Приказ Федерального агентства по рыболовству от 07.11.2012 № 881

     11.3. Инженерная  организация от имени и по письменному поручению
Государственного заказчика осуществляет авторский надзор и контроль за
соблюдением  Подрядчиком графика выполнения и качества работ,  а также
производит  проверку  соответствия  используемых   им   материалов   и
оборудования условиям Договора и проектной документации.
     Инженерная организация  имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
     11.4. Подрядчик  ведет   журнал   учета   выполненных   работ   в
соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта,  в котором
отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты
и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
     Государственный заказчик регулярно  проверяет  и  своей  подписью
подтверждает записи в журнале.
     11.5. При  осуществлении  контроля  ведения  работ  по настоящему
Контракту,  Государственный заказчик,  а также,  в случае привлечения,
инженерная  организация  не  имеют  права  вмешиваться в хозяйственную
деятельность Подрядчика.

                   12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

     12.1. Работы,    подлежащие    закрытию,    должны    приниматься
представителем  Государственного  заказчика  и/или комиссией созданной
Государственным заказчиком.
     Подрядчик имеет право приступить к выполнению  последующих  работ
только  после  приемки  Государственным  заказчиком  скрытых  работ  и
составления  актов  освидетельствования  этих   работ.   Подрядчик   в
письменном     виде     заблаговременно    уведомляет    представителя
Государственного заказчика о  необходимости  проведения  промежуточной
приемки   выполненных   работ,   подлежащих   закрытию,  ответственных
конструкций  и  систем,  гидравлических   испытаний   и   лабораторных
исследований,  но  не  позднее  чем  за  5  календарных дней до начала
проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика
не   явится   к  указанному  сроку  проведения  промежуточной  приемки
выполненных работ,  подлежащих закрытию,  ответственных конструкций  и
систем,  то  Подрядчик  составляет  односторонний акт и считает работы
принятыми,  при этом ответственность за качество выполненных  работ  с
Подрядчика  не  снимается.  Вскрытие работ в этом случае по требованию
Государственного заказчика производится за его счет.
     12.2. В случае  если  представителем  Государственного  заказчика
внесены  в журнал производства работ замечания по выполненным работам,
подлежащим закрытию,  то они не  должны  закрываться  Подрядчиком  без
письменного  разрешения  Государственного  заказчика,  за  исключением
случаев неявки представителя Государственного  заказчика  для  приемки
(см.  п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без
подтверждения представителя Государственного заказчика  (представитель
Государственного   заказчика   не   был   информирован   об  этом  или
информирован с  опозданием),  то  Подрядчик  за  свой  счет  обязуется
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем
Государственного   заказчика,   согласно   его   указанию,   а   затем
восстановить ее.
     12.3. Готовность принимаемых ответственных  конструкций,  скрытых
работ    и    систем    подтверждается    подписанием   представителем
Государственный  заказчика  и  Подрядчиком  актов  освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая
испытания на герметичность и давление)  и  приемки  каждой  системы  в
отдельности.

                       13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

     13.1 Подрядчик  не  имеет права продавать или передавать в период
строительства Объект  или  отдельную  часть  его,  а  также  проектную
документацию  на его строительство или строительство его части никакой
третьей стороне.
     13.2. Стороны  договорились,  что  все   результаты   выполненных
Подрядчиком   по  настоящему  Контракту  работ,  включая  поставленное
оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента
сдачи  работ  Подрядчиком  Государственному  заказчику по актам КС-2 и
справкам КС-3 и находятся на ответственном хранении  у  Подрядчика  до
передачи   Государственному  заказчику  по  акту  приемки  выполненных
результатов работ по  строительству  Объекта  приемочной  комиссией  в
установленном  порядке  с  сохранением  на  Подрядчике  до  указанного
момента риска  случайной  гибели  или  повреждения  таких  результатов
выполненных работ.

                       14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

     14.1. Подрядчик   в  счет  цены  настоящего  Контракта  обязуется
заключить  договор  комплексного   страхования   строительно-монтажных
рисков  и  ответственности  (в  том  числе за причинение вреда третьим
лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.
     14.2. Подрядчик  обязан  представить  Государственному  заказчику
доказательства   заключения   им   договора  комплексного  страхования
строительно-монтажных  рисков   и   ответственности   при   проведении
строительных  и  монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием
данных  о  страховщике,  размере  страховой  суммы,  определенной  как
стоимость  строительно-монтажных  работ,  выполняемых  Подрядчиком  по
настоящему Контракту.

                      15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     15.1. В случае просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком
обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом,  Подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки.  Неустойка начисляется  за  каждый  день
просрочки   исполнения   обязательства,   предусмотренного   настоящим
Контрактом,  начиная  со   дня,   следующего   после   дня   истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере  одной  трехсотой  действующей  на
день  уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
     Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки,  если
докажет,  что  просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны,  а  также  в
случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета.
     15.2. Подрядчик   при   нарушении   обязательств,   установленных
настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:
     - за окончание  строительства  Объекта,  а  также  при  нарушении
сроков  выполнения  этапов  работ,  установленных  Календарным  планом
(Приложение N 4 к настоящему Контракту) после установленного срока  по
вине Подрядчика - пеня в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день
просрочки.  При  задержке  сдачи  Объекта  свыше  30  дней   Подрядчик
уплачивает  пеню  в  размере  0,2%  от  цены  Контракта за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательства;
     за несвоевременное    освобождение   строительной   площадки   от
принадлежащего ему имущества - пеню в размере 0,1%  от цены  Контракта
за каждый день просрочки;
     за нарушение  сроков  выполнения  отдельных  видов  работ   (срыв
графика  работ) - пеню в размере 0,2%  от стоимости данного вида работ
за каждый день просрочки;
     за задержку  устранения  дефектов в работах и конструкциях против
сроков,  предусмотренных актом Сторон,  а в случае неявки Подрядчика -
односторонним  актом,  -  пеню  в  размере  0,2%  от стоимости работ и
конструкций за каждый день просрочки.
     15.3. В случае расторжения  настоящего  Контракта  по  инициативе
Подрядчика,  а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а
равно  и  ненадлежащего  выполнения  работ  по  Контракту,  он  обязан
выплатить  Государственному  заказчику  штраф  в  размере 50%) от цены
Контракта,  а также  выплатить  в  полном  объеме  денежные  средства,
выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту.
     15.4. В   случае  поломок  Объекта,  включая  выход  из  рабочего
состояния оборудования,  конструкторские разрушения и  прочие  поломки
Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в
эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки,  или выплатить
Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.
     15.5. Кроме  санкций  за  неисполнение обязательств по настоящему
Контракту виновная Сторона  возмещает  другой  Стороне  все  вызванные
неисполнением   обязательств   по   настоящему   Контракту  непокрытые
неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.
     15.6. Уплата неустоек,  а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
     15.7. Результаты выполненных работ,  включая промежуточные, после
их   приемки  Государственным  заказчиком  переходят  в  собственность
Российской Федерации в лице Государственного заказчика и  находятся  у
Подрядчика  на  ответственном хранении до сдачи Объекта в эксплуатацию
комиссией,  создаваемой  Государственным  заказчиком  в  установленном
порядке.  При  этом  риск  случайной гибели или случайного повреждения
Объекта лежит на Подрядчике.

                 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

     16.1. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта  перестало быть действительным,  закончило свое действие или
иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение   Подрядчиком   его
обязательств  по  государственному  контракту,  Подрядчик  обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента,  когда  соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать
предоставить  Государственному  заказчику  иное   (новое)   надлежащее
обеспечение  Контракта на тех же условиях и в том же размере,  которые
указаны в настоящей статье Государственного контракта.
     16.2. Уплата Подрядчиком  неустойки  или  применение  иной  формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения  обязательств по
настоящему Государственному контракту.
     16.3. Обеспечение     исполнения      Контракта      удерживается
Государственным   заказчиком   в   случае   неисполнения   Подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту.
     16.4. Условием    заключения    настоящего   Контракта   является
предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта со  сроком
его  действия  не  менее  чем  по  31  января  2013 года.  Обеспечение
исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику  в  виде
_безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в
залог денежных средств,  в том числе в  форме  вклада  (депозита),_  в
размере  обеспечения  исполнения Контракта (указывается конкретный вид
обеспечения исполнения контракта).
     Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  составляет  5 987 350
(Пять миллионов девятьсот восемьдесят  семь  тысяч  триста  пятьдесят)
рублей 00 копеек.
     16.5. В   случае   если   в   качестве   обеспечения   исполнения
государственного    контракта    победителем    открытого     аукциона
предоставляется  банковская  гарантия,  то  последняя должна содержать
положение о том,  что,  никакие изменения  и  дополнения,  вносимые  в
Государственный   контракт,   в  том  числе,  замена  государственного
заказчика по государственному контракту,  не  освобождают  гаранта  от
обязательств по выданной банковской гарантии.

                17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     17.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по  настоящему  Контракту,  если  оно
явилось  следствием  природных  явлений,  действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на время действия
этих  обстоятельств,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Контракта.
     17.2. Сторона,  исполнению  обязательств   которой   препятствует
наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана уведомить об
этом другую письменно в 3-дневный срок,  после  чего  Стороны  обязаны
обсудить   целесообразность   дальнейшего   продолжения  строительства
Объекта.
     17.3. Если,  по мнению Сторон,  работы могут  быть  продолжены  в
порядке,   действовавшем   согласно  настоящему  Контракту  до  начала
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,   то   срок   исполнения
обязательств  по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и  их
последствия, но не далее сроков действия Контракта.

                18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

     18.1. Спорные вопросы,  возникающие в ходе исполнения  настоящего
Контракта,   разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,  и  возникшие
договоренности  в  обязательном  порядке  фиксируются   дополнительным
соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
     18.2. При  возникновении  между  Государственным   заказчиком   и
Подрядчиком  спора  по  поводу  недостатков  выполненной работы или их
причин и невозможности  урегулирования  этого  спора  переговорами  по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы на   экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая  назначения
экспертизы.  В  случае  установления  нарушений  Подрядчиком   условий
Контракта   или   причинной   связи   между  действиями  Подрядчика  и
обнаруженными  недостатками   расходы   на   экспертизу,   назначенную
Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     18.3. Если,  по мнению одной из Сторон,  не  имеется  возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с  п.п. 18.1 и
18.2 настоящего Контракта,  то он разрешается в  Арбитражном  суде  по
месту нахождения Государственного заказчика в установленном порядке.
     18.4. Претензионный  срок  по  настоящему Контракту составляет 10
дней с момента получения претензии.

             19. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА
                          И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

     19.1. Обязательства Подрядчика:
     19.1.1. Подрядчик обязан разработать и в течение  15  дней  после
подписания    настоящего   Контракта   предоставить   Государственному
заказчику на согласование План управления ПБ,  ОТ и ООС на те объемы и
виды  работ,  которые  Подрядчик  выполняет в соответствии с настоящим
Контрактом. План управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика должен содержать:
     1. Обязанности  и  ответственность  по  вопросам  ПБ,  ОТ  и  ООС
работников  и  лиц,  ответственных (указать Ф.И.О.,  номера приказов о
назначении):
     - за обеспечение охраны труда и окружающей  среды  в  структурном
подразделении;
     - по   надзору   за   безопасной   эксплуатацией   грузоподъемных
механизмов;
     - за исправное состояние грузоподъемных механизмов;
     - за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами;
     - за исправное состояние сосудов, работающих под давлением;
     - за безопасное действие сосудов, работающих под давлением;
     - за  осуществление  производственного  контроля  за  соблюдением
требований   промышленной   безопасности   при  эксплуатации  сосудов,
работающих под давлением;
     - за подготовку и проведение огневых работ;
     - за безопасное производство работ на высоте:
     - за обеспечение электробезопасности;
     - за обеспечение пожарной безопасности;
     2. Проведение инструктажей (кто, с кем, когда и какие инструктажи
проводит, как фиксируется факт проведения инструктажей);
     3. Инструкции по охране труда (перечень  действующих  инструкций,
порядок ознакомления работников);
     4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (кто, когда
и чему обучает, где проходят проверку знаний, сроки);
     5. Проведение   ступенчатого   контроля   и   оценки    состояния
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды,
     6. Обеспечение электробезопасности;
     7. Обеспечение пожарной безопасности;
     8. Организация   работ   повышенной   опасности  (порядок  выдачи
нарядов-допусков, подготовка к работе, выполнение, завершение работы и
т.д.);
     9. Правила безопасности при работе с инструментом;
     19.1.2. Подрядчик должен обеспечить для работников  своевременное
обучение  и  проверку  знаний  требований охраны труда.  Все работники
Подрядчика  должны  иметь  действующие   допускные   удостоверения   и
удостоверения   по   проверке   знаний   требований   охраны  труда  и
промышленной безопасности.
     19.1.3. Подрядчик за счет собственных средств  обязан  обеспечить
приобретение,  выдачу  и  применение  работниками,  привлеченными  для
выполнения работ  по  настоящему  Контракту,  спецодежды  с  фирменным
логотипом,  спецобуви  и  других  необходимых средств индивидуальной и
коллективной  защиты.  Работники  Подрядчика  должны  уметь  правильно
применять средства индивидуальной защиты.
     19.1.4. Подрядчик   должен   выполнять   работы,  предусмотренные
настоящим  Контрактом,  с  соблюдением  требований  норм   и   правил,
относящихся  к  промышленной  безопасности,  охране труда и окружающей
среды,  пожарной и электробезопасности,  изложенных в  законодательных
актах    и    иных   государственных   нормативных   правовых   актах,
нормативно-законодательных актах    местных     административных     и
регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности)
стандартах,  строительных нормах и  правилах,  санитарных  правилах  и
нормах,  ПОС,  ПСД,  других нормативных правовых актах по промышленной
безопасности,  охране   труда   и   окружающей   среды,   пожарной   и
электробезопасности  для соответствующих производств и работ,  а также
требований Государственного заказчика.
     19.1.5. Подрядчик должен назначить  приказом  руководителя,  лиц,
ответственных    за    обеспечение    охраны    труда,    пожарной   и
электробезопасности в пределах порученных участков работ по настоящему
Контракту.
     Подрядчик обязан  издать  распорядительный  документ о назначении
лиц,  ответственных за обеспечение пожарной безопасности (должен иметь
действующее   удостоверение  о  проверке  знаний  пожарно-технического
минимума)   и   электробезопасности    (должен    иметь    действующее
удостоверение     о     присвоении     квалификационной    группы    о
электробезопасности не ниже III) в здании.
     Подрядчик должен    обеспечить   здание   первичными   средствами
пожаротушения,  при необходимости - системой  (установкой)  оповещения
людей о пожаре, телефонной связью.
     При  эксплуатации  здания  Подрядчик обязан соблюдать  требования
ППБ 01-03.
     19.1.6. Подрядчик  обязан  вести  учет  происшествий и несчастных
случаев и  незамедлительно  предоставлять  Государственному  заказчику
информацию о:
     - чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии;
     - аварии, инциденте, пожаре, которые могут перейти в чрезвычайную
ситуацию;
     - легком несчастном случае;
     - тяжелом несчастном случае;
     - групповом несчастном случае (2 и более человек);
     - несчастном случае со смертельным исходом;
     - аварии и пожаре без пострадавших.
     19.1.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту в полной
мере распространяются на его субподрядчиков  и  лиц,  привлеченных  на
ином основании для выполнения работ по настоящему Контракту.
     19.1.8. Подрядчик  обязан  в   процессе   выполнения   работ   по
настоящему  Контракту  принять все меры безопасности,  необходимые для
защиты окружающей среды,  оберегая атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды,  почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от
неблагоприятных воздействий,  вызванных действиями Подрядчика, и сводя
к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия.
     19.1.9. Подрядчик  в  процессе  выполнения  работ  по  настоящему
Контракту  должен  исключить  слив/сброс  жидкостей  или  загрязняющих
веществ на рельеф местности. Все разливы загрязняющих веществ и другие
аварийные  сбросы  на  рельеф  местности  должны  быть  ликвидированы,
территория, подвергшаяся негативному воздействию зачищена.
     Для ликвидации  возможных  разливов  Подрядчик должен располагать
всем  необходимым  оборудованием  и  материалом,  а  также   обученным
персоналом.
     19.1.10. Подрядчик  в  процессе  выполнения  работ  по настоящему
Контракту  обязан  принять  необходимые  меры  по  сбору,   временному
хранению,  своевременной утилизации отходов производства и потребления
(вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и
т.д.), образовавшихся в результате деятельности Подрядчика.
     19.2. Обязательства Государственного заказчика:
     19.2.1. Государственный  заказчик  обязан  в  течение  3-х дней с
момента получения  от  Подрядчика  Плана  управления  ПБ,  ОТ  и  ООС,
согласовать его или направить Подрядчику аргументированные замечания и
предложения по его корректировке.
     19.3. Права Подрядчика:
     19.3.1. Подрядчик  сохраняет  за   собой   право   обратиться   к
Государственному  заказчику за любой информацией,  касающейся вопросов
ПБ,  ОТ и ООС,  необходимой ему для  выполнения  работ  по  настоящему
Контракту.
     19.4. Права Государственного заказчика:
     19.4.1. В   случае   обнаружения   каких-либо   несоответствий  с
согласованным  Планом  управления  ПБ,  ОТ  и  ООС  Подрядчика  или  с
требованиями,    установленными    законодательными   и   нормативными
документами Российской Федерации  по  ПБ,  ОТ  и  ООС  Государственный
заказчик,  в зависимости от уровня такого несоответствия,  имеет право
письменным уведомлением прекратить любые действия по выполнению  работ
по настоящему Контракту до устранения подобных нарушений.
     19.5. Ответственность Подрядчика:
     19.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его
работниками  при  выполнении работ по настоящему Контракту требований,
норм  и  правил,  относящихся   к   ПБ,   ОТ   и   ООС,   пожарной   и
электробезопасности,   изложенных   в  законодательных  актах  и  иных
государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных
актах местных административных и регулирующих органов, государственных
и отраслевых (по принадлежности)  стандартах,  строительных  нормах  и
правилах,  санитарных  правилах и нормах,  других нормативных правовых
актах  по  ПБ,  ОТ  и  ООС,   пожарной   и   электробезопасности   для
соответствующих    производств    и    работ,   а   также   требований
Государственного заказчика.
     19.6. Ответственность Государственного заказчика:
     19.6.1. Государственный  заказчик  не  несет  ответственность  за
заболевание,  ранение,  или  смерть  работников Подрядчика или третьих
лиц.  Подрядчик  освобождает  Государственного   заказчика   от   всех
претензий,    требований,   приговоров   или   затрат,   связанных   с
заболеваниями, ранениями или смертью работников Подрядчика или третьих
лиц.
     19.6.2. Государственный  заказчик  несет ответственность за своих
работников,  находящихся на территории Объекта,  а также на территории
участков,   на   которых   Подрядчиком  ведется  выполнение  работ  по
настоящему Контракту.

                          20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     20.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в
том случае,  если они совершены в письменной форме и подписаны должным
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     20.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются
его неотъемлемыми частями.
     20.3. Подрядчик  не вправе передавать свои права и обязанности по
Контракту третьей  стороне  без  письменного  согласия  на  то  другой
Стороны.
     20.4. Стороны  обязуются  информировать  друг друга об изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
     20.5. Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.
     20.6. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и
действует до 30 декабря 2012 года,  а в части  исполнения  гарантийных
обязательств - до истечения срока таковых.
     Стороны обязуются  в  течение  15  дней  с   момента   заключения
настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта -
"Государственного    заказчика",    с    Росрыболовства    на     ФГБУ
"Средневолжрыбвод".
     20.7. Вся корреспонденция по  настоящему  Контракту  направляется
Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам,  указанным в
настоящем Контракте.  Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею
корреспонденции  по  указанному  ею  в  настоящем  Контракте почтовому
адресу.  Сторона считается надлежаще уведомленной при  отправке  в  ее
адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.
     20.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков,  которые
имеют соответствующие допуски для  исполнения  своих  обязательств  по
Контракту.    Вся    координация    деятельности    субподрядчиков   и
ответственность за выполнение ими своих  обязательств  возлагается  на
Подрядчика.
     20.9. Персонал Подрядчика.
     20.9.1. Для   выполнения   своих   обязательств,  предусмотренных
контрактом,   Подрядчик   использует    на    строительной    площадке
высококвалифицированную рабочую силу,  необходимую для качественного и
своевременного выполнения работ.
     20.9.2. Подрядчик   гарантирует   освобождение   Государственного
заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям,
требованиям и  судебным  искам,  связанным  с  выполнением  персоналом
Подрядчика  работ,  а  также  от  всякого  рода  расходов  в отношении
персонала Подрядчика,  связанных с увечьем и несчастными  случаями  со
смертельным исходом.
     20.9.3. В  случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика,
независимо от их характера,  со стороны третьих  лиц,  Государственный
заказчик   не   несет   по  ним  никакой  материальной,  финансовой  и
юридической ответственности.
     20.9.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу
Подрядчика,  связанных  с нарушением режима,  Государственный заказчик
имеет  право  дать  указание  Подрядчику  на  отзыв  с   Объекта   лиц
допустивших такие нарушения.
     20.10. Подрядчик   выполняет  иные  обязанности,  предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
     1. Техническое задание - Приложение N 1;
     2. Протокол согласования контрактной цены - Приложение N 2
     3. График   передачи   Государственным   заказчиком    Подрядчику
проектной   документации,   рабочей   документации   и  положительного
заключения Главгосэкспертизы - Приложение N 3;
     4. Календарный план - Приложение N 4.

                    22. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик:                   Подрядчик:

Федеральное агентство
по рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский
бульвар, 12
л/с 03951000760
р/с 40105810700000001901
Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства
ОПЕРУ-1 Банка России
ИНН 7702679523
КПП 770201001
БИК 044501002
ОКАТО 45286570000
ОКПО 00083664
ОГРН 1087746846274
ОКОПФ 72
ОКФС 12
ОКТМО 45379000


От Государственного заказчика:

_________________/          /               ______________


"__"______________ 2012 г.                  "__"______________ 2012 г.
 М.п.                                        М.п.




                                                        Приложение N 1
                                          к Государственному контракту
                                          от "__"______ 2012 г. N ____


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение в 2012 году работ по строительству завода
    по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод",
                          Самарская область.


     Государственный заказчик:
Федеральное агентство по рыболовству.

     Заказчик (застройщик):
ФГБУ "Средневолжрыбвод".

     Стоимость работ,  оборудования,   технологического   подключения,
испытания  и  пусконаладочных работ - 59873500,0 руб.  за счет средств
федерального бюджета (сумма подлежит корректировке по итогам открытого
аукциона в электронной форме).

     Обоснование начальной - максимальной цены:
Приложение к техническому заданию -
локальная смета N 297 (поставка оборудования);
локальные сметы N, 3414-2-09, 3414-2-10, 3414-7-01, 3414-7-02.

     Сроки проведения работ:
Срок начало работ: с момента заключения государственного контракта
Срок окончания работ: не позднее 24.12.2012 г.

     Основания для проведения работ:
     В соответствии с  перечнем  строек  и  объектов  для  федеральных
государственных    нужд   на   2012   год,   финансируемых   за   счет
государственных капитальных вложений по федеральной целевой  программе
"Повышение   эффективности   использования   и   развитие   ресурсного
потенциала  рыбохозяйственного  комплекса   в   2009-2012   годах"   и
Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на  поставки  товаров  выполнение  работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".

     Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР).
     Разрешение на строительство завода по выращиванию молоди стерляди
и  щуки  ФГБУ "Средневолжрыбвод" N RU 63002302 от 20 января 2011 года,
утвержденное  постановлением   администрации   муниципального   района
Безенчукский Самарской области N 1417 от 14 декабря 2009 г.;

     Правоустанавливающий документ на земельный участок:
     Свидетельство о  государственной  регистрации  права  постоянного
бессрочного  пользования  63-АЖ  N  157938  от  29 декабря 2011 г.  на
земельный  участок  с  кадастровым  номером  63:12:0402009:109   общей
площадью 7257 кв. метров.

     Проектная и  рабочая  документация:  шифр  3414,  выполнена   ОАО
"Гипрорыбхоз"   согласно   Государственному  контракту  N  ГКП-288  от
30.11.2009 г.

     Положительное заключение Государственной экспертизы:
     Положительное      заключение      государственной     экспертизы
N 63-1-5-0033-10  по  объекту  "Строительство  завода  по  выращиванию
молоди стерляди и щуки ФГБУ  "Средневолжрыбвод",  Самарская  область",
утвержденное приказом от 29 января 2010 года.

     1. Описание объекта

     Завод по  выращиванию  молоди  стерляди  и  щуки  размещается  на
площади 0,7257 га по адресу:  с.  Екатериновка,  Безенчукского района,
Самарской области.

     В состав объекта входят следующие здания и сооружения основного и
вспомогательного назначения:
     1. здание производственного корпуса;
     2. контрольно-пропускной пункт;
     3. 2-е скважины;
     4. противопожарная насосная станция;
     5. 2-е противопожарные емкости V = 100 м3 каждая;
     6. выгреб;
     7. локальные очистные сооружения;
     8. емкость для дизельного топлива;
     9. 2 пожарных гидранта.

     Технико-экономические показатели объекта.
     Производительность завода:
     Восстановление промыслового запаса стерляди и щуки.
     - молодь стерляди 2 млн. шт./год
     - личинка щуки 3,6 млн. шт./год
     Площадь земельного участка О,7257 га
     Плотность застройки 37,3%

     Здания и сооружения.

     Здание производственного корпуса
     Завод по  выращиванию   рыбы   представляет   собой   одноэтажное
двухпролетное  здание  со  стальным  каркасом  и  навесными  стеновыми
панелями. Основу каркаса  составляют  поперечные  рамы,  состоящие  из
колонн, жестко защемленных в фундаменте, и ферм шарнирно-соединенных с
колоннами.
     Жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается системой  связей:
вертикальными связями по колоннам, воспринимающим продольные усилия от
действия  ветра  на  торец  здания;  горизонтальными  и  вертикальными
связями  по  шатру  здания,  обеспечивающими  устойчивость конструкций
покрытия.

     Фундаменты под каркас  -  монолитные  столбчатые,  под  цоколь  -
монолитные фундаментные балки.

     Ограждающие конструкции  -  наружные  стены  -  сэндвич-панель  с
базальтовым  наполнением  толщиной  120   мм,   внутренние   стены   -
сэнвич-панель  с  базальтовым  наполнением  толщиной  80 мм,  кровля -
сборный сэндвич (профлист Н75,  пароизоляция, утеплитель - базальтовая
минеральная плита толщиной 150 мм, два слоя гидроизоляции). Заполнение
оконных проемов - пластиковые окна.

     Здание завода  имеет  размеры  в  плане  24x96 м  с  шагом  между
поперечными  рамами каркаса 6 м.  Высота до низа несущих конструкций -
5,2 м.  В  здании  выполнена  двухэтажная  встройка  размером  в плане
6x28 м,  с  высотой  до низа выступающих частей перекрытия 2,330 м,  и
отметкой чистого пола второго этажа 2,800.

     Общая площадь здания - 2550 м2.
     Полезная площадь - 2471 м2.
     Расчетная площадь - 2370 м2.

     Нормативно-технические требования.
     Выполнение работ     по     объекту     должно    соответствовать
государственным   стандартам,   техническим   регламентам   Российской
Федерации,  экологическим  нормативным  актам и иным нормативным актам
Российской  Федерации.  Закупаемое   и   технологически   подключаемое
оборудование  имеет  высокое  качество  изготовления  и  соответствует
современному уровню техники и качества в данной отрасли.
     Недостатки и   дефекты,   выявленные   при  приемке,  устраняются
Подрядчиком своевременно в согласованные с Государственным  заказчиком
сроки,  собственными  силами и за счет собственных средств Подрядчика.
Подрядчик  согласен  с  требованиями  Государственного  заказчика   по
приобретению,    технологическому    подключению    и    пуско-наладке
оборудования,   приведенными   в    технической    части    аукционной
документации.
     В цену контракта включаются все расходы Подрядчика (в том  числе,
расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других  обязательных  платежей,  расходы  на  технологическое
подключение испытание и пуско-наладку).
     Подрядчик согласен  с  формой,   сроками   и   порядком   оплаты,
указанными Государственным заказчиком в информационной карте аукциона.

     2. Требования к организации и производству работ.

     Все принимаемые    технологические    решения    и    применения,
приобретение   научно-экспериментального   оборудования,   материалов,
изделий   и   конструкций   в   обязательном   порядке  согласовать  с
Государственным заказчиком и Заказчиком (застройщиком).
     В процессе  производства  работ  возможна  замена рекомендуемых в
настоящем техническом задании  и  прилагаемой  проектной  документации
материалов   и  оборудования,  на  эквивалентные  только  при  условии
сохранения технических характеристик,  параметров,  требуемых  рабочей
документацией только по согласованию с Заказчиком (застройщиком).
     К Государственному контракту  представить  протокол  согласования
контрактной  цены и календарный план производства работ в соответствии
с лимитами капитальных вложений  и  с  учетом  производства  работ  на
Объекте (обязательное приложение к Государственному контракту).
     К Государственному  контракту  представить  ведомость  договорной
цены  в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и в
текущих ценах с коэффициентом  рынка  и  понижающим  коэффициентом  по
итогам    аукциона   (обязательное   приложение   к   Государственному
контракту).
     Перед началом работ согласовать календарный план на строительство
Объекта с Заказчиком (застройщиком).
     На технологические  процессы  производства  работ  разработать  и
согласовать  в  14  дневный  срок  с  момента   подписания   контракта
технологические карты.

     Производство работ.
     Все непредвиденные работы,  возникающие в процессе  строительства
объекта выполняются без изменения цены Государственного контракта,  по
согласованию с Заказчиком (застройщиком).
     В процессе   производства   работ  соблюдать  условия  проведения
строительных работ в водоохранной зоне  и  соблюдать  требования  всех
применимых  правил  техники  безопасности  при  обеспечении  доступа к
строительной площадке и работе на ней.
     В процессе  производства  работ  применять  все  разумные меры по
охране окружающей среды (как на строительной площадке,  так  и  за  ее
пределами).
     В ходе  строительства  удалять  со  строительной   площадки   все
препятствия,  а  также  складировать  или  удалять  все оборудование и
остатки материалов,  убирать и удалять со  строительной  площадки  все
остатки  материалов,  мусор  или временные объекты,  которые больше не
требуются.
     Обеспечить ограничение доступа посторонних  лиц  на  строительную
площадку.
     Выполненные работы     по     строительству    объектов    должны
соответствовать государственным стандартам,  техническим  регламентам,
экологическим,  нормативным  актам и иным нормативным актам Российской
Федерации.
     Обеспечить надлежащие   меры   предосторожности  для  обеспечения
безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.
     Обеспечить охрану строительной площадки.
     Основные требования к порядку выполнения работ:
     В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями
строительных  норм  и   правил,   прочих   нормативно-распорядительных
документов,  регламентирующих производство строительно-монтажных работ
согласно условиям государственного контракта.
     Работы должны   выполняться   в   соответствии   с   требованиями
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих  на  территории  Российской  Федерации,  и  обеспечивающих
безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  законченного
ремонтом объекта.
     Обеспечить качественное выполнение всех работ  в  соответствии  с
действующими нормами и техническими условиями.
     Обеспечить в ходе работ  выполнение  необходимых  мероприятий  по
технике  безопасности,  охране  окружающей  среды,  соблюдать  правила
пожарной   безопасности.   Перенос   мебели    Подрядчик    производит
собственными силами.
     Обеспечить содержание и  ежедневную  уборку  помещений  здания  и
прилегающей непосредственно к нему территории.
     Сохранность находящихся   на   объекте    материалов,    изделий,
конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.
     Подключение и переключение  нагрузок  на  распределительные  щиты
производить    строго    по   предварительной   заявке   совместно   с
представителем службы эксплуатации здания.
     В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия
за свой  счет  в  сроки  установленные  Заказчиком.  Все  согласования
производить  в  письменном  виде.  Оформлять согласования необходимо в
трех  экземплярах.  По  одному  для  Заказчика,  службы  эксплуатации,
Подрядчика.
     Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и
погрузку мусора производить в упакованном виде (мешки).
     - До  начала  производства  работ  назначить  ответственного   по
объекту  за  пожарную  безопасность и ТБ,  копии приказов о назначении
ответственного по объекту предоставить Заказчику.
     На виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства  у  Подрядной  организации  в  обязательном
порядке должны быть свидетельства о допуске, выданные саморегулируемой
организацией, с функцией генерального подрядчика.
     Перед началом  работ Подрядчик представляет список ИТР и рабочих,
с указанием фамилии имени,  отчества, квалификации и согласовывает его
с Заказчиком для допуска в здание суда.
     Подрядчик в ходе производства работ не  имеет  право  предъявлять
Заказчику  требования  об  оплате  дополнительных затрат,  связанных с
изменением технологии производства работ.
     Подрядчик в  ходе производства работ не имеет право:  отклоняться
от технического задания и сметной документации, вносить самостоятельно
изменения в утвержденную Заказчиком сметную документацию и техническое
задание.  Проектная документация будет предоставлена Подрядчику в день
подписания государственного контракта.

     Приемка-сдача работ.
     Приемка выполненных  работ  по  форме  КС-2,  КС-3,  производится
ежемесячно,  до  25  числа  текущего  месяца  с предоставлением пакета
исполнительной документации с актами на  скрытые  работы,  подписанные
всеми  участниками строительного производства,  а также предоставление
сертификатов,   паспортов,    результатов    лабораторных    испытаний
материалов,  на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный
период. Оплата производится по предоставлению заказчику полного пакета
документов.
     За месяц до окончания монтажа и пуска  оборудования  (31  декабря
2012   года)  передать  Заказчику  (застройщику)  всю  документацию  в
соответствии  с   Градостроительным   кодексом   (статья   55   п.   3
(4, 5,  6,  7,  8,  9)),  необходимую для получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию.
     После подписания   акта   приемки   объекта   передать  Заказчику
(застройщику) руководство по техническому  обслуживанию  оборудования,
законченных  строительством зданий и сооружений,  содержащие сведения,
достаточные для  обеспечения  возможности  эксплуатации,  технического
обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта Объектов.
     Окончательный расчет  за  выполненные  работы  по   строительству
объекта  будет  произведен после выполнения пункта работ по настоящему
техническому  заданию  и  устранению  всех  выявленных  замечаний   по
объекту.

     3. Гарантии.
     Гарантийный срок нормальной эксплуатации  объекта  и  входящих  в
него    инженерных    систем,   оборудования,   материалов   и   работ
устанавливается   60   (шестьдесят)   месяцев   с   даты    подписании
Государственным заказчиком   акта   приемки  готового  к  эксплуатации
объекта.

     4. Соблюдение законодательных и иных нормативных актов.
     При выполнении  работ  обязательно  соблюдение  норм действующего
законодательства Российской Федерации,  в т.ч.  Федерального Закона от
23   ноября   2009   N   261-ФЗ   "Об   энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности"
     СНиП 10-01-94.  Система  нормативных  документов в строительстве.
Основные положения
     РД-11-02-2006 Требования    к    составу    и   порядку   ведения
исполнительной   документации   при   строительстве,    реконструкции,
капитальном ремонте объектов
     СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий
     СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование
     СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и   застройка
городских и сельских поселений
     СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений
     СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение
     НПБ 88-2001*.  Установки пожаротушения и  сигнализации.  Нормы  и
правила проектирования
     НПБ 104-03.  Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях
     НПБ 110-03.   Перечень   зданий,    сооружений,    помещений    и
оборудования,    подлежащих    защите    автоматическими   установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
     "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ).

     Основные положения,  регулирующие  выполнение вышеуказанного вида
работ и устранения в них всех  недостатков.  При  осуществлении  работ
Подрядчик  обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об
охране окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение
указанных требований.

     Формы отчетов о ходе работ, использования средств.
     Формы отчетов о ходе работ,  использования  средств  определяются
проектом   государственного   контракта,  в  соответствии  с  альбомом
унифицированных форм  первичной  учетной  документации  в  капитальном
строительстве,   утвержденным  постановлением  Госкомстата  России  от
11.11.1999 N 100.

     Безопасность работ.
     Все производимые  строительно-монтажные работы должны выполняться
в строгом соответствии с требованиями по  технике  безопасности  (СНиП
111-4-8),    пожарной   безопасности   и   безопасности   эксплуатации
строительных машин и механизмов.
     Ответственность за   соблюдение   правил  пожарной  безопасности,
санитарно-гигиенического режима на строительной  площадке  возлагаются
на Подрядчика.
     Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их
участков могут производиться только по предварительному согласованию с
Заказчиком.

     Требования к результатам работ.
     Выполнение работ   в   соответствии   со  сметной  документацией,
графиком выполнения работ и  положениями  государственного  контракта,
качество   которых   соответствует  Строительным  нормам  и  правилам.
Бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и  оборудования
при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
     Передать по окончании работ исполнительную  документацию,  в  том
числе:
     - Журнал работ;
     - Акты освидетельствования скрытых работ;
     - Исполнительная схема;
     - Акты испытаний.

     Особые требования.
     Подрядчик представляет  достоверные  сведения  в  соответствии  с
требованиями,  предусмотренные законодательством Российской Федерации,
включая   свидетельство   о   допуске   к   видам   работ,    выданное
саморегулируемой  организацией,  в  области  строительства  в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
     В процессе    строительно-монтажных    работ    возможна   замена
рекомендуемых в рабочей документации  материалов  и  оборудования,  на
эквивалентное  только при условии сохранения технических характеристик
и  параметров,  требуемых  рабочей  документацией,  по   обязательному
согласованию с Заказчиком (застройщиком).
     Все принимаемые    технологические    решения    и    применение,
приобретение   рыбоводного   оборудования,   материалов,   изделий   и
конструкций согласовать  с  Государственным  заказчиком  и  Заказчиком
(застройщиком).
     В процессе производства работ  возможна  замена  рекомендуемых  в
рабочей  документации  материалов  и  оборудования,  требуемых рабочей
документацией, по согласованию с Государственным заказчиком.

                             Спецификация
     приобретаемого технологического и лабораторного оборудования

----------------------------------------------------------------------
  N  |      Наименование технологического      | Единица  |Количество
 п/п |              оборудования               | измерения|
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  1  |                    2                    |     3    |     4
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
     | Установка для содержания и              |          |
  1  | выращивания ремонтно-маточного          | комплект |     1
     | стада и ремонта                         |          |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  2  | Установка для зимовки                   |          |     1
     | производителей                          | комплект |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
     | Замкнутая установка для                 |          |
  3  | выдерживания личинок и                  | комплект |     4
     | проращивания молоди до 2-3 г.           |          |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  4  | Установка для выдерживания              | комплект |     1
     | диких производителей                    |          |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  5  | Шкаф ламинарный 2-го класса             |    шт.   |     1
     | биологической защиты, шт.               |          |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  6  | Стол лабораторный                       |    шт.   |    10
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  7  | Облучатель груп.                        |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  8  | Облучатель мест.                        |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
  9  | Стол                                    |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 10  | Шкаф                                    |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 11  | Шкаф сушильный                          |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 12  | Встряхивателъ лабораторный              |    шт.   |     1
     | медицинский                             |          |
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 13  | Счетчик колоний микроорганизмов         |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 14  | Микроскоп                               |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 15  | Термостат воздушный                     |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 16  | Термостат водяной                       |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 17  | Аспиратор воздуха                       |    шт.   |     1
-----|-----------------------------------------|----------|-----------
 18  | Машина посудомоечная,                   |    шт.   |     1
     | настольная                              |          |
----------------------------------------------------------------------

                      5. Ведомость объемов работ

-------------------------------------------------------------------------------
 N|     Наименование работ    |     Технические характеристики      |Количество
  |                           |                                     | элементов
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 1|             2             |                   3                 |     4
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 1| Установка для содержания  | - Бассейн овальный                  |
  | и выращивания ремонтно-   |                                     |
  | маточного стада и ремонта | Бассейны изготовлены из             |
  |                           | стеклопластика методом              |
  |                           | контактного формования из           |
  |                           | композитных материалов.             |
  |                           | Материалы и бассейны должны         |
  |                           | иметь санитарно-                    |
  |                           | эпидемиологические заключения.      |
  |                           | Внутренняя сторона бассейна -       |
  |                           | гладкая, однородная,                |
  |                           | полированная, без царапин, сколов,  |
  |                           | деформаций для обеспечения          |
  |                           | практичности в обслуживании.        |
  |                           | Габаритные размеры (с учетом        |
  |                           | фланца) - 6000*4000*1500 мм.        |
  |                           | Внутренние размеры -                |
  |                           | 5800x3800x1350 мм. Цвет бассейна    |
  |                           | и наружная окраска - по             |
  |                           | согласованию с заказчиком. Стенки   |
  |                           | бассейна выполнены под уклоном к    |
  |                           | дну бассейна (не менее 3-5          |   5 шт.
  |                           | градусов), овальная форма           |
  |                           | бассейна позволяет избежать         |
  |                           | застойных зон при круговом          |
  |                           | движении воды. В центральной        |
  |                           | части дна бассейна выполнен         |
  |                           | приямок. Приямок имеет              |
  |                           | квадратную форму (410 * 410 мм)     |
  |                           | и закрыт съемной придонной          |
  |                           | сеткой - ситом из нержавеющей       |
  |                           | стали в стеклопластиковой рамке     |
  |                           | с ячеей 2,5 * 2,5 мм. Для           |
  |                           | самоочистки от остатков не          |
  |                           | съеденного корма и фекалий рыб и    |
  |                           | водовыпуска дно выполнено с         |
  |                           | уклоном в сторону приямка с углом   |
  |                           | не менее 3 градусов. Для            |
  |                           | поддержания заданного уровня        |
  |                           | воды в бассейне и выпуска воды      |
  |                           | установлен телескопический слив, в  |
  |                           | бассейне в верхней части на уровне  |
  |                           | 300 мм от борта вмонтирован         |
  |                           | выпускной патрубок (L=280 мм и      |
  |                           | d 200 мм) с установленной сеткой    |
  |                           | с ячеей 2,5 * 2,5 мм, так же из     |
  |                           | приямка для выпуска воды            |
  |                           | установлен слив (труба              |
  |                           | полипропиленовая, d 200 мм). Для    |
  |                           | обеспечения жесткости               |
  |                           | конструкции борт бассейна           |
  |                           | выполнен в виде фланца шириной      |
  |                           | 100 мм. Для монтажа бассейна        |
  |                           | требуется специальное бетонное      |
  |                           | основание с песчаной подушкой или   |
  |                           | пенополистиролом. По                |
  |                           | техническому требованию             |
  |                           | заказчика должна быть               |
  |                           | возможность изготовления            |
  |                           | каналов - патрубков, подающих       |
  |                           | воду по образующей вдоль стенки     |
  |                           | бассейна для обеспечения            |
  |                           | циркуляции воды без установки       |
  |                           | внутри бассейна труб. Так же        |
  |                           | возможно изготовление и             |
  |                           | установка раздельного слива,        |
  |                           | обеспечивающего раздельный          |
  |                           | выброс фекалий и условно чистой     |
  |                           | воды. Бассейн должен быть           |
  |                           | испытан статистической              |
  |                           | нагрузкой 0,06 кгс/см2, с           |
  |                           | предоставлением протокола           |
  |                           | испытаний.                          |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод сбора воды.           |
  |                           | Обеспечивает сбор воды от 5         | комплект
  |                           | бассейнов. Вода поступает к         |
  |                           | механическому фильтру.              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод подачи воды.          |
  |                           | - Обеспечивает подачу воды к 5      | комплект
  |                           | бассейнам.                          |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Микрофильтр барабанный HDF-       |
  |                           | 802-2Н, производства фирмы          |
  |                           | "Hydrotech Veola Water Solution and |
  |                           | Technologies AB", Швеция            |
  |                           | (торговая марка "Hydrotech") - для  |
  |                           | механической очистки воды или       |
  |                           | эквивалент, в комплекте.            |
  |                           | - Технические характеристикам       |
  |                           | товара:                             |
  |                           | - модель HDF-802-2H (торговая       | комплект
  |                           | марка "Hydrotech", Швеция);         |
  |                           | - способ и степень фильтрации       |
  |                           | технологической воды - сетка,       |
  |                           | - размер ячеи фильтрующей сетки -   |
  |                           | 40 микрон;                          |
  |                           | - тип подключения фильтра - труба   |
  |                           | (диаметром 110 мм);                 |
  |                           | - режимы управления фильтром:       |
  |                           | Автоматический и Ручной;            |
  |                           | - материал исполнения рамы и        |
  |                           | барабана фильтра -                  |
  |                           | стеклопластик и нержавеющая         |
  |                           | сталь AISI 304 или эквивалент;      |
  |                           | - электропитание фильтра: 3x380-    |
  |                           | 415В, 50Hz;                         |
  |                           | - потребляемая мощность одного      |
  |                           | фильтра в режиме очистки            |
  |                           | фильтрующего элемента - не более    |
  |                           | 0,95 кВт;                           |
  |                           | - общий расход воды на входе одного |
  |                           | фильтра - не менее 8 л/сек.,        |
  |                           | - взвешенные вещества: 25 мг/л;     |
  |                           | - оборудование обеспечивает расход  |
  |                           | воды с механической очисткой        |
  |                           | технологической воды без            |
  |                           | прерывания цикла фильтрации на      |
  |                           | промывку фильтрующего               |
  |                           | элемента;                           |
  |                           | - срок эксплуатации оборудования -  |
  |                           | не менее 15 лет.                    |
  |                           | Прилагаемые документы:              |
  |                           | - Гарантийный талон.                |
  |                           | - Сертификат соответствия.          |
  |                           | - Инструкция пользователя.          |
  |                           | - Чертеж: оборудования.             |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система биологической очистки     |
  |                           | воды.                               |
  |                           | Биологический фильтр Аква-50 или    |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Каждый биофильтр оснащен            |
  |                           | системой промывки, аэрации, в       |
  |                           | комплекте с 6 м3 регенерирующей     |
  |                           | подвижной биозагрузкой из гранул,   |   3 шт.
  |                           | с удельной поверхностью не менее    |
  |                           | 870 м2/м3, нормой метаболизма не    |
  |                           | менее 12 кг корма на 1 м3 загрузки  |
  |                           | при температуре 22-24° С. Q    =    |
  |                           |                            вод      |
  |                           | 50 м3/час, N=0,37 КВт, V=220 В.     |
  |                           | Габаритные размеры                  |
  |                           | 1900*1110*4100 мм.                  |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система бактериологической        |
  |                           | очистки воды УФА-30 или             |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Ультрафиолетовый облучатель,        | комплект
  |                           | погружного типа. Мощность           |
  |                           | излучения 1,2 кВт. Доза облучения   |
  |                           | не менее 30 мW/сек/см2              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Насосные агрегаты.                |   3 шт.
  |                           | - 1. Calpeda NM4 100/25BE или       |
  |                           | эквивалент, (n=1400 об/мин)         |
  |                           | центробежный моноблочный насос      |
  |                           | с прямым подсоединением             |
  |                           | двигатель-насос и общим валом или   |
  |                           | эквивалент, используется для        |
  |                           | перекачки чистых жидкостей, не      |
  |                           | содержащих различных абразивных     |
  |                           | примесей и неагрессивных для        |
  |                           | материалов, из которых              |
  |                           | изготовлен сам насос (содержание    |
  |                           | твердых частиц максимум 0,2%).      |
  |                           | Температура жидкости от -10°C       |
  |                           | до +90°C; температура               |
  |                           | окружающего воздуха не более        |
  |                           | 40°C; нанометрическая высота        |
  |                           | всасывания не более 7 м.            |
  |                           | Производительность - от 48 до       |
  |                           | 210 м3/час. Напор - от 5,5 до 19,5  |
  |                           | м. N=7,5 КВт, U=380 В.              |
  |                           | Каждый насос обвязывается           |
  |                           | трубопроводами и арматурой.         |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Воздуходувки.                     |
  |                           | Устанавливаются парой (основная     |
  |                           | и резервная), потребляемая          |
  |                           | мощность 1,5 кВт. оснащаются        | комплект
  |                           | трубопроводами и арматурой для      |
  |                           | подачи сжатого воздуха.             |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система насыщения кислородом -    |
  |                           | ОКСА-100 или эквивалент.            |
  |                           | Комплект оксигенатора,              | комплект
  |                           | регулятора расхода кислорода,       |
  |                           | датчика давления трубопроводной     |
  |                           | обвязки и арматуры.                 |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Шкаф контроля и управления.       |
  |                           | Исполнение во влагозащищенном       |
  |                           | корпуса. Осуществляет включение     |
  |                           | и выключение всех электрических     | комплект
  |                           | агрегатов системы, контролирует     |
  |                           | уровни воды, долив воды, защищает   |
  |                           | работу электродвигателей            |
  |                           | агрегатов установки.                |
  |                           |                                     |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 2| Установка для зимовки     | - Бассейн овальный                  |
  | производителей            |                                     |
  |                           | Бассейны изготовлены из             |
  |                           | стеклопластика методом              |
  |                           | контактного формования из           |
  |                           | композитных материалов.             |
  |                           | Материалы и бассейны имеют          |
  |                           | санитарно-эпидемиологические        |
  |                           | заключения. Внутренняя сторона      |
  |                           | бассейна - гладкая, однородная,     |
  |                           | полированная, без царапин, сколов,  |
  |                           | деформаций для обеспечения          |
  |                           | практичности в обслуживании.        |
  |                           | Габаритные размеры (с учетом        |
  |                           | фланца) - 6000 * 4000 * 1500 мм.    |
  |                           | Внутренние размеры                  |   2 шт.
  |                           | 5800x3800x1350 мм. Цвет бассейна    |
  |                           | и наружная окраска - по             |
  |                           | согласованию с заказчиком. Стенки   |
  |                           | бассейна выполнены под уклоном к    |
  |                           | дну бассейна (не менее 3-5          |
  |                           | градусов), овальная форма           |
  |                           | бассейна позволяет избежать         |
  |                           | застойных зон при круговом          |
  |                           | движении воды. В центральной        |
  |                           | части дна бассейна выполнен         |
  |                           | приямок. Приямок имеет              |
  |                           | квадратную форму (410 * 410 мм)     |
  |                           | и закрыт съемной придонной          |
  |                           | сеткой - ситом из нержавеющей       |
  |                           | стали в стеклопластиковой рамке     |
  |                           | с ячеей 2,5*2,5 мм. Для             |
  |                           | самоочистки от остатков не          |
  |                           | съеденного корма и фекалий рыб и    |
  |                           | водовыпуска дно выполнено с         |
  |                           | уклоном в сторону приямка с углом   |
  |                           | не менее 3 градусов. Для            |
  |                           | поддержания заданного уровня        |
  |                           | воды в бассейне и выпуска воды      |
  |                           | установлен телескопический слив, в  |
  |                           | бассейне в верхней части на уровне  |
  |                           | 300 мм от борта вмонтирован         |
  |                           | выпускной патрубок (L=280 мм и      |
  |                           | d 200 мм) с установленной сеткой    |
  |                           | с ячеей 2,5*2,5 мм, так же из       |
  |                           | приямка для выпуска воды            |
  |                           | установлен слив (труба              |
  |                           | полипропиленовая, d 200 мм).        |
  |                           | Для обеспечения жесткости           |
  |                           | конструкции борт бассейна           |
  |                           | выполнен в виде фланца шириной      |
  |                           | 100 мм. Для монтажа бассейна        |
  |                           | требуется специальное бетонное      |
  |                           | основание с песчаной подушкой или   |
  |                           | пенополистиролом. По                |
  |                           | техническому требованию             |
  |                           | заказчика должна быть               |
  |                           | возможность изготовления            |
  |                           | каналов - патрубков, подающих       |
  |                           | воду по образующей вдоль стенки     |
  |                           | бассейна для обеспечения            |
  |                           | циркуляции воды без установки       |
  |                           | внутри бассейна труб. Также         |
  |                           | возможно изготовление и             |
  |                           | установка раздельного слива,        |
  |                           | обеспечивающего раздельный          |
  |                           | выброс фекалий и условно чистой     |
  |                           | воды. Бассейн должен быть           |
  |                           | испытан статистической              |
  |                           | нагрузкой 0,06 кгс/см2, с           |
  |                           | предоставлением протокола           |
  |                           | испытаний.                          |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод сбора воды.           |
  |                           | Обеспечивает сбор воды от 2         | комплект
  |                           | бассейнов. Вода поступает к         |
  |                           | механическому фильтру.              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод подачи воды.          |
  |                           | - Обеспечивает подачу воды к 2      | комплект
  |                           | бассейнам.                          |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Микрофильтр барабанный HDF-       |
  |                           | 802-2Н, производства фирмы          |
  |                           | "Hydrotech Veola Water Solution     |
  |                           | and Technologies AB", Швеция        |
  |                           | (торговая марка "Hydrotech") - для  | комплект
  |                           | механической очистки воды или       |
  |                           | эквивалент, в комплекте.            |
  |                           | - Технические характеристикам       |
  |                           | товара:                             |
  |                           | - модель HDF-802-2H (торговая марка |
  |                           | "Hydrotech", Швеция);               |
  |                           | - способ и степень фильтрации       |
  |                           | технологической воды - сетка,       |
  |                           | - размер ячеи фильтрующей сетки -   |
  |                           | 40 микрон;                          |
  |                           | - тип подключения фильтра - труба   |
  |                           | (диаметром 110 мм);                 |
  |                           | - режимы управления фильтром:       |
  |                           | Автоматический и Ручной;            |
  |                           | - материал исполнения рамы и        |
  |                           | барабана фильтра -                  |
  |                           | стеклопластик и нержавеющая         |
  |                           | сталь AISI 304 или эквивалент;      |
  |                           | - электропитание фильтра: 3x380-    |
  |                           | 415В, 50Hz;                         |
  |                           | - потребляемая мощность одного      |
  |                           | фильтра в режиме очистки            |
  |                           | фильтрующего элемента - не более    |
  |                           | 0,95 кВт;                           |
  |                           | - общий расход воды на входе одного |
  |                           | фильтра - не менее 8 л/сек,         |
  |                           | - взвешенные вещества: 25 мг/л;     |
  |                           | - оборудование обеспечивает расход  |
  |                           | воды с механической очисткой        |
  |                           | технологической воды без            |
  |                           | прерывания цикла фильтрации на      |
  |                           | промывку фильтрующего               |
  |                           | элемента;                           |
  |                           | - срок эксплуатации оборудования -  |
  |                           | не менее 15 лет.                    |
  |                           | Прилагаемые документы:              |
  |                           | - Гарантийный талон.                |
  |                           | - Сертификат соответствия.          |
  |                           | - Инструкция пользователя.          |
  |                           | - Чертеж: оборудования.             |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система биологической очистки     |
  |                           | воды.                               |
  |                           | Биологический фильтр Аква-50 или    |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Оснащен системой промывки,          |
  |                           | аэрации, в комплекте с 6 м3         |
  |                           | регенерирующей подвижной            |
  |                           | биозагрузкой из гранул с удельной   |   1 шт.
  |                           | поверхностью не менее 870 м2/м3. С  |
  |                           | нормой метаболизма не менее 12 кг   |
  |                           | корма на 1 м3 загрузки при          |
  |                           | температуре 22-24° C. Q    =        |
  |                           |                        вод          |
  |                           | 50 м3/час, N=0,37 КВт, V=220 В.     |
  |                           | Габаритные размеры                  |
  |                           | 1900*1110*4100 мм.                  |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система бактериологической        | комплект
  |                           | очистки воды УФА-30 или             |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Ультрафиолетовый облучатель,        |
  |                           | погружного типа. Мощность           |
  |                           | излучения 1,2 кВт. Доза облучения   |
  |                           | не менее 30 мW/сек/см2              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Насосные агрегаты.                |
  |                           | - 1. Calpeda NM4 100/25BE или       |
  |                           | эквивалент, (n=1400 об/мин)         |
  |                           | центробежный моноблочный насос      |
  |                           | с прямым подсоединением             |
  |                           | двигатель-насос и общим валом или   |
  |                           | эквивалент, используется для        |
  |                           | перекачки чистых жидкостей, не      |
  |                           | содержащих различных абразивных     |
  |                           | примесей и неагрессивных для        |
  |                           | материалов, из которых              |
  |                           | изготовлен сам насос (содержание    |   3 шт.
  |                           | твердых частиц максимум 0,2%).      |
  |                           | Температура жидкости от -10°C       |
  |                           | до +90°C; температура               |
  |                           | окружающего воздуха не более        |
  |                           | 40°C; нанометрическая высота        |
  |                           | всасывания не более 7 м.            |
  |                           | Производительность - от 48 до       |
  |                           | 210 м3/час. Напор - от 5,5 до 19,5  |
  |                           | м. N=7,5 Kbm, U=380 В.              |
  |                           | Каждый насос обвязывается           |
  |                           | трубопроводами и арматурой.         |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Воздуходувки SCL K05MS или        |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Устанавливаются парой (основная     |
  |                           | и резервная), потребляемая          |
  |                           | мощность 2,2 кВт. Оснащаются        | комплект
  |                           | трубопроводами и арматурой для      |
  |                           | подачи сжатого воздуха. Q=219       |
  |                           | м3/час при Р=0. U=380 В.            |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система насыщения кислородом -    |
  |                           | ОКСА-100 или эквивалент.            |
  |                           | Комплект оксигенатора,              | комплект
  |                           | регулятора расхода кислорода,       |
  |                           | датчика давления трубопроводной     |
  |                           | обвязки и арматуры.                 |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Шкаф контроля и управления.       |
  |                           | Исполнение во влагозащищенном       |
  |                           | корпуса. Осуществляет включение     |
  |                           | и выключение всех электрических     |
  |                           | агрегатов системы, контролирует     | комплект
  |                           | уровни воды, долив воды, защищает   |
  |                           | работу электродвигателей            |
  |                           | агрегатов установки.                |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 3| Замкнутая установка для   | - Лоток рыбоводный. Свободно        |  30 штук
  | выдерживания личинок и    | стоящие прямоугольные бассейны      |
  | подращивания молоди       | изготовлены из стеклопластика       |
  | до 2-3 г.                 | методом контактного формования      |
  |                           | из композитных материалов.          |
  |                           | Материалы и бассейны должны         |
  |                           | иметь санитарно-                    |
  |                           | эпидемиологические заключения.      |
  |                           | Внутренняя сторона бассейна -       |
  |                           | гладкая, однородная, полированная,  |
  |                           | без царапин, сколов, деформаций     |
  |                           | для обеспечения практичности в      |
  |                           | обслуживании. Габаритные            |
  |                           | размеры (с учетом фланца и          |
  |                           | ножек) - 4000 * 700 * 850 мм        |
  |                           | (L*B*H). Внутренние размеры         |
  |                           | 3900x600x595 мм. Цвет бассейна и    |
  |                           | наружная окраска - по               |
  |                           | согласованию с заказчиком. Бассейн  |
  |                           | оборудован штатными опорами из      |
  |                           | стеклопластика. Опоры выполнены     |
  |                           | в виде многогранников,              |
  |                           | установленных на днище бассейна,    |
  |                           | параллельно друг другу, в           |
  |                           | количестве 4 (Четырех) штук.        |
  |                           | Ширина опоры в нижней части -       |
  |                           | 85 мм. Стенки бассейна выполнены    |
  |                           | под уклоном к дну бассейна (не      |
  |                           | менее 3-5 градусов), боковые и      |
  |                           | нижние (придонные) углы имеют       |
  |                           | радиусное закругление для           |
  |                           | обеспечения отсутствия              |
  |                           | застойных зон при движении воды.    |
  |                           | В нижней части бассейна ближе к     |
  |                           | одному из торцов выполнен           |
  |                           | приямок. Приямок имеет              |
  |                           | прямоугольную форму (250*400        |
  |                           | мм) и закрыт съемной придонной      |
  |                           | сеткой - ситом из нержавеющей       |
  |                           | стали в стеклопластиковой рамке.    |
  |                           | Бассейн дополнительно оснащен       |
  |                           | личинкоуловителем - шиберной        |
  |                           | сеткой, изготовленной из            |
  |                           | нержавеющей стали в                 |
  |                           | стеклопластиковой рамке.            |
  |                           | Бассейны укомплектованы набором     |
  |                           | из шиберов с ячеей 0,4*0,4 мм и     |
  |                           | 2*2 мм. Для обеспечения             |
  |                           | жесткости конструкции борт          |
  |                           | бассейна выполнен в виде фланца     |
  |                           | шириной 80 мм. Для поддержания      |
  |                           | заданного уровня воды в бассейне и  |
  |                           | выпуска воды установлен             |
  |                           | телескопический слив.               |
  |                           | Бассейн должен быть испытан         |
  |                           | статической нагрузкой 0,06 кгс/см2, |
  |                           | с предоставлением протокола         |
  |                           | испытаний                           |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод сбора воды.           |
  |                           | Обеспечивает сбор воды от 30        |
  |                           | рыбоводных лотков. Вода             | комплект
  |                           | поступает к механическому           |
  |                           | фильтру.                            |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод подачи воды.          |
  |                           | - Обеспечивает подачу воды к 30     | комплект
  |                           | рыбоводным лоткам                   |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Микрофильтр барабанный HDF-       |
  |                           | 501-1Р или эквивалент,              |
  |                           | производства фирмы "Hydrotech       |
  |                           |Veola Water Solution and Technologies|
  |                           | AB", Швеция (торговая марка         |
  |                           | "Hydrotech") - для механической     |
  |                           | очистки воды, в комплекте.          |
  |                           | Технические характеристикам         |
  |                           | товара:                             |
  |                           | - модель HDF-501-1P (торговая       |
  |                           | марка "Hydrotech", Швеция);         |
  |                           | - способ и степень фильтрации       |
  |                           | технологической воды - сетка,       |
  |                           | - материал фильтрующей сетки -      |
  |                           | полипропилен,                       |
  |                           | - размер ячеи фильтрующей сетки -   |
  |                           | 40 микрон;                          |
  |                           | - тип подключения фильтра - труба   |
  |                           | (диаметром 110 мм);                 |
  |                           | - габариты фильтра 755x789x685 мм;  |
  |                           | - площадь фильтрующей               |
  |                           | поверхности одного фильтра: 0,35    |
  |                           | кв. метров;                         | комплект
  |                           | - режимы управления фильтром:       |
  |                           | Автоматический и Ручной;            |
  |                           | - материал исполнения рамы и        |
  |                           | барабана фильтра -                  |
  |                           | стеклопластик и нержавеющая         |
  |                           | сталь AISI 304;                     |
  |                           | - электропитание фильтра: 3x380-    |
  |                           | 415В, 50Hz;                         |
  |                           | - потребляемая мощность одного      |
  |                           | фильтра в режиме очистки            |
  |                           | фильтрующего элемента - не более    |
  |                           | 0,95 кВт;                           |
  |                           | - общий расход воды на входе одного |
  |                           | фильтра - не менее 7 л/сек,         |
  |                           | - взвешенные вещества: 25 мг/л;     |
  |                           | - оборудование обеспечивает расход  |
  |                           | воды с механической очисткой        |
  |                           | технологической воды без            |
  |                           | прерывания цикла фильтрации         |
  |                           | на промывку фильтрующего            |
  |                           | элемента;                           |
  |                           | - срок эксплуатации оборудования -  |
  |                           | не менее 15 лет.                    |
  |                           | Прилагаемые документы:              |
  |                           | - Гарантийный талон.                |
  |                           | - Сертификат соответствия.          |
  |                           | - Инструкция пользователя.          |
  |                           | - Чертеж оборудования.              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система биологической очистки     |
  |                           | воды.                               |
  |                           | Биологический фильтр ПБФА-100       |
  |                           | или эквивалент.                     |
  |                           | Оснащен системой промывки,          |
  |                           | аэрации, в комплекте с 5 м3         |
  |                           | регенерирующей подвижной            |
  |                           | биозагрузкой из гранул с удельной   | комплект
  |                           | поверхностью не менее 870 м2/м3. С  |
  |                           | нормой метаболизма не менее 12 кг   |
  |                           | корма на 1 м3 загрузки при          |
  |                           | температуре 22-24° C. Q    =        |
  |                           |                        вод          |
  |                           | 50 м3/час, N=0,37 КВт, V=220 В.     |
  |                           | Габаритные размеры                  |
  |                           | 1900*1110*4100 мм.                  |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система бактериологической        |
  |                           | очистки воды. УФА-30 или            |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Ультрафиолетовый облучатель,        | комплект
  |                           | погружного типа. Мощность           |
  |                           | излучения 1,2 кВт. Доза облучения   |
  |                           | не менее 30 мW/сек/см2              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Накопительная регулирующая        |
  |                           | емкость.                            |
  |                           | Емкость изготавливается из          |
  |                           | бетона с раздельными отсеками       |
  |                           | для установки механического         | комплект
  |                           | барабанного фильтра, отделения      |
  |                           | для биофильтра и отсека             |
  |                           | переменного уровня для установки    |
  |                           | насосов.                            |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Насосные агрегаты.                |    3 шт.
  |                           | - 1. насос Calpeda NM4 40/25BE или  |
  |                           | эквивалент (n=1400 об/мин)          |
  |                           | центробежный моноблочный насос      |
  |                           | с прямым подсоединением             |
  |                           | двигатель-насос и общим валом,      |
  |                           | используется для перекачки чистых   |
  |                           | жидкостей, не содержащих            |
  |                           | различных абразивных примесей и     |
  |                           | неагрессивных для материалов, из    |
  |                           | которых изготовлен сам насос        |
  |                           | (содержание твердых частиц          |
  |                           | максимум 0,2%). Температура         |
  |                           | жидкости от -10°C до +90°C;         |
  |                           | температура окружающего             |
  |                           | воздуха не более 40°C;              |
  |                           | нанометрическая высота              |
  |                           | всасывания не более 7 м.            |
  |                           | Производительность - от 5,4 до      |
  |                           | 27 м3/час. Напор - от 9,5 до 21,3 м.|
  |                           | - 2. Calpeda NM4 100/25BE (n=1400   |
  |                           | об/мин) или эквивалент              |
  |                           | центробежный моноблочный насос      |
  |                           | с прямым подсоединением             |   1 шт.
  |                           | двигателъ-насос и общим валом,      |
  |                           | используется для перекачки чистых   |
  |                           | жидкостей, не содержащих            |
  |                           | различных абразивных примесей и     |
  |                           | неагрессивных для материалов, из    |
  |                           | которых изготовлен сам насос        |
  |                           | (содержание твердых частиц          |
  |                           | максимум 0,2%). Температура         |
  |                           | жидкости от -10°C до +90°C;         |
  |                           | температура окружающего             |
  |                           | воздуха не более 40°C;              |
  |                           | нанометрическая высота всасывания   |
  |                           | не более 7 м.                       |
  |                           | Производительность - от 48 до       |
  |                           | 210 м3/час. Напор - от 5,5 до 19,5  |
  |                           | м.                                  |
  |                           |                                     |
  |                           | Каждый насос обвязывается           |
  |                           | трубопроводами и арматурой.         |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Воздуходувки.                     |
  |                           | Устанавливаются парой (основная     |
  |                           | и резервная), потребляемая          |
  |                           | мощность 1,5 кВт. оснащаются        | комплект
  |                           | трубопроводами и арматурой для      |
  |                           | подачи сжатого воздуха.             |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система насыщения кислородом.     |
  |                           | ОКСА-100 или эквивалент             |
  |                           | Комплект оксигенатора,              | комплект
  |                           | регулятора расхода кислорода,       |
  |                           | датчика давления трубопроводной     |
  |                           | обвязки и арматуры.                 |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Дегазационная система.            |
  |                           | ДГА-100 или эквивалент              | комплект
  |                           | Комплект корпуса, загрузки          |
  |                           | трубопроводов и арматуры.           |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 4| Установка для выдерживания| - Лоток рыбоводный.                 |
  | диких производителей      | Свободностоящие прямоугольные       |
  |                           | бассейны изготовлены из             |
  |                           | стеклопластика методом              |
  |                           | контактного формования из           |
  |                           | композитных материалов.             |  12 штук
  |                           | Материалы и бассейны должны         |
  |                           | иметь санитарно-                    |
  |                           | эпидемиологические заключения.      |
  |                           | Внутренняя сторона бассейна -       |
  |                           | гладкая, однородная, полированная,  |
  |                           | без царапин, сколов, деформаций     |
  |                           | для обеспечения практичности в      |
  |                           | обслуживании. Габаритные            |
  |                           | размеры (с учетом фланца и          |
  |                           | ножек) - 4000 * 700 * 850 мм        |
  |                           | (L*B*H). Внутренние размеры         |
  |                           | 3900x600x595 мм. Цвет бассейна и    |
  |                           | наружная окраска - по               |
  |                           | согласованию с заказчиком.          |
  |                           | - Бассейн оборудован штатными       |
  |                           | опорами из стеклопластика. Опоры    |
  |                           | выполнены в виде многогранников,    |
  |                           | установленных на днище бассейна,    |
  |                           | параллельно друг другу, в           |
  |                           | количестве 4 (Четырех) штук.        |
  |                           | Ширина опоры в нижней части -       |
  |                           | 85 мм. Стенки бассейна выполнены    |
  |                           | под уклоном к дну бассейна (не      |
  |                           | менее 3-5 градусов), боковые и      |
  |                           | нижние (придонные) углы имеют       |
  |                           | радиусное закругление для           |
  |                           | обеспечения отсутствия              |
  |                           | застойных зон при движении воды.    |
  |                           | В нижней части бассейна ближе к     |
  |                           | одному из торцов выполнен           |
  |                           | приямок. Приямок имеет              |
  |                           | прямоугольную форму (250*400 мм)    |
  |                           | и закрыт съемной придонной          |
  |                           | сеткой - ситом из нержавеющей       |
  |                           | стали в стеклопластиковой рамке.    |
  |                           | Бассейн дополнительно оснащен       |
  |                           | личинкоуловителем - шиберной        |
  |                           | сеткой, изготовленной из            |
  |                           | нержавеющей стали в                 |
  |                           | стеклопластиковой рамке.            |
  |                           | Бассейны укомплектованы набором     |
  |                           | из шиберов с ячеей 0,4*0,4 мм и     |
  |                           | 2*2 мм. Для обеспечения             |
  |                           | жесткости конструкции борт          |
  |                           | бассейна выполнен в виде фланца     |
  |                           | шириной 80 мм. Для поддержания      |
  |                           | заданного уровня воды в бассейне и  |
  |                           | выпуска воды установлен             |
  |                           | телескопический слив. Бассейн       |
  |                           | должен быть испытан                 |
  |                           | статической нагрузкой 0,06 кгс/см2, |
  |                           | с предоставлением протокола         |
  |                           | испытаний                           |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод сбора воды.           |
  |                           | Обеспечивает сбор воды от 12        |
  |                           | рыбоводных лотков. Вода             | комплект
  |                           | поступает к механическому           |
  |                           | фильтру.                            |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Трубопровод подачи воды.          |
  |                           | - Обеспечивает подачу воды к 12     | комплект
  |                           | рыбоводным лоткам                   |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Микрофилътр барабанный HDF-       |
  |                           | 501-1Р или эквивалент,              |
  |                           | - производства фирмы "Hydrotech     |
  |                           |Veola Water Solution and Technologies|
  |                           | AB", Швеция (торговая марка         |
  |                           | "Hydrotech") - для механической     |
  |                           | очистки воды, в комплекте.          |
  |                           | Технические характеристикам         |
  |                           | товара:                             |
  |                           | - модель HDF-501-1P (торговая       |
  |                           | марка "Hydrotech", Швеция);         |
  |                           | - способ и степень фильтрации       |
  |                           | технологической воды - сетка,       |
  |                           | - материал фильтрующей сетки -      |
  |                           | полипропилен,                       |
  |                           | - размер ячеи фильтрующей сетки -   |
  |                           | 40 - 60 микрон;                     |
  |                           | - тип подключения фильтра - труба   |
  |                           | (диаметром 110 мм);                 |
  |                           | - габариты фильтра 755x789x685 мм;  |
  |                           | - площадь фильтрующей               |
  |                           | поверхности одного фильтра: 0,35    |
  |                           | кв. метров;                         |
  |                           | - режимы управления фильтром:       |
  |                           | Автоматический и Ручной;            |
  |                           | - материал исполнения рамы и        | комплект
  |                           | барабана фильтра -                  |
  |                           | стеклопластик и нержавеющая         |
  |                           | сталь AISI 304;                     |
  |                           | - электропитание фильтра: 3x380-    |
  |                           | 415В, 50Hz;                         |
  |                           | - потребляемая мощность одного      |
  |                           | фильтра в режиме очистки            |
  |                           | фильтрующего элемента - не более    |
  |                           | 0,95 кВт;                           |
  |                           | - общий расход воды на входе одного |
  |                           | фильтра - не менее 7 л/сек,         |
  |                           | - взвешенные вещества: 25 мг/л;     |
  |                           | - оборудование обеспечивает расход  |
  |                           | воды с механической очисткой        |
  |                           | технологической воды без            |
  |                           | прерывания цикла фильтрации на      |
  |                           | промывку фильтрующего               |
  |                           | элемента;                           |
  |                           | - срок эксплуатации оборудования -  |
  |                           | не менее 15 лет.                    |
  |                           |                                     |
  |                           | Прилагаемые документы:              |
  |                           | - Гарантийный талон.                |
  |                           | - Сертификат соответствия.          |
  |                           | - Инструкция пользователя.          |
  |                           | - Чертеж оборудования.              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система биологической очистки     |  1 шт.,
  |                           | воды.                               | комплект
  |                           | Биологический фильтр ПБФА-100       |
  |                           | или эквивалент.                     |
  |                           | Оснащен системой промывки, аэрации, |
  |                           | в комплекте с 5 м3                  |
  |                           | регенерирующей подвижной            |
  |                           | биозагрузкой из гранул с удельной   |
  |                           | поверхностью не менее 870 м2/м3. С  |
  |                           | нормой метаболизма не менее 12 кг   |
  |                           | корма на 1 м3 загрузки при          |
  |                           | температуре 22-24° С. Q    =        |
  |                           |                        вод          |
  |                           | 50 м3/час, N=0,37 КВт, V=220 В.     |
  |                           | Габаритные размеры                  |
  |                           | 1900*1110*4100 мм.                  |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система бактериологической        |
  |                           | очистки воды. УФА-30 или            |
  |                           | эквивалент.                         |
  |                           | Ультрафиолетовый облучатель,        | комплект
  |                           | погружного типа. Мощность           |
  |                           | излучения 1,2 кВт. Доза облучения   |
  |                           | не менее 30 мW/сек/см2              |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Накопительная регулирующая        |
  |                           | емкость.                            |
  |                           | Емкость изготавливается из          |
  |                           | бетона с раздельными отсеками       |
  |                           | для установки механического         | комплект
  |                           | барабанного фильтра, отделения      |
  |                           | для биофильтра и отсека             |
  |                           | переменного уровня для установки    |
  |                           | насосов.                            |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Насосные агрегаты. Calpeda NM4    |
  |                           | 100/25BE или эквивалент (n=1400     |
  |                           | об/мин) центробежный                |
  |                           | моноблочный насос с прямым          |
  |                           | подсоединением двигатель-насос и    |
  |                           | общим валом, используется для       |
  |                           | перекачки чистых жидкостей, не      |
  |                           | содержащих различных абразивных     |
  |                           | примесей и неагрессивных для        |
  |                           | материалов, из которых              |
  |                           | изготовлен сам насос (содержание    |
  |                           | твердых частиц максимум 0,2%).      |   4 шт.
  |                           | Температура жидкости от -10°C       |
  |                           | до +90°C; температура               |
  |                           | окружающего воздуха не более        |
  |                           | 40°C; нанометрическая высота        |
  |                           | всасывания не более 7 м.            |
  |                           | Производительность - от 48 до       |
  |                           | 210 м3/час. Напор - от 5,5 до 19,5  |
  |                           | м.                                  |
  |                           |                                     |
  |                           | Каждый насос обвязывается           |
  |                           | трубопроводами и арматурой.         |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Воздуходувки.                     | комплект
  |                           | Устанавливаются парой (основная     |
  |                           | и резервная), потребляемая          |
  |                           | мощность 1,5 кВт. оснащаются        |
  |                           | трубопроводами и арматурой для      |
  |                           | подачи сжатого воздуха.             |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Система насыщения кислородом.     |
  |                           | ОКСА-100 или эквивалент             |
  |                           | Комплект оксигенатора,              | комплект
  |                           | регулятора расхода кислорода,       |
  |                           | датчика давления трубопроводной     |
  |                           | обвязки и арматуры.                 |
  |                           |-------------------------------------|----------
  |                           | - Дегазационная система.            |
  |                           | ДГА-100 или эквивалент              | Комплект
  |                           | Комплект корпуса, загрузки 6        |
  |                           | трубопроводов и арматуры.           |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 5| Шкаф ламинарный 2-го класс|                                     |   1 шт.
  | биологической защиты      |                                     |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 6| Стол лабораторный         | - Габаритные размеры 1500x600x850   |
  |                           | мм                                  |  10 шт.
  |                           | - Покрытие столешницы - ламинат     |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 7| Облучатель групповой      | - Настенный бактерицидный           |
  |                           | облучатель ОРУБ-03-КРОНТ            |
  |                           | "Дезар-3" или эквивалент            |
  |                           | производительностью 70 м3/час.      |
  |                           | - Бактерицидная эффективность       |
  |                           | 99%.                                |
  |                           | - Ультрафиолетовое излучение        |
  |                           | длиной волны 254 нм                 |   1 шт.
  |                           | - Габаритные размеры 810x360x160    |
  |                           | мм, N=200 ВА, V=220 В.              |
  |                           | - Количество и мощность             |
  |                           | бактерицидных ламп - 2x15 Вт.       |
  |                           | - Корпус выполнен из ударопрочного  |
  |                           | химически стойкого пластика,        |
  |                           | устойчивого к воздействию любых     |
  |                           | дезинфектантов.                     |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 8| Облучатель местный        | - Рециркулятор бактерицидный        |
  |                           | передвижной ОРБпБ-01                |
  |                           | ("СИБЭСТ") или эквивалент           |
  |                           | производительностью 50 м3/ч         |
  |                           | - Эффективность 99,9%.              |
  |                           | - Габаритные размеры: 300x300x1250  |
  |                           | мм N=100 BA, V=220 B.               |
  |                           | - Уровень шума не более 40 дБ.      |
  |                           | - Масса 11 кг.                      |   1 шт.
  |                           | - Изготовлен из металла с           |
  |                           | полимерным покрытием                |
  |                           | устойчивым к воздействию            |
  |                           | ультрафиолетового излучения и       |
  |                           | любых дезинфицирующих средств,      |
  |                           | зарегистрированных и разрешенных    |
  |                           | в РФ для дезинфекции                |
  |                           | поверхностей. В корпусе             |
  |                           | установлен экран из алюминиевой     |
  |                           | фольги с высокой отражающей         |
  |                           | способностью Ультрафиолетового      |
  |                           | излучения.                          |
  |                           | - Количество и мощность             |
  |                           | бактерицидных ламп - 1x30Вт.        |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
 9| Стол лабораторный         | - Габариты 1200x600x850 мм          |   1 шт.
  |                           | - Покрытие ламинат.                 |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
10| Шкаф                      | - Шкаф для хранения реактивов,      |
  |                           | габаритные размеры 900x400x1970     |   1 шт.
  |                           | мм                                  |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
11| Шкаф суховоздушный        | - Шкаф ШСВЛ-80- Касимов или         |
  |                           | эквивалент предназначен для         |
  |                           | сушки стеклянной и металлической    |
  |                           | посуды, термостойких шприцев,       |
  |                           | хирургического и другого            |
  |                           | инструмента в больницах,            |
  |                           | микробиологических лабораториях,    |
  |                           | аптеках и других медицинских        |
  |                           | учреждениях.                        |
  |                           | - Шкаф имеет ручное задание         |
  |                           | температуры в рабочей камере и      |
  |                           | цифровую индикацию текущей          |   1 шт.
  |                           | температуры. В комплект             |
  |                           | поставки входит 1 полка.            |
  |                           | - Питание: однофазная сеть          |
  |                           | переменного тока напряжением        |
  |                           | 220+/-10% В, частотой 50 Гц.        |
  |                           | - Потребляемая мощность не более    |
  |                           | 2.2 кВт, диапазон автоматически     |
  |                           | поддерживаемых температур в         |
  |                           | рабочей камере - 50-200°C           |
  |                           | - Габариты 680x610x880 мм           |
  |                           | - Масса 75 кг.                      |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
12| Встряхиватель             | - Встряхиватель лабораторный        |
  | лабораторный              | медицинский V-3 типа Вортекс        |
  |                           | или эквивалент для перемешивания    |
  |                           | компонентов жидкости в              |   1 шт.
  |                           | пробирках объемом 0,5-50 мл,        |
  |                           | габаритные размеры 130x60 мм        |
  |                           | - Амплитуда вращения гнезд 3 мм,    |
  |                           | n = 50-3400 об/мин., V=12B.         |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
13| Счетчик колоний           | - Счетчик колоний микроорганизмов   |
  | микроорганизмов           | СКМ-1 СПУ или эквивалент            |
  |                           | предназначен для счета колоний      |
  |                           | микроорганизмов в                   |
  |                           | кристаллизационных чашках           |   1 шт.
  |                           | (чашках Петри).                     |
  |                           | - Максимальная сумма счета - 999.   |
  |                           | - Габаритные размеры 300x249x255 мм,|
  |                           | потребляемая мощность - 5           |
  |                           | Вт, масса - 5 кг.                   |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
14| Микроскоп                 | - Микроскоп марки МИКМЕД-1 или      |   1 шт.
  |                           | эквивалент обеспечивает             |
  |                           | устойчивое положение микроскопа     |
  |                           | на поверхности рабочего стола.      |
  |                           | Коробка с механизмом точной         |
  |                           | фокусировки прикреплена к           |
  |                           | основанию микроскопа. С одной       |
  |                           | стороны коробки укреплена           |
  |                           | направляющая, по которой            |
  |                           | перемещается кронштейн              |
  |                           | конденсора, с другой имеется паз    |
  |                           | для перемещения направляющей с      |
  |                           | тубусодержателем. Предметный        |
  |                           | столик микроскопа закрепляется на   |
  |                           | коробке механизма точной            |
  |                           | фокусировки. В верхней части        |
  |                           | тубусодержателя укреплена           |
  |                           | головка с направляющей типа         |
  |                           | "ласточкин хвост" для револьвера и  |
  |                           | гнездом для монокулярной (или       |
  |                           | бинокулярной) насадки. На           |
  |                           | револьвере имеются четыре           |
  |                           | отверстия с резьбой для             |
  |                           | ввинчивания объективов.             |
  |                           | Оптическая схема микроскопа         |
  |                           | подразделяется на две системы:      |
  |                           | осветительную и наблюдательную.     |
  |                           | - Увеличение, кратность - 63-1350,  |
  |                           | тип насадки - монокуляр,            |
  |                           | предметный столик круглый,          |
  |                           | вращаемый, центрируемый,            |
  |                           | конденсор КОН-13, осветительная     |
  |                           | система - светодиодная,             |
  |                           | объективы 8x0,2; 40x0,65; 90        |
  |                           | x 1,25МИ, окуляры 7x(18 мм);        |
  |                           | 15x(11 мм), размеры - 230x140x360   |
  |                           | мм, масса 3,2 кг.                   |
--|---------------------------|-------------------------------------|----------
15| Термостат воздушный       | - Термостат ТСО-1/80 СПУ или        |
  |                           | эквивалент объемом рабочей          |
  |                           | камеры: 80 литров.                  |
  |                           | - Диапазон поддерживающий           |
  |                           | температуры в камере                |
  |                           | термостата: от +5 до +60°C (при     |