Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.01.2015 по делу n А33-6134/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для выплаты ООО «СУ-7 СитэкСтрой» 9 000 рублей вознаграждения.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от «18» марта 2014 года по делу                       № А33-6134/2013 изменить, резолютивную часть изложить в следующей редакции:

Иск общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Содружество» (ОГРН 1112468074795, ИНН  2463233278, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» (ОГРН 1081701000248, ИНН 1701042995, Республика Тыва, г.Кызыл) 366 770 рублей 57 копеек пени, 25 450 рублей 87 копеек неустойки, 7 237 рублей 45 копеек судебных расходов по оплате услуг представителя.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Содружество» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» (ОГРН 1081701000248, ИНН 1701042995, Республика Тыва, г.Кызыл) в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Содружество» (ОГРН 1112468074795, ИНН  2463233278, г. Красноярск) 46 375 рублей 27 копеек долга, 3 370 рублей 22 копейки расходов по оплате судебных экспертиз.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате зачета встречных однородных требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Содружество» (ОГРН 1112468074795, ИНН  2463233278, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» (ОГРН 1081701000248, ИНН 1701042995, Республика Тыва, г.Кызыл) 320 395 рублей 30 копеек пени, 25 450 рублей 87 копеек неустойки, 3 867 рублей 23 копейки судебных расходов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «Содружество» (ОГРН 1112468074795, ИНН  2463233278, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 41 212 рублей 68 копеек государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» (ОГРН 1081701000248, ИНН 1701042995, Республика Тыва, г.Кызыл) в доход федерального бюджета 40 591 рублей 58 копеек государственной пошлины.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение.

Председательствующий

Н.Н. Белан

Судьи:

О.В. Магда

О.В. Петровская