Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2015 по делу n А76-27896/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

(без учёта применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации), судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 23 418 рублей 75 копеек и оплаты судебной экспертизы в размере 6 000 рублей относятся на общество ПСК «Каркасные системы» (с учетом абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что решение суда от 06.08.2015 подлежит изменению, а апелляционная жалоба удовлетворению в части, государственная пошлина за рассмотрение жалобы в размере 3 000 рублей относится на общество ЧШФ «Силуэт» и подлежит взысканию в доход федерального бюджета (доказательства уплаты пошлины на момент рассмотрения жалобы не представлены).

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.08.2015 по делу № А76-27896/2014 в части удовлетворения первоначального иска открытого акционерного общества Челябинская швейная фабрика «Силуэт» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Каркасные системы» 3 206 250руб.неустойки и судебных расходов изменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Каркасные системы» (ОГРН 1137453000552) в пользу открытого акционерного общества Челябинская швейная фабрика «Силуэт» (ОГРН 1027402892868) 1 000 000 рублей неустойки, а также 23 418 рублей 75 копеек государственной пошлины по делу и 6 000 рублей расходов по экспертизе.

В части отказа в удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Каркасные системы» решение оставить без изменения.

Взыскать с  открытого акционерного общества "Челябинская швейная фабрика «Силуэт» в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья                                   Г.А.Деева 

Судьи                                                                  Т.В. Мальцева

                                                                                     О.Б. Фотина