Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 по делу n А08-2459/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 марта 2015 года                                                   Дело № А08-2459/2014

г. Воронеж                                                                                                              

           Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2015 года

           Полный текст постановления изготовлен 03 марта 2015 года

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                  Маховой Е.В.,

судей                                                                                     Владимировой Г.В.,  

Андреещевой Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Труновой Т.В.,

при участии:

от ООО «Искра ПромЭлектроТорг»: Гюнтер Ю.С., представитель по доверенности от 22.12.2014 г.,

от ООО «Юг-Энерго»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

от ООО «Гранд-Элит»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Юг-Энерго» на решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.09.2014 г. по делу № А08-2459/2014 (судья Пономарева О.И.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Искра ПромЭлектроТорг» (ИНН 7810867852, ОГРН 1127847246570) к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Энерго» (ИНН 3123220450, ОГРН 1103123012960), при участии в деле третьего лица общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Элит», о взыскании 5 280 126 руб. 75 коп.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИскраПром ЭлектроТорг» (далее - ООО «Искра ПромЭлектроТорг», истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Энерго» (далее - ООО «Юг-Энерго», ответчик) о взыскании 2 509 276 руб. 50 коп. предварительной оплаты по договору поставки № 216 от 20.11.2012 г., 206 507 руб. 31 коп. неустойки за нарушение сроков поставки товара, 2 759 274 руб. 58 коп. убытков, а всего 5 475 058 руб. 39 коп. (с учетом принятого судом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Элит» (далее - ООО «Гранд-Элит», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 25.09.2014 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ссылаясь на незаконность и необоснованность принятого судебного акта, ООО «Юг-Энерго» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

В судебное заседание апелляционной инстанции представители ООО «Юг-Энерго» и ООО «Гранд-Элит» не явились.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения ответчика и третьего лица о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие их представителей в порядке ст.ст. 123, 156, 266 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Представитель ООО «Искра ПромЭлектроТорг» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основания, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело (ст. 268 АПК РФ).

Протокольным определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 г. к материалам дела приобщены дополнительные документы, представленные ООО «Искра ПромЭлектроТорг», а именно: копия договора поставки № 403-2012 от 20.11.2012 г., заключенного между ООО «Искра ПромЭлектроТорг» и ООО «Обороненерго», копия дополнительного соглашения № 1 от 13.02.2013 г. к договору поставки № 403-2012 от 20.11.2012 г., копия уведомления о расторжении договора от 15.07.2013 г., копия письма № 150 от 03.09.2013 г.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, заслушав пояснения представителя истца, судебная коллегия считает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 20.11.2012 г. между ООО «Юг-Энерго» (поставщик) и ООО «Гранд-Элит» (покупатель) заключен договор поставки № 216 (далее - договор № 216), по условиям которого поставщик обязался передать, а покупатель принять и оплатить товары на условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему (п. 1.1 договора).

Согласно п. 1.2 договора № 216 наименование, стоимость, количество, ассортимент поставляемых товаров, грузополучатель, адрес доставки, а также срок и другие условия поставки определены в спецификации, которая подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора (приложение № 1).

В п. 1.3 договора № 216 поставщик гарантировал, что к моменту передачи покупателю товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора, не состоят под арестом, свободны от прав третьих лиц, выпущены таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 1.4 договора № 216 цена договора является твердой и составляет 5 576 170 руб., включая 18 % НДС -                                 850 602 руб. 20 коп. Цена договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы поставщика по настоящему договору, включая (но не ограничиваясь) транспортные, погрузочные расходы, затраты и риски поставщика по доставке товаров в адрес покупателя и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора.

В силу п. 3.1 договора № 216 поставщик обязуется поставить товары в срок, который исчисляется с даты, следующей за датой поступления суммы предоплаты в размере 45% цены договора на расчетный счет поставщика и с последующей оплатой в соответствии с п. 4.1.2.

Обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной в момент проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем покупателя (п. 3.9 договора № 216).

Пунктом 4.1 договора № 216 предусмотрено, что оплата по договору производится в следующем порядке: покупатель осуществляет предварительную оплату товаров в размере 45% цены настоящего договора, что составляет 2 509 276 руб. 50 коп. в течение пяти банковских дней с момента заключения договора. Оставшуюся оплату товаров в размере 55% цены договора, что составляет 3 066 893 руб. 50 коп., покупатель осуществляет в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя (п. 4.3 договора № 216).

Согласно п. 4.5 договора № 216 поставщик обязан в срок не позднее 5 дней с момента получения суммы предоплаты в счет предстоящих поставок товаров, передать покупателю счет-фактуру на сумму предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями п. 5 ст. 169 НК РФ.

В п. 5.1 договора № 216 стороны установили, что в случае не поставки, просрочки поставки товаров, а равно поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в нарушение условий договора, поставщик считается допустившим просрочку поставки товаров и уплачивает покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости не поставленных в срок товаров за каждый день просрочки поставки.

В соответствии с п. 5.7 договора № 216 неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменной претензии с требование об ее уплате. Претензии рассматриваются сторонами в течение 10 календарных дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость товара принимается без учета НДС.

В силу п. 5.9 договора № 216 все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и реквизиты сторон» (п. 5.10 договора № 216). Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней с даты получения ее стороной (п. 5.11 договора № 216).

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1 договора № 216). Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия покупателя (п. 8.3 договора № 216).

В спецификации к договору, являющейся его неотъемлемой частью, стороны согласовали, что поставщик обязуется в течение 57 дней поставить в Московскую область, г. Наро-Фоминск и передать грузополучателю ООО «Гранд - Элит», а покупатель принять и оплатить силовой трансформатор ТМНП-2500/35/6,3 У/Д-11 стоимостью                               1 676 170 руб. и силовой трансформатор ТМНП-6300/35/10 У/Д-11 стоимостью 3 900 000 руб. (л.д. 23, т. 1). Общая стоимость подлежащего поставке товара составила 5 576 170 руб., в том числе 850 602 руб. 20 коп. НДС.

20.11.2012 г. между ООО «Гранд - Элит» (поставщик) и ООО Искра ПромЭлектроТорг» (покупатель) заключен договор поставки № 23 (далее - договор № 23), в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 которого поставщик обязался передать, а покупатель принять и оплатить товары, наименование, стоимость, количество, ассортимент, грузополучатель, адрес доставки, а также срок и другие условия поставки которых определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

В п. 1.3 договора № 23 поставщик гарантировал, что к моменту передачи покупателю товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора.

Согласно п. 1.4 договора № 23 цена договора является твердой и составляет 6 993 700 руб., в том числе 18 % НДС, что составляет                                    1 066 835 руб. 59 коп.

Согласно п.п. 3.1, 3.2 договора № 23 срок и место поставки определены в спецификации. Одновременно с передачей товаров поставщик предоставляет покупателю следующие документы, оформленные надлежащим образом: товарную накладную по форме ТОРГ - 12, оригинал счета и счет-фактуру, документы, указанные в п. 2.3 договора и документы, подтверждающие полномочия лица на подписание этих документов от имени поставщика (п. 3.3 договора № 23).

В силу п. 3.9 договора № 23 право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит от поставщика к покупателю с момента проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем покупателя.

Пунктом 4.1 договора № 23 стороны установили следующий порядок оплаты поставляемого товара: покупатель осуществляет предварительную оплату товаров в размере 2 550 000 руб., включая НДС по ставке 18 %, что составляет 388 983 руб. 05 коп., в течение пяти банковских дней после заключения настоящего договора (при условии получения оригинала счета от поставщика); окончательный расчет за все поставленные товары в размере 4 443 700 руб., в том числе 677 852 руб. 54 коп. НДС, покупатель осуществляет в течение 20 банковских дней после передачи поставщиком всех поставленных по договору товаров, при условии получения покупателем оригинала счета, а также документов, предусмотренных в              п.п. 2.3, 3.3 договора, оформленных надлежащим образом.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1 договора № 23).

В соответствии со спецификацией к договору поставки № 23 от 20.11.2012 г. ООО «Гранд - Элит» взяло на себя обязательство поставить в течение 57 дней в адрес ООО «Искра ПромЭлектроТорг» силовой трансформатор ТМНП-2500/35/6,3 У/Д-11 стоимостью 2 415 000 руб. и силовой трансформатор ТМНП-6300/35/10 У/Д-11 стоимостью                               4 578 700 руб. (л.д. 98, т. 1). Общая стоимость подлежащего поставке товара составила 6 993 700 руб., в том числе 1 066 835 руб. 59 коп. НДС.

Также 20.11.2012 г. между ООО «Искра ПромЭлектроТорг» (поставщик) и ОАО «Оборонэнерго» (покупатель) заключен договор поставки № 403-2012 (далее - договор № 403-2012), в соответствии с                  п.п. 1.1, 1.2 которого поставщик обязался передать, а покупатель принять и оплатить товары, наименование, стоимость, количество, ассортимент, грузополучатель, адрес доставки, а также срок и другие условия поставки которых определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 1.3 договора № 403-2012 поставщик гарантирует, что к моменту передачи покупателю товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора, не состоят под арестом, свободны от прав третьих лиц.

В силу п. 1.4 договора № 403-2012 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.02.2013 г.) цена договора является твердой и составляет 7 293 365 руб., в том числе 18 % НДС, что составляет                                    1 112 547 руб.

Поставщик обязуется поставить товары в срок, указанный в спецификации. Место поставки также указано в спецификации (п.п. 3.1, 3.3 договора № 403-2012).

В п. 3.4 договора № 403-2012 указано, что одновременно с передачей товаров поставщик предоставляет покупателю следующие документы, оформленные надлежащим образом: товарную накладную по форме ТОРГ - 12, оригинал счета и счет-фактуру, документы, указанные в п. 2.3 договора и документы, подтверждающие полномочия лица на подписание этих документов от имени поставщика.

В соответствии с п. 3.10 договора № 403-2012 право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит от поставщика к покупателю с момента проставления соответствующей