Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Изменить решение (ст.269 АПК)

покупатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора в случае:

- нарушения сроков проектирования, изготовления, отгрузки и поставки оборудования;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения поставщиком обязательств по замене (ремонту) оборудования или его частей, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения поставщиком замены (ремонта) оборудования или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- нарушения сроков оказания услуг;

- невозможности ввода оборудования в промышленную эксплуатацию при отсутствии вины покупателя;

- в случае недостижения оборудованием технических характеристик, предусмотренных договором.

В приложении № 5 к договору поставки согласованы условия оказания и оплаты услуг по шефмонтажу, согласно разделу 3 которого поставщик обязуется выполнять в ходе оказания услуг по шефмонтажу организационные требования, в том числе получить любые лицензии и разрешения, необходимые для выполнения своих обязательств по договору и настоящему приложению.

Письмом от 03.02.2009 № БГ-01-1-505-09 ОАО «Богучанская ГЭС» обратилось к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с указанием на нарушение срока поставки по договору BGP048 и просьбой сообщить точный срок окончания поставки оборудования на стройплощадку Богучанской ГЭС.

18.05.2009 ОАО «Богучанская ГЭС» направило в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» претензию об уплате неустойки в связи с непоставкой оборудования на сумму 4 892 404 рублей 04 копеек.

По товарной накладной от 25.06.2009 № 00134 ОАО «Чеховский завод Гидросталь» передало, а ОАО «Богучанская ГЭС» приняло кран козловой КС 50-42В пролетом 42 м специальный на сумму 33 541 203 рублей, траверсу для спаренной работы кранов на сумму 1 911 000 рублей 20 копеек.

В подтверждение передачи оборудования представлены: акт приема-передачи оборудования от 17.07.2009 №1, квитанции о приеме груза и отгрузочные спецификации, акты приема (выдачи) вагонов.

ОАО «Богучаниская ГЭС» платежными поручениями от 24.07.2008 №617 на сумму 17 726 101 рублей 60 копеек, от 28.07.2009 №90 на сумму 15 953 491 рублей 44 копеек перечислило денежные средства ОАО «Чеховский завод Гидросталь» по договору № ВGР048.

Письмом от 28.07.2009 № БГ-01-1-3970-09 ОАО «Богучанская ГЭС» обратилось к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с просьбой изготовить новые колеса крана и поставить их на стройплощадку Богучанской ГЭС, а также обеспечить прибытие представителя завода для составления акта о выявленных дефектах оборудования.

06.08.2009 письмом № БГ-01-1-4186-09 ОАО «Богучанская ГЭС» предложило поставщику решить вопрос о дополнительных работах с организацией, проводящей монтажные работы - ООО КЦ АО «Строймеханизация».

Письмами от 26.08.2009 № БГ-01-1-4596-09, от 27.08.2009 № БГ-01-1-4629-09, от 03.09.2009 № БГ-01-1-4759-09 ОАО «Богучанская ГЭС» требовало от ОАО «Чеховский завод Гидросталь» устранить недостатки оборудования.

Письмом  от 11.09.2009 № БГ-01—1-338-09ОАО «Богучанская ГЭС» направило в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» на утверждение локальный ресурсный сметный расчет № ОС-267 на работы по устранению дефектов завода-изготовителя, выявленных при монтаже крана КС-50-42В (по акту о выявленных дефектах № 1).

В материалы дела представлены акты о выявленных дефектах оборудования № 1 от 04.08.2009, от 25.08.2009 № 2, от 10.09.2009 № 3, составленные от имени ОАО «Богучанкская ГЭС», ОАО «Чеховский завод Гидросталь» и ООО КЦАО «Строймеханизация». Со стороны ОАО «Чеховский завод Гидросталь» акты подписаны заместителем управляющего по проектированию ООО «СПКТБ Чех-ГС» Меркушкиным А.Н.

28.09.2009 ОАО «Богучанская ГЭС» обратилось с претензией к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с указанием на нарушение сроков поставки оборудования, наличие скрытых дефектов, отраженных в актах  от 04.08.2009 № 1, от 25.08.2009 № 2, от 10.09.2009 № 3, простой оборудования. В претензии изложено требование о надлежащем исполнении обязанности по замене дефектного оборудования, путем изготовления и поставки на строительную площадку новых ходовых колес крана, механизма подъема, каната и крюка ремонтного крана, новой металлоконструкции траверсы, захватов с ручным приводом, каната Ф 14,5-Г-I-Н-1770 длиной 85 м и трех экземпляров конструкторской документации; об уплате штрафа за несвоевременное устранение дефектов оборудование, об уплате пени за простой оборудования.

Письмом от 05.10.2009 № БГ-01-1-5475-09 ОАО «Богучанская ГЭС» направило в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» оригиналы актов  от 04.08.2009 № 1, от 25.08.2009 № 2, от 10.09.2009 № 3, локальные сметные расчеты № ОС-267/171-09-Р, № ОС-308/196-09-Р.

16.11.2009 ОАО «Богучанская ГЭС» письмом № БГ-01-1-6502-09 обратилось к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с просьбой оплатить выполненные работы ООО КЦ АО «Строймеханизация» по устранению брака на кране КС-50-42В, поставленного по договору № BGP048. Согласно счету-фактуре от 13.11.2009 № 269 стоимость работ составляет 468048 рублей 50 копеек.

ОАО «Чеховский завод Гидросталь» письмом от 20.11.2009 № П-409 сообщило ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», что в связи с исправлением дефектов, возникших при монтаже крана, изготовленного открытым акционерным обществом «Чеховский завод Гидросталь» по договору от 19.06.2008 № BGP048 ООО КЦ АО «Строймеханизация» выполняла работы по устранению дефектов. Работ выполнено, по согласованию сторон согласно сметным расчетам на сумму 468 048 рублей 50 копеек, ОАО «Чеховский завод Гидросталь» просило ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» в счет последующих взаиморасчетов по договору № BGP048 осуществить платеж в адрес ООО КЦ АО «Строймеханизация».

Определением Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу № А41-23440/09 утверждено мировое соглашение между ОАО «Богучанская ГЭС» и ОАО «Чеховский завод Гидросталь», по условиям которого ОАО «Чеховский завод Гидросталь» обязуется предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности проекта, предоставить разрешение на применение крана козлового КС 50-42В, пролетом 42 м. специального и траверсы для спаренной работы кранов, предназначенных для работы при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 40 градусов С, изготовить и поставить новые ходовые колеса (8 шт.) крана козлового КС 50-42В, спроектировать, изготовить и поставить на склад ОАО «Богучанская ГЭС» новую металлоконструкцию траверсы крана грузоподъемностью 50 тонн, спроектировать, изготовить и поставить на склад ОАО «Богучанская ГЭС» противоугонные захваты с ручным приводом для крана козлового КС 50-42В, поставить цельный отрезок каната Ф 14,5-Г-I-Н-1770 ГОСТ 7665-80 длиной 85 м для крана козлового КС 50-42В, поставить механизм подъема с канатом и крюком для ремонтного крана, с условием того, что ремонтный кран должен иметь возможность поднимать и опускать груз от уровня земли на высоту 24,88 м, поставить на склад ОАО «Богучанская ГЭС» затворы нижнего бьефа (НБ) здания ГЭС Богучанская ГЭС.

01.12.2009 ОАО «Богучанская ГЭС» обратилось к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с письмом БГ-01-1-6912-09 и потребовало исполнить мировое соглашение, утвержденное определением от 12.11.2009.

29.01.2010 ОАО «Богучанская ГЭС» направило в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» письмо с локальным сметным расчетом № ОС-436/322-09-М на сумму 41 196 рублей 16 копеек.

Письмом от 02.02.2010 № БГ-01-1-681-10 ОАО «Богучанская ГЭС» потребовало от ОАО «Чеховский завод Гидросталь» исполнить условия мирового соглашения и направить специалиста для выявления дефектов в механизме передвижения крана. Требования о направлении специалиста также изложены в письмах от 10.02.2010 № БГ-01-1-937-10, от 24.02.2010 № БГ-01-5-62-10, № БГ-01-5-151-10.

Письмами от 12.05.201 № БГ-01-5-403-10, от 10.06.2010 № БГ-01-5-516-10, от 15.07.2010 № БГ-01-5-640-10 в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» направлены акт № 1 предварительных испытаний крана козлового КС-50-42В, протоколы внешнего осмотра, протокола статических испытаний крана, протокола динамических испытаний крана, отчет об устранении замечаний, отраженных в акте внешнего осмотра крана. Акт приемочных испытаний крана козлового КС-50-42В, протоколы внешнего осмотра крана, протокола статических испытаний крана, протокол динамических испытаний крана.

В соответствии со справками о стоимости выполненных работ  от 25.07.2010 № 2 стоимость работ по устранению дефектов составляет 592 216 рублей, от 25.08.2009 № 1 – 2 207 784 рублей.

Между ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Чеховский завод Гидросталь» и ООО КЦ АО «Строймеханизация» подписан акт об устранении дефектов оборудования к договору от 19.06.2008 № BGP048, согласно которому все дефекты оборудования указанны в актах о выявленных дефектах оборудования от 04.08.2009 № 1, от 25.08.2009 № 2, от 10.09.2009 № 3, общая сумма, подлежащая возмещению, составляет 1 028 490 рублей 26 копеек. До проведения всех взаиморасчетов между ОАО «Чеховский завод Гидросталь» и ООО КЦ АО «Строймеханизация» по настоящему акту, окончательная оплата по договору от 19.06.2008 № BGP048  не производится.

09.08.2010 письмом № БГ-01-1-3640-10 ОАО «Богучанская ГЭС» обратилось к ОАО «Чеховский завод Гидросталь» с просьбой направить распорядительное письмо на оплату подрядной организации ООО КЦ АО «Строймеханизации» счета от 25.07.2010 № 144 на 39 688 рублей 85 копеек. В письме указано, что оплата должны быть произведена в счет окончательного платежа по договору от 19.06.2008 № BGP048.

07.10.2010 письмом № БГ-01-5-986-10 ОАО «Богучанская ГЭС» в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь» направлен акт № 1 об устранении дефектов оборудования к договору от 19.06.2008 № BGP048.

Согласно справке о стоимости выполненных работ от 25.12.2010 № 3 стоимость устранения дефектов оборудования составляет 520 752 рублей 91 копеек.

Между ОАО «Богучанская ГЭС» и ОАО «Чеховский завод Гидросталь» подписаны акты сверки расчетов по состоянию на 30.06.2010, на 14.12.2010, на 31.12.2010, согласно которым задолженность ОАО «Богучанская ГЭС» перед ОАО «Чеховский завод Гидросталь» по договору поставки от 19.06.2008 № BGP048 составляет 1 772 610 рублей 16 копеек. Акты сверки со стороны ОАО «Богучанская ГЭС» подписаны генеральным директором.

10.12.2010 ОАО «Богучанская ГЭС» (заказчик) и ООО КЦ АО «Строймеханизация» (подрядчик) подписано дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 26.05.2009 № BGC124, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанность выполнить комплекс работ по исправлению заводских дефектов, согласно актам о выявленных дефектах оборудования  от 04.08.2009 № 1, от 25.08.2009 № 2, от 10.09.2009 № 3. Общая стоимость дополнительных работ составляет 1 028 490 рублей 26 копеек.

Стоимость выполненных работ по устранению дефектов согласно справке  от 25.02.2011 № 4 составляет 39 688 рублей 85 копеек.

ОАО «Богучанская ГЭС» платежными поручениями от 29.03.2011 №270 на сумму 39 688 рублей 85 копеек, от 31.01.2011 № 264 на сумму 520752 рублей 91 копеек, от 18.08.2010 № 284 на сумму 492216 рублей, от 25.08.2009 № 629 на сумму 280000 рублей, от 21.05.2010 № 473  на 100000 на сумму рублей, от 15.09.2009 № 915 на сумму 1927784 рублей перечислило на счет ООО КЦ АО «Строймеханизация» денежные средства за выполненные работы.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.11.2010 по делу № А41-8054/10 ОАО «Чеховский завод Гидросталь» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Между ОАО «Чеховский завод Гидросталь» (цедент) и ЗАО «Деловой-Парнас» (цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) от 04.04.2012 (лот №6) по результатам проведенных торгов в форме публичного предложения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года, предложениями о порядке, сроках и об условиях продажи имущества ОАО «Чеховский завод Гидросталь» по реализации права требования дебиторской задолженности перед ОАО «Чеховский завод Гидросталь» (Лот № 6).

В соответствии с п. 1.1 договора уступки прав, в силу договора и в соответствии со статьями 382-390 Гражданского кодекса РФ цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования дебиторской задолженности ОАО «Чеховский завод Гидросталь» к юридическим и физическим лицам (должникам), указанным в Приложении № 1 к настоящему договору (90 позиций). Цедент уступает права требования на общую сумму 912 409 359 рублей 54 копеек. Основания возникновения прав требования ОАО «Чеховский завод Гидросталь» к должникам, размер прав по каждому должнику, по каждому основанию указываются в согласованных сторонами актах приема-передачи документов, подтверждающих права требования. Акты приема-передачи документов являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно акту приема-передачи от 01.06.2012, ЗАО «Деловой-Парнас» переданы документы, подтверждающие право требования к ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с договором уступки прав. В Акте от 01.06.2012 № 83  указан договор от 19.06.2008 № BGP048 с суммой долга 1 772 610 рублей 16 копеек.

ЗАО «Деловой-Парнас» платежными поручениями  от 22.03.2012 № 9 на 427545 рублей 06 копеек, от 27.04.2012 № 14 на сумму 3847905 рублей 81 копеек перечислило на счет ОАО «Чеховский завод Гидросталь» денежные средства по договору цессии (лот №6).

ЗАО «Деловой-Парнас» в адрес должника - ОАО «Богучанская ГЭС» направлено уведомление от 18.06.2012 №83 о заключении между ЗАО «Деловой-Парнас» и ОАО «Чеховский завод Гидросталь» договора от 04.04.2012 (ЛОТ №6) уступки прав требования по договору от 19.06.2009 № BGP048, от 04.12.2007 №ВGР052 на общую сумму 3 496 010 рублей 16 копеек.

Согласно письму от 25.07.2012 №БГ-01-1-2882-12, ОАО «Богучанская ГЭС» уведомило ЗАО «Деловой-Парнас» об отказе от исполнения обязательств перед ЗАО «Деловой-Парнас» в связи с неправомерностью заключения договора уступки прав требований.

В соответствии с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения обязательства от 04.10.2012 №БГ-01-1-3784-12, ОАО «Богучанская ГЭС» в порядке ч.2 ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации направило в адрес ОАО «Чеховский завод Гидросталь», конкурсного управляющего ОАО «Чеховский завод Гидросталь» и ЗАО «Деловой-Парнас» уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательства по подписанию акта ввода оборудования в промышленную эксплуатацию и иных обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по договору, связанных с подписанием акта ввода оборудования в промышленную эксплуатацию.

В соответствии с ответами ОАО «Чеховский завод Гидросталь» от 07.12.2009 №П-427, от 17.11.2010 №39/10, разрешение на применение крана козлового не получено от Ростехнадзора, предприятие находится в состоянии банкротства.

При таких обстоятельствах истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 1 772 610 рублей 16 копеек