Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2015 по делу n А07-9390/2013. Изменить решение (ст.269 АПК)

округа город Уфа Республики Башкортостан удовлетворить частично.

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БашРегионСтрой» за свой счёт устранить  недостатки выполненных работ по гарантийным обязательствам, а также вследствие некачественного выполнения работ и нарушения технологического регламента на сумму 1 788 002руб. 76 коп. в соответствии с заключением эксперта от 31.03.2015 № 06.1125 в течение 3-х месяцев со дня вынесения настоящего постановления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БашРегионСтрой»  в пользу  муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница №3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 1 000 000руб. неустойки за нарушение сроков производства работ в период с 21.12.2012 по 26.06.2014; а также 43 231руб. 69 коп. расходов на производство  дополнительной судебной  строительно – технической экспертизы, 50 000руб. судебных  издержек на представителя и 6000руб. государственной пошлины за рассмотрение  встречного иска и апелляционной жалобы.

В остальной части – в удовлетворении  встречного иска отказать.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница №3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан за рассмотрение встречного иска 118410руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

 Всего в результате зачета денежных сумм по первоначальному и встречному искам взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница №3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ОГРН1080272002920) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БашРегионСтрой» 19 482 163руб. 44 коп., а также 50000руб.  судебных издержек на представителя; и в доход федерального бюджета 200 000рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БашРегионСтрой»  в пользу  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница №3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 6000руб. государственной пошлины за рассмотрение  встречного иска и апелляционной жалобы.

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья                                 Г.А.Деева 

Судьи                                                                         Т.В. Мальцева

                                                                                         О.Е. Бабина