предусмотренных им случаях - Советом
Министров РСФСР.
Статья 266. Ответственность за
нарушение договора поставки
В соответствии с Положениями и
Особыми условиями, указанными в
статье 265 настоящего Кодекса,
взыскиваются неустойка (штраф,
пеня) и убытки за нарушение
обязанностей по договору поставки.
В случаях поставки
продукции ненадлежащего качества или
некомплектной покупатель
взыскивает с поставщика установленную
неустойку (штраф) и, кроме
того, причиненные такой поставкой
убытки без зачета неустойки
(штрафа).
Глава 25<1>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАКУПКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
У КОЛХОЗОВ,
СОВХОЗОВ
И ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВ
Статья 267. Договор
контрактации сельскохозяйственной
продукции
Государственная закупка
сельскохозяйственной продукции у
колхозов и совхозов
осуществляется по договорам контрактации,
которые заключаются на основе
государственных заказов на поставку
государству сельскохозяйственной
продукции и планов развития
сельскохозяйственного производства в
колхозах и совхозах.
Законодательством Союза ССР
могут быть предусмотрены случаи
государственной закупки
сельскохозяйственной продукции по
договорам контрактации и у
других хозяйств (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. и от 5
января 1988 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250; 1988, N 1, ст. 1).
Статья 268. Содержание
договора контрактации
В договорах контрактации должны
предусматриваться:
количество (по видам продукции),
качество, сроки, порядок и
условия доставки и места сдачи
сельскохозяйственной продукции;
обязанность заготовительных
организаций и предприятий
своевременно принять продукцию и
оплатить ее по установленным
ценам, а также сроки и размеры выдачи
денежных авансов колхозам;
обязанности по оказанию
колхозам, совхозам и другим хозяйствам
помощи в организации производства
сельскохозяйственной продукции и
ее транспортировки на приемные
пункты и предприятия;
взаимная имущественная ответственность
сторон в случае
неисполнения ими обязанностей.
Типовые договоры контрактации
утверждаются в порядке,
устанавливаемом Советом Министров
СССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
-------------------------------------------
<1> Наименование главы 25 -
ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г.
- Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.
Глава 26
ЗАЕМ
Статья 269.
Договор займа
По договору займа одна
сторона (займодавец) передает другой
стороне (заемщику) в
собственность (в оперативное управление)
деньги или вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу
такую же сумму денег или равное
количество вещей того же рода и
качества.
Договор займа на сумму свыше
пятидесяти рублей должен быть
совершен в письменной форме.
Договор займа считается
заключенным в момент передачи денег или
вещей (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 270. Проценты
по договору займа
Взимание процентов по договору
займа допускается только в
случаях, установленных
законодательством Союза ССР, а также по
заемным операциям касс
взаимопомощи и ломбардов (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 271.
Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать
договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в
действительности не получены им
от займодавца или получены в
меньшем количестве, чем указано в
договоре.
В тех случаях, когда договор
займа должен быть получен в
письменной форме (статья 269),
оспаривание его по безденежности
путем свидетельских показаний не
допускается, за исключением
случаев уголовно наказуемых деяний.
Статья 272. Заемные операции
банков и государственных
трудовых
сберегательных касс
Заемные операции банков
и государственных трудовых
сберегательных касс регулируются
законодательством Союза ССР.
Статья 273. Заемные
операции ломбардов
Ломбарды выдают гражданам
ссуды, обеспечиваемые залогом
предметов домашнего потребления
и личного пользования (статьи
192-202).
Предельный размер и число
ссуд, которые могут быть выданы
одному лицу, а также сроки,
на которые выдаются ссуды,
определяются Типовым уставом
ломбарда, утверждаемым Советом
Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 274. Заемные
операции касс взаимопомощи и фондов
творческих
союзов
Кассы взаимопомощи при
профсоюзных комитетах предприятий,
учреждений, организаций выдают
рабочим и служащим долгосрочные
ссуды. Кассы взаимопомощи в
колхозах выдают ссуды колхозникам.
Фонды творческих союзов выдают
ссуды работникам литературы и
искусства.
Кассы взаимопомощи
пенсионеров при отделах социального
обеспечения исполнительных комитетов
районных, городских, районных
в городах Советов народных
депутатов выдают долгосрочные и
кратковременные ссуды пенсионерам.
Сроки и условия выдачи ссуд
определяются типовыми (примерными)
уставами касс взаимопомощи и
уставами фондов творческих союзов (в
ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987
г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 27
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ
Статья 275. Договор
имущественного найма
По договору имущественного
найма наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество
во временное пользование за
плату.
Статья 276. Форма договора
имущественного найма
Договор имущественного найма
между гражданами на срок более
одного года должен быть заключен в
письменной форме.
Статья 277. Срок договора
имущественного найма
Срок договора имущественного
найма не должен превышать десяти
лет.
Срок заключенного между
государственными, кооперативными и
другими общественными
организациями договора найма строения или
нежилого помещения не должен
превышать пяти лет, а договор найма
оборудования и иного имущества -
одного года.
Срок договора найма предметов домашнего
обихода, музыкальных
инструментов, спортивного
инвентаря, легковых автомобилей и
другого имущества личного
пользования, предоставляемых гражданину
государственной, кооперативной
или другой общественной
организацией (бытовой прокат),
не должен превышать срока,
установленного соответствующим
типовым договором бытового проката
(статья 294).
При заключении договора на более
длительный, чем указано выше,
срок договора считается заключенным
соответственно на десять лет,
на пять лет, на один год или срок,
установленный типовым договором
бытового проката (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Статья 278. Заключение
договора имущественного найма без
указания срока
Если договор имущественного
найма заключен без указания срока,
он считается заключенным на
неопределенный срок, и каждая из
сторон вправе отказаться от договора
во всякое время, предупредив
об этом другую сторону за один
месяц, а при найме строений или
нежилых помещений - за три месяца.
Если ни одна из сторон по
договору имущественного найма,
заключенному между
государственными, кооперативными или другими
общественными организациями без
указания срока, не отказалась от
договора до истечения сроков,
указанных в части второй статьи 277
настоящего Кодекса, договор по
истечении этих сроков считается
прекращенным.
Договор бытового проката,
заключенный без указания срока,
считается заключенным на срок,
установленный соответствующим
типовым договором бытового
проката (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250).
Статья 279. Продолжение
пользования имуществом после
истечения
срока договора
Если наниматель продолжает
пользоваться имуществом после
истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны
наймодателя, договор считается
возобновленным на неопределенный
срок, и каждая из сторон вправе
в любое время отказаться от
договора, предупредив об этом
другую сторону за один месяц, а при
найме строений или нежилых помещений
- за три месяца.
К договорам между
государственными, кооперативными и другими
общественными организациями, а
также к договорам бытового проката
это правило не применяется (в
ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г.
- Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 280. Преимущественное
право социалистической
организации на
возобновление договора найма
Государственная, кооперативная
или другая общественная
организация, надлежащим образом
выполнявшая принятые на себя по
договору найма обязательства, по
окончании действия договора имеет
преимущественное перед другими
лицами право на возобновление
договора (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Статья 281. Предоставление
имущества нанимателю
Наймодатель обязан
предоставить нанимателю имущество в
состоянии, соответствующем
условиям договора и назначению
имущества.
Организация, заключающая
договор бытового проката, обязана в
присутствии нанимателя проверить
исправность сдаваемого внаем
имущества.
Наймодатель не отвечает за
недостатки имущества, которые были
им оговорены при заключении договора.
Статья 282. Последствия
непредоставления имущества
нанимателю
Если наймодатель не
предоставляет в пользование нанимателя
сданное внаем имущество, наниматель
вправе истребовать от него это
имущество (статья 217) и
потребовать возмещения убытков,
причиненных задержкой исполнения,
либо со своей стороны отказаться
от договора и взыскать убытки,
причиненные его неисполнением.
Статья 283. Пользование
нанятым имуществом
Наниматель обязан пользоваться
имуществом в соответствии с
договором и назначением имущества.
Статья 284. Обязанность
наймодателя по содержанию сданного
внаем имущества
Наймодатель обязан производить за
свой счет капитальный ремонт
сданного внаем имущества, если
иное не предусмотрено законом или
договором.
Неисполнение наймодателем этой
обязанности дает нанимателю
право либо произвести
капитальный ремонт, предусмотренный
договором или вызываемый неотложной
необходимостью, и взыскать с
наймодателя стоимость ремонта или
зачесть ее в счет наемной платы,
либо расторгнуть договор
(статья 290) и взыскать убытки,
причиненные его неисполнением.
Статья 285. Обязанности
нанимателя по содержанию нанятого
имущества
Наниматель обязан поддерживать
нанятое имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт, если иное не
установлено законом или договором,
и нести расходы по содержанию
имущества.
Статья 286. Плата за
пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан своевременно
вносить плату за пользование
имуществом. Он вправе
требовать соответственного уменьшения
наемной платы, если в силу
обстоятельств, за которые наниматель не
отвечает, условия пользования,
предусмотренные договором, или
состояние имущества существенно
ухудшились.
Статья 287.
Поднаем
Сдача нанимателем нанятого
имущества в поднаем допускается лишь
с согласия наймодателя.
Сдача поднаем имущества,
предоставленного нанимателю по
договору бытового проката, не
допускается.
Статья 288. Сохранение
силы договора найма при переходе
имущества к
другому собственнику
При переходе права собственности
на сданное внаем имущество от
наймодателя к другому лицу договор
найма сохраняет силу для нового
собственника.
Договор найма сохраняет силу и
при переходе имущества от одной
государственной организации
(наймодателя) к другой.
Статья 289. Досрочное расторжение
договора по требованию
наймодателя
Наймодатель может предъявить в
суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о
досрочном расторжении договора найма:
1) если наниматель пользуется
имуществом не в соответствии с
договором или назначением имущества;
2) если наниматель умышленно
или по неосторожности ухудшает
состояние имущества;
3) если наниматель не внес
наемной платы в течение трех
месяцев, а по договору бытового
проката - в течение одного месяца
со дня истечения срока платежа;
4) если наниматель не производит
капитального ремонта в тех
случаях, когда по закону или по
договору капитальный ремонт лежит
на обязанности нанимателя (в ред. -
Закона Российской Федерации от
24.06.92 г. N 3119-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации,
1992, N 34, ст. 1966).
Статья 290. Досрочное
расторжение договора по требованию
нанимателя
Наниматель может предъявить в
суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о
досрочном расторжении договора найма:
1) если наймодатель не
производит лежащего на его обязанности
капитального ремонта имущества;
2) если имущество в силу
обстоятельств, за которые наниматель
не отвечает, окажется в состоянии,
негодном для пользования.
Наниматель вправе отказаться
от договора бытового проката в
любое время (в ред. - Закона
Российской Федерации от 24.06.92 г. N
3119-1 - Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Статья 291. Возврат
имущества наймодателю
При прекращении договора найма
наниматель обязан вернуть
наймодателю имущество в том состоянии,
в каком он его получил, с
учетом нормального износа, или
в состоянии, обусловленном
договором.
Статья 292. Ответственность
нанимателя за ухудшение
имущества
В случае допущенного нанимателем
ухудшения нанятого имущества
он должен возместить наймодателю
убытки, если не докажет, что
ухудшение имущества произошло не по
его вине.
Статья 293.
Улучшение имущества
В случае произведенного с
разрешения наймодателя улучшения
нанятого имущества наниматель
имеет право на возмещение
произведенных для этой цели
необходимых расходов, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Произведенные нанимателем без
разрешения наймодателя улучшения,
если они отделимы без вреда для
имущества и если наймодатель не
согласится возместить их стоимость,
могут быть изъяты нанимателем.
Стоимость улучшений,
произведенных нанимателем без разрешения
наймодателя и неотделимых без вреда
для имущества, возмещению не
подлежит.
Статья 294. Типовые
договоры бытового проката
Типовые договоры по
отдельным видам бытового проката
утверждаются Советом Министров
РСФСР.
Отступления от условий типовых
договоров, ограничивающие права
пользователей, недействительны.
Глава 28<1>
НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 295. Договор
найма жилого помещения
Пользование жилым помещением
в домах государственного и
общественного жилищного фонда
осуществляется в соответствии с
договором найма жилого помещения,
заключаемым между наймодателем -
жилищно-эксплуатационной
организацией (а при отсутствии -
соответствующим предприятием,
учреждением, организацией) и
нанимателем - гражданином, на имя
которого выдан ордер.
Договор найма жилого помещения в
домах, принадлежащих гражданам
на праве личной
собственности, заключается нанимателем с
собственником дома.
Договор найма жилого
помещения заключается, изменяется и
расторгается на условиях и
в порядке, определяемых
законодательством Союза ССР,
Жилищным кодексом РСФСР и другим
законодательством РСФСР (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
--------------------------------------
<1> Статьи 296-341
утратили силу ( В ред. - Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9,
ст. 250).
Глава 29
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ
Статья 342. Договор
безвозмездного пользования
имуществом
По договору безвозмездного
пользования имуществом одна сторона
обязуется передать или передает
имущество в безвозмездное
временное пользование другой
стороне, а последняя обязуется
вернуть то же имущество.
К договору безвозмездного
пользования имуществом соответственно
применяются правила статей 276,
279, 281 (часть первая), 283,
285-293 настоящего Кодекса.
Статья 343. Срок договора
безвозмездного пользования имуществом
между
социалистическими организациями
Срок договора
безвозмездного пользования имуществом,
заключенного между
социалистическими организациями, не должен
превышать одного года, поскольку
законодательством Союза ССР или
РСФСР иное не установлено.
Если договор заключен на более
длительный срок, он считается
заключенным на один или на иной
установленный законом предельный
срок.
Если такой договор заключен без
указания срока, применяется
часть первая статьи 278 настоящего
Кодекса. Если ни одна из сторон
не отказалась от договора до
истечения одного года или иного
установленного законом
предельного срока, договор по истечении
этого срока считается прекращенным.
Статья 344. Последствия
непредоставления имущества в
безвозмездное
пользование
Если социалистическая
организация, принявшая на себя по
договору обязанность передать
имущество в безвозмездное
пользование, не предоставляет этого
имущества, применяются правила
статьи 282 настоящего Кодекса.
Однако в этом случае другой стороне
возмещаются лишь убытки,
выразившиеся в произведенных ею расходах,
утрате или повреждении ее имущества.
Статья 345. Ответственность
за недостатки имущества,
переданного в
безвозмездное пользование
Передавший имущество в
безвозмездное пользование отвечает за
недостатки этого имущества, которых
он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при
передаче имущества.
Статья 346. Передача
полученного в пользование имущества
третьему лицу
Получивший имущество в
безвозмездное пользование вправе
предоставить это имущество в
пользование третьему лицу лишь с
согласия передавшего имущество,
оставаясь ответственным перед ним.
Статья 347. Досрочное
расторжение договора
Передавший имущество в
безвозмездное пользование вправе
требовать досрочного расторжения
договора в случаях,
предусмотренных пунктами первым и
вторым статьи 289 настоящего
Кодекса, а также если другая сторона
без его согласия предоставила
переданное ей в безвозмездное
пользование имущество третьему лицу.
Статья 348. Расторжение
договора по требованию нового
собственника
имущества
Договор безвозмездного
пользования имуществом, заключенный без
указания срока, может быть
расторгнут по требованию лица, к
которому перешло право собственности
на это имущество или право
оперативного управления им.
Статья 349.
Прекращение договора
Договор безвозмездного
пользования имуществом, кроме общих
оснований прекращения
обязательств, прекращается также в случае
смерти гражданина или прекращения
юридического лица, участвовавших
в договоре.
Глава
30 ПОДРЯД
Статья 350.
Договор подряда
По договору подряда подрядчик
обязуется выполнить за свой риск
определенную работу по заданию
заказчика из его или своих
материалов, а заказчик обязуется
принять и оплатить выполненную
работу.
Статья 351. Выполнение
подрядных работ гражданином
Гражданин может принять на себя
выполнение работы по договору
подряда лишь при условии выполнения
этой работы своим трудом.
Статья 352.
Смета
На выполнение работ,
предусмотренных договором, может быть
составлена твердая или
приблизительная смета.
Если возникла
необходимость значительно превысить
приблизительную смету, подрядчик
обязан своевременно предупредить
об этом заказчика. В этом случае
заказчик имеет право отказаться
от договора, возместив подрядчику
понесенные им расходы. Если
подрядчик не предупредил заказчика
о превышении сметы, он обязан
выполнить работу, не требуя
возмещения сверхсметных расходов.
Статья 353. Выполнение
работы из материала подрядчика
и его
средствами
Подрядчик обязан выполнить
работу, обусловленную договором, из
своего материала и своими
средствами, поскольку иное не
установлено законом или договором.
Подрядчик, выполняющий работу из
своего материала, отвечает за
недоброкачественность материала.
Если из материала подрядчика
выполняется работа в силу договора
подряда по обслуживанию бытовых
потребностей граждан (бытовой
заказ), материал оплачивается при
заключении договора полностью
или в части, указанной в
соответствующем типовом договоре, с
окончательным расчетом при
получении заказчиком выполненной
подрядчиком работы. В
случаях, предусмотренных типовыми
договорами, материал может быть
предоставлен подрядчиком в кредит
(с рассрочкой платежа).
Последующее изменение цены
предоставленного в кредит
материала не влечет за собой
перерасчета.
Статья 354. Выполнение работы
из материала заказчика
Если работа выполняется
полностью или частично из материала
заказчика, подрядчик отвечает за
неправильное использование этого
материала. Подрядчик обязан
представить заказчику отчет в
израсходовании материала и
возвратить остаток материала.
Если из материала заказчика
выполняется работа в силу бытового
заказа, то в квитанции,
выдаваемой подрядчиком заказчику при
заключении договора, должны быть
указаны точное наименование
материала и его оценка по соглашению
сторон.
Статья 355. Передача
организациями материалов и
оборудования
по договору подряда
Социалистические организации
вправе в порядке и пределах,
установленных законодательством
Союза ССР и РСФСР, выдавать свои
материалы и оборудование
социалистическим промышленным
предприятиям для изготовления
продукции по договору подряда.
В договоре, заключенном на
основании настоящей статьи, кроме
других условий, должны быть
предусмотрены нормы расхода
материалов, сроки возврата
остатков и основных отходов, а также
ответственность подрядчика за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение этих обязанностей.
Статья 356. Обязанность
подрядчика сохранять вверенное
ему
имущество
Подрядчик обязан принять все
меры к обеспечению сохранности
вверенного ему заказчиком
имущества и несет ответственность за
всякое упущение, повлекшее за собой
утрату или повреждение этого
имущества.
Статья 357. Риск
случайной гибели материалов
Риск случайной гибели или
случайной порчи материалов несет
сторона, предоставившая материал.
Статья 358. Обстоятельства,
о которых подрядчик обязан
предупредить
заказчика
Подрядчик обязан своевременно
предупредить заказчика:
1) о непригодности или
недоброкачественности материала,
полученного от заказчика;
2) о том, что соблюдение указаний
заказчика грозит годности или
прочности выполняемой работы;
3) о наличии иных, не зависящих
от подрядчика, обстоятельств,
грозящих годности или прочности
выполняемой работы.
Статья 359. Последствия неисполнения
заказчиком
требования
подрядчика
Если заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны
подрядчика, в соразмеренный срок не
заменит непригодный или
недоброкачественный материал, не изменит
указаний о способе выполнения
работы либо не устранит иных
обстоятельств, грозящих годности
или прочности работы, подрядчик
вправе, а по договору между
социалистическими организациями обязан
отказаться от договора и взыскать
понесенные им убытки.
Статья 360. Права заказчика во
время выполнения работы
Если подрядчик не приступает
своевременно к исполнению договора
или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным,
заказчик вправе отказаться от
договора и потребовать возмещения
убытков.
Если во время выполнения работы
станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим
образом, заказчик вправе назначить
подрядчику соразмеренный срок для
устранения недостатков, а при
неисполнении подрядчиком этого
требования в назначенный срок
отказаться от договора и либо
потребовать возмещения убытков, либо
поручить исправление работы третьему
лицу за счет подрядчика.
При наличии уважительных причин
заказчик вправе во всякое время
до окончания работы отказаться от
договора, уплатив подрядчику
вознаграждение за выполненную часть
работы и возместив ему убытки,
принесенные расторжением договора,
с зачетом того, что подрядчик
сберег вследствие расторжения
договора.
Статья 361. Обязанность
заказчика принять работу,
выполненную
подрядчиком
Заказчик обязан принять
работу, выполненную подрядчиком, и
осмотреть ее. Если заказчик не
заявит немедленно подрядчику об
отступлениях от условий
договора, ухудшивших работу, или иных
недостатках в работе, он теряет
право в дальнейшем ссылаться на
эти отступления от условий договора
или недостатки в работе.
Об отступлениях от условий
договора и иных недостатках в
работе, которые не могли быть
обнаружены при обычном способе ее
принятия, заказчик обязан сообщить
подрядчику немедленно по их
обнаружении.
Статья 362. Уплата
вознаграждения подрядчику
Заказчик обязан оплатить
выполненную подрядчиком работу по
сдаче всей работы, если иное не
установлено законом или договором.
Стоимость работ, выполняемых
по договору бытового заказа,
определяется утвержденным в
установленном порядке прейскурантом и
оплачивается заказчиком в
соответствии с типовым договором либо
полностью при заключении договора,
либо путем выдачи аванса при
заключении договора с
окончательным расчетом при получении
заказчиком выполненной подрядчиком
работы.
Статья 363. Расчеты между
сторонами в случае гибели
предмета подряда
или невозможности окончания
работы
Если предмет подряда до сдачи его
случайно погиб или окончание
работы стало невозможным не по
вине сторон, подрядчик не вправе
требовать вознаграждения за работу.
Если гибель предмета подряда или
невозможность окончания работы
произошли вследствие
недостатков материала, доставленного
заказчиком, или его распоряжений о
способе выполнения работы либо
произошли после наступления
просрочки в принятии заказчиком
выполненной работы, причем
подрядчиком были соблюдены правила
статей 358 и 359 настоящего
Кодекса, подрядчик сохраняет право на
получение вознаграждения за работу.
Статья 364. Права заказчика в
случае нарушения договора
подрядчиком
Если подрядчик допустил
отступления от условий договора,
ухудшившие работу, или допустил иные
недостатки в работе, заказчик
вправе по своему выбору
требовать безвозмездного исправления
указанных недостатков в соразмеренный
срок или возмещения
понесенных заказчиком необходимых
расходов по исправлению своими
средствами недостатков работы, если
договором предусмотрено такое
право заказчика, или
соответственного уменьшения вознаграждения за
работу.
При наличии в работе
существенных отступлений от договора либо
иных существенных недостатков
заказчик вправе требовать
расторжения договора и возмещения
убытков.
Если существенные отступления
от договора или другие
существенные недостатки были
обнаружены в вещи, изготовленной из
материала заказчика по договору
бытового заказа, - заказчик вправе
по своему выбору требовать либо
изготовления другой вещи из
однородного материала такого же
качества, либо расторжения
договора и возмещения убытков.
Статья 365. Давность по
искам об ответственности
подрядчика
Иск по поводу отступлений
подрядчика от условий договора,
ухудшивших работу, или иных
недостатков в работе может быть
предъявлен в течение шести месяцев
со дня принятия работы, а если
недостатки не могли быть
обнаружены при обычном способе принятия
работы, - в течение одного года со
дня принятия работы.
Иск по поводу таких
недостатков в строении или сооружении,
которые не могли быть обнаружены
при обычном способе принятия
работы, если одной из сторон
является гражданин, может быть
предъявлен в течение трех лет со дня
принятия работы.
Если в договоре подряда
предусмотрен гарантийный срок и
заявление по поводу недостатков
работы сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока
исковой давности начинается со
дня заявления о недостатках,
а в отношениях между
социалистическими организациями - со
дня обнаружения недостатков в
работе.
Статья 366. Последствия неявки
заказчика за получением
выполненной работы
В случае неявки заказчика за
получением вещи, изготовленной по
договору бытового заказа,
подрядчик вправе по истечении шести
месяцев со дня, когда, согласно
договору, вещь должна быть сдана
заказчику, и последующего
двухкратного предупреждения заказчика
продать вещь в установленном
порядке, а вырученную сумму, за
вычетом всех причитающихся
подрядчику платежей, внести в депозит
нотариальной конторы на имя
заказчика.
Статья 367. Правила об
отдельных видах договора подряда
Правила об отдельных
видах договора подряда между
организациями, а также правила о
договорах подряда по обслуживанию
бытовых потребностей граждан
(бытового заказа) устанавливаются
законодательством Союза ССР и РСФСР.
По отдельным видам обслуживания
граждан Совет Министров РСФСР
утверждает типовые договоры
бытового заказа. Отступления от
условий типовых договоров, ограничивающие
права заказчиков,
недействительны (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N
9, ст. 250).
Глава 31 ПОДРЯД НА
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Статья 368. Договор подряда на
капитальное строительство
По договору подряда
на капитальное строительство
организация-подрядчик обязуется
своими силами и средствами
построить и сдать
организации-заказчику предусмотренный планом
объект в соответствии с
утвержденной проектно-сметной
документацией и в установленный
срок, а заказчик обязуется
предоставить подрядчику
строительную площадку, передать ему
утвержденную проектно-сметную
документацию, обеспечить
своевременное финансирование
строительства, принять законченные
строительством объекты и оплатить
их.
Обеспечение строительства
технологическим, энергетическим,
электротехническим и
общезаводским оборудованием и аппаратурой
возлагается на заказчика,
кроме случаев, предусмотренных
специальными постановлениями.
Специальными постановлениями на
заказчика может быть
возложено обеспечение строительства
материалами.
Статья 369. Генеральный
подрядчик и субподрядчик
Договор подряда на
капитальное строительство заключается
заказчиком с одной строительной
организацией, а в случаях и в
порядке, определяемых Советом
Министров СССР, с двумя
строительными организациями,
которые вправе в качестве
генерального подрядчика на основе
договора субподрядчика поручать
выполнение отдельных
комплексов работ специализированным
организациям (статьи 171 и 223).
Договор на выполнение работ по
монтажу оборудования заключается
заказчиком либо с генеральным
подрядчиком, либо с поставщиком
оборудования.
С согласия генерального
подрядчика договоры на выполнение
монтажных и иных специальных работ
могут заключаться заказчиками с
монтажными или иными
специализированными организациями (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 22 июня 1970 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1970, N 26, ст. 511).
Статья 370. Права
заказчика
Заказчик осуществляет контроль
и технический надзор за
соответствием объема, стоимости
и качества выполняемых работ
проектам и сметам. Он вправе в
любое время проверить ход и
качество строительных и
монтажных работ, а также качество
используемых материалов, не
вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
Недостатки выполнения работ
или используемых для работ
материалов, допущенные по вине
подрядчика (или субподрядчика),
должны быть устранены подрядчиком за
свой счет.
Статья 371. Ответственность
сторон за нарушение договора
подряда на
капитальное строительство
За неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору подряда на капитальное
строительство ответственная за это
сторона уплачивает установленную
неустойку (пеню), а также
возмещает в сумме, не покрытой
неустойкой, убытки, выразившиеся в
произведенных другой стороной
расходах, в утрате или повреждении
ее имущества.
Суммы неустойки (пени),
уплаченные подрядчиком за нарушение
сроков выполнения отдельных
работ, возвращаются подрядчику в
случае окончания всех работ по
объекту к установленному договором
конечному сроку.
Статья 372. Правила о
договорах подряда на капитальное
строительство
Договоры подряда на капитальное
строительство заключаются и
исполняются в соответствии с
правилами, утверждаемыми Советом
Министров СССР либо в установленном
им порядке.
Особые правила о договорах
подряда на капитальное строительство
в колхозах утверждаются в
порядке, устанавливаемом Советом
Министров РСФСР.
Глава 32
ПЕРЕВОЗКА
Статья 373. Договор перевозки
груза и план грузовых
перевозок
По договору перевозки
груза транспортная организация
(перевозчик) обязуется доставить
вверенный ей отправителем груз в
пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель
обязуется уплатить за перевозку
установленную плату.
Договор перевозки грузов
государственных, кооперативных и
других общественных организацией
заключается на основании плана
перевозок, обязательного для обеих
сторон.
Заключение договора перевозки
грузов, не предусмотренных
планом, допускается в
порядке, установленном транспортными
уставами (кодексами) (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 374. Договор
перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира
перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в
случае сдачи пассажиром багажа -
также доставить багаж в пункт
назначения и выдать его
управомоченному на получение
багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за
проезд, а при сдаче багажа - и за
провоз багажа.
Статья 375. Условия
перевозки грузов, пассажиров и багажа
Условия перевозки грузов,
пассажиров и багажа и ответственность
сторон по этим перевозкам в
соответствии с Основами гражданского
законодательства Союза ССР и
союзных республик определяются
уставами (кодексами) отдельных видов
транспорта и издаваемыми в
установленном порядке правилами.
Условия перевозки грузов,
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и ответственность
сторон по этим перевозкам
определяются в соответствии с
настоящим Кодексом Уставом
автомобильного транспорта РСФСР,
утверждаемым Советом Министров
РСФСР, и издаваемыми в установленном
порядке правилами.
Статья 376. Ответственность
за невыполнение плана грузовых
перевозок
Перевозчик и отправитель несут
имущественную ответственность за
неподачу перевозочных средств,
непредъявление к перевозке груза и
за другие нарушения обязанностей,
вытекающих из плана перевозок, а
равно за такие же нарушения в
случаях, предусмотренных частью
третьей статьи 373 настоящего
Кодекса.
Статья 377. Ответственность
за невыполнение плана
автомобильных
грузовых перевозок
Отправитель, не предъявивший груз
для перевозки автомобильным
транспортом, должен уплатить
автотранспортной организации штраф за
все непредъявленное по сравнению с
планом перевозок или разовым
заказом количество груза.
Груз, который был предъявлен
отправителем в состоянии, не
соответствующем правилам перевозки, и
не был приведен им в надлежащее
состояние в срок, обеспечивающий
своевременную отправку, считается
непредъявленным.
Автотранспортная организация,
не подавшая отправителю
транспортные средства в
количестве, достаточном для перевозки
предусмотренного планом
перевозок или принятым к исполнению
разовым заказом груза, должна
уплатить отправителю штраф за все
невывезенное по сравнению с планом
или разовым заказом количество
груза, подготовленного к отправке.
Подача перевозочных средств,
непригодных для перевозки
предусмотренного планом груза,
приравнивается к неподаче
транспортных средств.
Автотранспортная организация и
отправитель освобождаются от
ответственности за невыполнение
плана перевозок, если оно
произошло вследствие:
1) явлений стихийного характера
(заносы, наводнения, пожары и
т. п.);
2) аварии на предприятии, в
результате которой работа
предприятия была прекращена на срок
не менее трех суток;
3) временного прекращения или
ограничения перевозки грузов по
определенным дорогам,
установленного в порядке, предусмотренном
Уставом автомобильного транспорта
РСФСР.
Размер штрафов, предусмотренных
настоящей статьей, определяется
Уставом автомобильного транспорта
РСФСР.
Статья 378. Плата за
перевозку грузов, пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
Размер платы за перевозку
грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, а также
размер сборов за выполнение
автотранспортными организациями
дополнительных к перевозке работ и
операций определяется на
основании тарифов, утверждаемых в
порядке, устанавливаемом Советом
Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1987, N 9, ст. 250).
Статья 379. Погрузка и
выгрузка грузов, перевозимых
автомобильным
транспортом
Погрузка грузов на автомобиль
производится силами и средствами
отправителя, а их выгрузка - силами
и средствами получателя, если
иное не установлено соглашением
автотранспортной организации с
отправителем или, соответственно, с
получателем.
Сроки погрузки и выгрузки
грузов средствами отправителей и
получателей определяются Уставом
автомобильного транспорта РСФСР.
За простой средств автомобильного
транспорта под погрузкой и
выгрузкой сверх установленных
сроков по вине отправителя или
получателя, а также за простой
по вине отправителя средств
автомобильного транспорта в
пути следования отправитель или
получатель уплачивает
автотранспортной организации штраф в
размере, установленном тарифами.
Статья 380. Срок доставки груза
и багажа и ответственность за
просрочку
Перевозчик обязан доставить груз
или багаж в пункт назначения в
срок, установленный
транспортными уставами (кодексами) или
изданными в установленном порядке
правилами. Если срок доставки в
указанном порядке не установлен,
стороны вправе установить этот
срок в договоре.
Перевозчик освобождается от
ответственности за просрочку в
доставке груза или багажа, если
просрочка произошла не по его
вине.
Размер штрафов, взимаемых с
автотранспортных организаций за
просрочку в доставке груза или
багажа, определяется Уставом
автомобильного транспорта РСФСР в
зависимости от длительности
просрочки.
Уплата автотранспортной
организацией штрафа за доставку груза
или багажа с просрочкой не
освобождает ее от ответственности за
вызванные этой просрочкой утрату,
недостачу или повреждение груза
или багажа.
Статья 381. Прекращение
договора перевозки по требованию
пассажира
Пассажир вправе отказаться
от договора перевозки в
междугородном автомобильном
сообщении и, возвратив билет до отхода
автобуса (маршрутного такси),
получить уплаченные за него деньги:
1) при опоздании отправления
автобуса (такси) более чем на один
час;
2) при предоставлении пассажиру
места в автобусе (такси) менее
высокого класса, чем тот, на который
ему продан билет;
3) в иных случаях,
предусмотренных Уставом автомобильного
транспорта РСФСР;
При прекращении поездки
вследствие болезни или несчастного
случая пассажиру возвращается
плата за проезд пропорционально
оставшемуся расстоянию перевозки.
Статья 382. Ответственность
перевозчика за утрату,
недостачу и
повреждение груза или багажа
Перевозчик отвечает за
утрату, недостачу и повреждение
принятого к перевозке груза и
багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли
не по его вине (статьи 222 и
224).
