    в    дальнейшем
Получатель,  в  лице  _____________________________,  действующего  на
основании __________,  далее именуемые по тексту контракта Стороны, по
результатам проведенного открытого аукциона (протокол от ____________)
заключили настоящий государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

                         1. Предмет Контракта""

     1.1. Заказчик поручает,  а Поставщик обязуется поставить продукты
питания,  именуемые в дальнейшем товар,  для нужд Получателя. Оплату
за  поставленный  товар осуществляет Получатель на условиях настоящего
Контракта                за                счет                средств
__________________________________________________________, а Заказчик
                 (указывается источник финансирования
             в соответствии с документацией об аукционе)
обязуется обеспечить оплату поставленного товара.
     1.2. Ассортимент, количество и цена товара указаны в приложении к
настоящему Контракту.
     1.3. Цена Контракта является твердой и  составляет  _____________
(____________________)  с  учетом  расходов на доставку,  страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена
Контракта  не  может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

                2. Условия платежа и поставки товаров

     2.1. Срок поставки товара Получателю - ____________________.
     2.2. Расчет  за  поставляемый  товар осуществляется Получателем в
следующем                                                     порядке:
_____________________________________________________________________.
             (порядок расчетов указывается в соответствии
                     с документацией об аукционе)
     2.3. Доставка   товара   Получателю   производится    транспортом
Поставщика по адресу: _______________________________________________.

                          3. Качество товара

     3.1. Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации. В случае
поставки товаров,  происходящих из иностранных  государств,  Поставщик
предоставляет   Получателю   документы,   подтверждающие   иностранное
происхождение товаров.
     3.2. Поставщик гарантирует качество товара. В подтверждение этого
Поставщик  при  поставке  товара  обязан  приложить  копии  санитарных
паспортов    и    паспортов    технических   средств   на   транспорт;
санитарно-эпидемиологическое заключение на каждую партию предлагаемого
товара;  сертификаты  соответствия  (при обязательной сертификации) на
каждый вид поставляемого товара.""""
     3.3. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в  соответствии   с   инструкцией   О   порядке   приемки   продукции
производственно-технического    назначения    и    товаров   народного
потребления по количеству,  утвержденной Постановлением  Госарбитража
при  Совете  Министров СССР от 15.06.65 N П-6,  инструкцией О порядке
приемки продукции производственно-технического  назначения  и  товаров
народного   потребления   по  качеству,  утвержденной  Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7,  в части, не
противоречащей законодательству.
     3.4. В случае поставки товара,  по качеству  не  соответствующего
пункту  3.1  настоящего  Контракта,  Поставщик  обязан  за  свой  счет
произвести его замену в сроки, согласованные с Получателем.
     3.5. Обязанность  Поставщика поставить товар Получателю считается
исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с  пунктом
3.3 настоящего Контракта.

                      4. Ответственность Сторон

     4.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по