Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 по делу n А53-28461/2014. Изменить решение (ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-28461/2014

03 июня 2015 года                                                                              15АП-8397/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 июня 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ванина В.В.

судей Ереминой О.А., Ковалевой Н.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от Администрации Углегорского сельского поселения: представитель Петров В.Н., паспорт, по доверенности от 3 октября 2014 года;

от открытого акционерного общества «Ростовская региональная ипотечная корпорация»: представитель Луганцева С.Л., паспорт, по доверенности от 20 августа 2014 года;

рассмотрев апелляционную жалобу Администрации Углегорского сельского поселения Тацинского района

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 01.04.2015

по делу № А53-28461/2014

по иску Администрации Углегорского сельского поселения Тацинского района (ОГРН 1056134011218, ИНН 6134009905)

к открытому акционерному обществу «Ростовская региональная ипотечная корпорация» (ИНН 6164216923, ОГРН 1036164024819)

о взыскании пени,

по встречному иску открытого акционерного общества «Ростовская региональная ипотечная корпорация»

к Администрации Углегорского сельского поселения Тацинского района

о взыскании неустойки,

принятое в составе судьи Рябухи С.Н.

УСТАНОВИЛ:

Администрация Углегорского сельского поселения Тацинского района (далее – администрация) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к открытому акционерному обществу «Ростовская региональная ипотечная корпорация» (далее – общество) о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства по контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирного дома за период с 10.01.2014 по 02.06.2014 в размере 2 169 786 руб. 96 коп. (с учетом изменения размера исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – т.3, л.д. 126).

Общество предъявило встречный иск о взыскании с администрации неустойки за просрочку внесения платы по контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирного дома за период с 04.04.2014 по 20.01.2015 в размере 1 537 191 руб. 70 коп. (с учетом увеличения размера исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – т.3, л.д. 128).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 01.04.2015 первоначальный иск удовлетворен в части взыскания с общества в пользу администрации неустойки в сумме 568 096 руб. 60 коп.; в остальной части первоначального иска отказано. Встречный иск удовлетворен в части взыскания с администрации в пользу общества неустойки в сумме 1 348 229 руб. 31 коп., судебных расходов по уплате госпошлины в сумме 24 884 руб. 31 коп.; в остальной части в удовлетворении встречного иска отказано. В результате зачета с администрации в пользу общества взыскано 805 017 руб. 02 коп. С общества в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в сумме 8 862 руб. 39 коп.

Администрация обжаловала решение суда в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), просила решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении первоначального иска полностью и отказе в удовлетворении встречного иска полностью. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом первой инстанции неправильно определена взысканная по первоначальному иску сумма неустойки. При удовлетворении встречного иска суд первой инстанции не принял во внимание, что источником оплаты спорных контрактов являлись средства Фонда софинансирования расходов и Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предоставленные администрации по соглашениям № 54 и № 55 от 28.01.2013; администрацией оплата по спорным контрактам производилась в кратчайшие сроки после поступления денежных средств на данные цели в бюджет поселения, что свидетельствует об отсутствии вины администрации. Администрация просит применить статью 333 ГК РФ к взысканной в пользу общества неустойке.

В судебном заседании представитель администрации поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель общества возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверяется в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, по результатам открытых аукционов в электронной форме между администрацией и обществом были заключены 44 контракта на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, в целях обеспечения жильем лиц проживающих в аварийном и признанным непригодным и подлежащим сносу жилье: № 015830001771300044-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 1 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 000руб.); № 015830001771300042-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 2 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,12 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300027-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 3 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,07 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300041-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 4 из 1 комнаты, общей проектной площадью 33,13 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300036-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 5 из 1 комнаты общей проектной площадью 54,6 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 695 600 руб.); № 015830001771300033-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 6 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300032-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 7 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,12 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира –  пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью  1 036 200 руб.); № 015830001771300031-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 8 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,07 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300017-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 9 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,13 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300026-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 10 из 2 комнат общей проектной площадью 54,6 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 695 600 руб.); № 015830001771300029-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 11 из 4 комнат общей проектной площадью 76,46 кв.м в 1 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью  2 260 800 руб.); № 015830001771300020-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 13 из 2 комнат общей проектной площадью 48,52 кв.м в 1 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300035-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 14 из 1 комнаты общей проектной площадью 42,1 кв.м в 1 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью  1 318 800 руб.); № 015830001771300043-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 19 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м во 2 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300039-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 24 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м во 2 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300038-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 25 из 1 комнаты общей проектной площадью 42,1 кв.м во 2 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300058-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 26 из 2 комнат общей проектной площадью 48,52 кв.м во 2 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 1 134 000 руб.); № 015830001771300015-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 28 из 4 комнат общей проектной площадью 76,46 кв.м в 2 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 28-ми квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 1) стоимостью 2 260 800 руб.); № 015830001771300025-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 1 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300016-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 2 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,12 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300055-0143081-02 от 02.03.2013 (объект долевого строительства – квартира № 3 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,07 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 891 000 руб.); № 015830001771300053-0143081-02 от 02.03.2013 (объект долевого строительства – квартира № 4 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,13 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 891 000 руб.); № 015830001771300013-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 5 из 2 комнат общей проектной площадью 54,6 кв.м в 1 подъезде на 1 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 1 695 600 руб.); № 015830001771300019-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 6 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 1 318 800 руб.); № 015830001771300018-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 7 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,12 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2)  стоимостью 1 036 200 руб.); № 015830001771300054-0143081-02 от 02.03.2013 (объект долевого строительства – квартира № 8 из 1 комнаты общей проектной площадью 33,07 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира – пер. Матросова – ул. Гагарина – пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 891 000 руб.); № 015830001771300021-0143081-02 от 25.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 10 из 2 комнат общей проектной площадью 54,6 кв.м в 1 подъезде на 2 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира — пер. Матросова — ул. Гагарина — пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью 1 695 600 руб.); № 015830001771300062-0143081-02 от 28.02.2013 (объект долевого строительства – квартира № 11 из 2 комнат общей проектной площадью 42,16 кв.м в 1 подъезде на 3 этаже 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, имеющего адрес: ул. Мира — пер. Матросова — ул. Гагарина — пер. Ясинецкого (строение 2) стоимостью