Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 по делу n А08-2459/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

отметки в товарной накладной уполномоченным представителем покупателя.

В п. 4.1 договора № 403-2012 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.02.2013 г.) стороны согласовали следующий порядок оплаты: покупатель осуществляет предварительную оплату товаров в размере 1 946 700 руб., включая НДС по ставке 18%, что составляет 296 954 руб. 24 коп., в течение пяти банковских дней после заключения настоящего договора, при условии получения покупателем оригинала счета, а также документов, предусмотренных в п.п. 2.3, 3.4 договора, оформленных надлежащим образом. Оставшуюся оплату товаров сумме 5 346 665 руб., включая НДС по ставке 18% -                           815 592 руб. 97 коп., в течение 10 банковских дней с момента полной поставки последнего товар по адресу покупателя, согласно спецификации к договору и подписанной накладной (ТОРГ - 12) с каждой из сторон.

Согласно п. 8.1 договора № 403-2012 он вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

В соответствии со спецификацией к договору поставки № 403-2012 от 20.11.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от              13.02.2013 г.) ООО «Искра ПромЭлектроТорг» взяло на себя обязательство поставить в адрес ОАО «Оборонэнерго» силовой трансформатор ТМНП-2500/35/6,3 У/Д-11 стоимостью 2 410 000 руб. и силовой трансформатор ТМНП-6300/35/10 У/Д-11 стоимостью 4 883 365 руб. Общая стоимость подлежащего поставке товара составила 7 293 365 руб., в том числе                       1 112 547 руб. 20 коп. НДС.

Представленным в материалы дела двусторонним актом сверки взаимных расчетов за период с 01.11.2012 г. по 14.01.2013 г. между ООО «Искра ПромЭлектроТорг» и ООО «Гранд-Элит» (л.д. 97, т. 1) подтверждается и сторонами не оспаривается то обстоятельство, что ООО «Искра ПромЭлектроТорг» 06.11.2012 г. перечислило на расчетный счет ООО «Гранд - Элит» 2 550 000 руб. предварительной оплаты по договору поставки № 23 от 20.11.2012 г.

ООО «Гранд - Элит», в свою очередь, во исполнение обязательств по договору поставки № 23 от 20.11.2012 г. 27.11.2012 г. осуществило перечисление на расчетный счет ООО «Юг-Энерго» 2 509 276 руб. 50 коп. предоплаты за поставляемое по договору № 216 от 20.11.2012 г. оборудование, что подтверждается выпиской с расчетного счета ООО «Гранд-Элит», представленной ОАО Банк «Международный банк финансов и инвестиций» (л.д. 91-92, т. 2).

Факт получения денежных средств от ООО «Гранд - Элит» в сумме                                                2 509 276 руб. 50 коп. ответчиком также не оспорен.

Между тем, ООО «Юг-Энерго», получив сумму предварительной оплаты, свои обязательства перед ООО «Гранд-Элит» по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г. не исполнило, поставку определенного договором оборудования в установленный срок не осуществило.

15.01.2013 г. между ООО «Гранд-Элит» (цедент) и ООО «Искра ПромЭлектроТорг» (цессионарий) заключен договор уступки прав № 27 (л.д. 25-27, т. 1), в соответствии с п. 1.1 которого цедент в счет погашения своей задолженности перед цессионарием по договору поставки № 23 от 20.11.2012 г. уступает последнему право требования услуг по договору               № 216 от 20.11.2012 г., заключенному между цедентом и ООО «Юг-Энерго» (далее - поставщик). В связи с уступкой цедента права требования услуг по договору № 216 от 20.11.2012 г. цессионарию в счет задолженности, договор поставки № 23 от 20.11.2012 г., заключенный между цедентом и цессионарием, считать исполненным.

Пунктом 1.2 договора цессии предусмотрено, что цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности по договору между цедентом и ООО «Юг-Энерго», именуемым в дальнейшем поставщик.

Согласно п. 1.3 договора цессии по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г. поставщик обязан передать цеденту в собственность товары на условиях, предусмотренных договором поставки № 216 от 20.11.2012 г. и приложениями к нему. Наименование, стоимость, количество, ассортимент поставляемых товаров, грузополучатель, адрес доставки, а также срок и другие условия поставки определены в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора поставки (приложение            № 1 к договору поставки № 216 от 20.11.2012 г.).

Договоры, указанные в п. 1.1, являются приложением к данному договору и составляют его неотъемлемую часть (п. 1.4 договора цессии).

В силу п. 2.1 договора цессии наряду с уступкой прав цедент передает, а цессионарий полностью принимает на себя обязательства цедента по договору поставки № 21 от 20.11.2012 г., а именно по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г. цедент обязан уплатить поставщику за передаваемые товары сумму в размере 5 576 1070 руб., в том числе                      850 602 руб. 20 коп. НДС.

На момент заключения настоящего договора сумма авансового платежа, уплаченная цедентом поставщику, составляет                                                2 509 276 руб. 50 коп., в том числе 382 770 руб. 99 коп. НДС. Сумма, не уплаченная цедентом поставщику, составляет 3 066 893 руб. 50 коп., в том числе 467 831 руб. 21 руб. НДС.

С момента вступления в силу настоящего договора обязанность по уплате указанной невыплаченной суммы переходит к цессионарию, который обязуется произвести платеж в сроки, указанные в договоре поставки № 216 от 20.11.2012 г.

В случае неисполнения своих обязательств по договору поставки                 № 216 от 20.11.2012 г. со стороны поставщика (ООО «Юг-Энерго»), право на получение авансового платежа в размере 2 509 276 руб. 50 коп. переходит к цессионарию.

В соответствии с п. 2.2 договора цессии уступка прав производится цессионарию в счет погашения задолженности перед цессионарием по договору поставки № 23 от 20.11.2012 г.

В п. 2.3 договора цессии сторонами установлено, что цедент обязан передать цессионарию в течение трех дней с момента подписания настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие права и обязанности по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г., заключенному с поставщиком, а именно: договор поставки № 216 от 20.11.2012 г. со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора; документы, подтверждающие частичную оплату по договору поставки.

Договор вступает в силу со дня его подписания цедентом и цессионарием и действует до полного исполнения обязательств по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г. (п. 5.1 договора цессии).

Согласно п. 5.2 договора цессии цедент обязался после подписания настоящего договора уведомить поставщика (сторона договора поставки № 216 от 20.11.2012 г.) и всех заинтересованных третьих лиц об уступке своих прав и обязанностей по договору поставки.

15.07.2013 г. ОАО «Оборонэнерго» направило в адрес ООО «Искра ПромЭлектроТорг» уведомление о расторжении договора поставки № 403-2012 от 20.11.2012 г. в связи с неисполнением последним обязанностей по нему. При этом ООО «Искра ПромЭлектроТорг» было предложено вернуть в течение 10 дней с даты получения настоящей претензии уплаченный авансовый платеж по договору в размере 1 946 700 руб., а также уплатить неустойки за 123 дня просрочки поставки товара в сумме 824 150 руб. 25 коп. (л.д. 43-45, т. 1)

30.08.2013 г. ООО «Искра ПромЭлектроТорг» направило в адрес ООО «Юг-Энерго» претензию № 15, в которой, указав на условия договора уступки прав № 27 от 15.01.2013 г., на неисполнение поставщиком, установленной договором поставки № 216 от 20.11.2012 г., обязанности по поставке товара в срок до 22.01.2013 г., ссылаясь на                    ст.ст. 309, 309, 405, 463, 1102, 1103 ГК РФ, уведомило ООО «Юг-Энерго» об отказе от исполнения договора поставки № 216 от 20.11.2012 г. и о расторжении данного договора, предложив в течение 10 дней с даты получения претензии вернуть полученный по договору № 216 авансовый платеж в сумме 2 509 276 руб. 50 коп., 122 675 руб. 74 коп. неустойки за 220 дней просрочки поставки товара, а также 1 254 458 руб. 78 коп. неустойки, выставленной цессионарию конечным покупателем, являющейся причиненным убытком, подлежащим возмещению цессионарию вследствие просрочки поставки товара поставщиком (л.д. 101-104, т. 1).

В ответ на данную претензию ООО «Юг-Энерго» письмом № 150 от 03.09.2013 г. сообщило о своем согласии выплатить 122 675 руб. 74 коп. неустойки за 220 дней просрочки, просило ООО «Искра ПромЭлектроТорг» не расторгать договор поставки № 216 от 20.11.2012 г., так как обществом приложены все усилия для выполнения обязательств по данному договору.

Одновременно ответчик гарантировал вызов представителя истца для приемки, а также отгрузку трансформаторов до 30.09.2013                            (л.д. 105, т. 1).

В письме № 152 от 04.09.2013 г. ООО «Юг-Энерго» в ответ на письмо ООО «Искра ПромЭлектроТорг» № 16 от 03.09.2013 г. указало на готовность предоставить фото корпусов и активных частей трансформаторов до 16.09.2013 г. (л.д. 40, т. 1).

Письмом № 190 от 03.10.2013 г. ООО «Юг-Энерго» уведомило ООО «Искра ПромЭлектроТорг» о том, что 07.10.2013 г. предоставит точную информацию о прибытии представителя истца для принятия оборудования, ориентировочная дата вызова представителя 09.10.2013 г. (л.д. 41, т. 1).

Письмом № 206 от 15.10.2013 г. ООО «Юг-Энерго», извинившись за задержку поставки оборудования по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г., сообщило, что трансформатор ТМНП - 2500/35/6,3 У/Д-11 в количестве 1 шт. уже готов к отгрузке, трансформатор ТМНП - 6300/35/10 У/Д-11 будет готов к отгрузке 10.11.2013 г. (л.д. 42, 107-109, т. 1).

15.10.2013 г. ООО «Искра ПромЭлектроТорг» повторно направило в адрес ответчика претензию с уведомлением об отказе от исполнения договора поставки № 216 от 20.11.2012 г. и о его расторжении, потребовав от ООО «Юг-Энерго» в десятидневный срок вернуть уплаченный авансовый платеж в сумме 2 509 276 руб. 50 коп., 147 768 руб. 51 коп. неустойки за 265 дней просрочки поставки товара, а также                                 897 083 руб. 90 коп. убытков, выставленных ОАО «Оборонэнерго» истцу в качестве неустойки за нарушение условий поставки трансформаторов, подлежащих возмещению цессионарию вследствие просрочки поставки товара поставщиком (л.д. 110-115, т. 1).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2014 г. по делу               № А40-167114/2013 с ООО «Искра ПромЭлектроТорг» в пользу ОАО «Оборонэнерго» взыскано 1 946 700 руб. основного долга,                          940 844 руб. 08 коп. неустойки, 40 596 руб. 81 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 37 641 руб. расходов по госпошлине.

Основанием для удовлетворения исковых требований ОАО «Оборонэнерго» согласно указанному решению суда послужило ненадлежащее исполнение ООО «Искра ПромЭлектроТорг» принятых на себя обязательств по договору поставки № 403-2012 от 20.11.2012 г. В частности, Арбитражным судом г. Москвы в ходе рассмотрения дела                   № А40-167114/2013 было установлено, что ОАО «Оборонэнерго» во исполнение принятых на себя обязательств, на основании п. 4.1.1 договора № 403-2012 от 20.11.2012 г., перечислило ООО «Искра ПромЭлектроТорг» по платежному поручению № 981690 от 22.11.2012 г. 27% предоплаты за товар на сумму 1 946 700 руб. Однако ООО «Искра ПромЭлектроТорг» свое обязательство по поставке товара не выполнило.

Указанное решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2014 г. по делу № А40-167114/2013 не обжаловалось и вступило в законную силу.

В целях исполнения названного решения в картотеку ООО «Искра ПромЭлектроТорг» помещено инкассовое поручение № 8923 от       10.06.2014 г. на взыскание с истца в пользу ОАО «Оборонэнерго»                           2 965 781 руб. 89 руб. по исполнительному листу серии АС № 006215280, выданному 13.03.2014 г. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-167114/2013 (л.д. 149, т. 1).

07.03.2014 г. ООО «Искра ПромЭлектроТорг» вновь направило в адрес ответчика претензию № 02, в которой, в очередной раз, уведомив ООО «Юг-Энерго» об отказе от исполнения договора поставки № 216 от 20.11.2012 г. и о его расторжении, потребовало возврата                                               2 509 276 руб. 50 коп. авансового платежа, 177 681 руб. 35 коп. неустойки за нарушение сроков поставки товара на 376 дней, а также                                   897 083 руб. 90 коп. убытков в виде неустойки, выставленной ООО «Искра ПромЭлектроТорг» конечным покупателем трансформаторов - ОАО «Оборонэнерго» за просрочку поставки товаров (л.д. 116-119, т. 1).

Указанная претензия истца получена ответчиком 19.03.2014 г.       (л.д. 120, т. 1), однако оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на вышеперечисленные обстоятельства, ООО «Искра ПромЭлектроТорг» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом уточнения требований).

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ к поставке товаров применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Пунктом 1 ст. 486 ГК РФ установлено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли - продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Пунктом 1 ст. 487 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный