|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 07.11.2012 № 881ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (Росрыболовство) П Р И К А З 7 ноября 2012 года Москва N 881 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область за счет средств федерального бюджета, п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, согласно Приложению N 1 к настоящему приказу. 3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, согласно Приложению N 2 к настоящему приказу. 4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылову) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке. 5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения. 6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" на 2012 году. 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Врио руководителя В.И. Соколов Приложение N 1 к приказу Росрыболовства от 7.11.2012 г. N 881 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область 1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион). 2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - http://www.sberbank-ast.ru. Официальный сайт Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru. 3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23. Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]). 4. Предмет контракта - выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область. Техническое задание приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация, Самарская область, Безенчукский район, с. Екатериновка. 6. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 59 873 500 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рубль 00 копеек с учетом НДС. 7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 28 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское). 8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 3 декабря 2012 года. 9. Дата проведения аукциона: 6 декабря 2012 года. Приложение N 2 к приказу Росрыболовства от 7.11.2012 г. N 881 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 1.2. Государственный заказчик. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта, приведенного в Приложении N 2 к аукционной документации. 1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2012 году работы по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона. 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, которые указаны в Информационной карте аукциона. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона. 1.7. Требования к Участникам размещения заказа. 1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. 1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика. 1.8. Расходы на участие в аукционе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.9. Преференции. В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона. 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения. 2.2. Разъяснение документации об аукционе. 2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 2.3. Изменения к документации об аукционе. 2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются. 2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 2.4. Отказ от проведения аукциона 2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе. 3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона: 1) при размещении заказа на поставку товара: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара. 3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта. 3.3. Количество заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка. 3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта. 3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область, являющихся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации. 3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем. Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона. 4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе. 4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки. 4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются. 4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. 5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. 5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки. 5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае: 1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений; 2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации. 5.2. Процедура проведения аукциона. 5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. 5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. 5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота). 5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона". 5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации. 5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований: 1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю; 2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона. 5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации. 5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона". 5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона. 5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений. 5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации. 5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей: 5.2.17.1 аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей; 5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа; 5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17. 5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона. 5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта. 5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 6.1. Рассмотрение вторых частей заявок. 6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. 6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе. 6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона. 6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. 6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении. 6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику. 6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта (в том числе стоимость отдельных видов работ, составляющих итоговую цену государственного контракта) пересчитывается с учетом указанного коэффициента и утверждается Протоколом согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью государственного контракта (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 4), (Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 18.08.2009 N ИА/27690 "О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд""). 7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный п.п. 7.4.1 настоящей документации. 7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику. 7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола. 7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта. 7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта. 7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика. 7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт. 7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации. 7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 7.10. В случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона. 7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе. 8. Информационная карта аукциона ---------------------------------------------------------------------- Пункт 1 | Государственный заказчик ---------------------------------------------------------------------- Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич ([email protected]). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 2 | Предмет аукциона ---------------------------------------------------------------------- Выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область. Указанные работы относятся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства код - 4525000. В соответствие с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 июня 2011 года N 273 "Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков" работы, являющиеся предметом аукциона, классифицируются: Группа - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (номер группы номенклатуры 221); Подгруппа - работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая отнесенные к уникальным объектам), не относящиеся к особо опасным и технически сложным. Код бюджетной классификации - 076 0405 1007800 413. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 3 | Место и сроки выполнения работ ---------------------------------------------------------------------- Место выполнение работ: Российская Федерация, Самарская область, Безенчукский район, с. Екатериновка. Земельный участок с кадастровым номером 63:12:0402009:109 общей площадью 7257 кв. метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, с. Екатериновка, Безенчукского района, Самарской области. Сроки выполнения работ с момента заключения контракта. Окончание работ: не позднее 24 декабря 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 4 | Начальная (максимальная) цена контракта ---------------------------------------------------------------------- Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 59 873 500 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рубль 00 копеек с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена определена исходя из объемов бюджетных ассигнований на 2012 год, доведенных Минэкономразвития России письмом от 30 октября 2012 года N 23546-ОС/Д17и "О внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов" на реализацию мероприятия федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область в размере 137 074 000 (Сто тридцать семь миллион семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта из указанной суммы необходимо вычесть затраты застройщика на организацию работ по проведению строительного контроля и затраты на осуществление авторского надзора в объеме 2 460 620 (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. Вычитаемые суммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и постановлением Государственного комитета Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 15/1 "Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Кроме того, из объемов, доведенных в 2012 году лимитов бюджетных ассигнований, необходимо вычесть 57 176 008 (Пятьдесят семь миллион сто семьдесят шесть тысяч восемь) рублей 20 копеек, которые предусмотрены Государственным контрактом от 14 мая 2012 года N ГКС-212, а так же необходимо вычесть сумму 17 563 871 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 80 копеек, которые предусмотрены Государственным контрактом от 4 октября 2012 г. N 0173100013512000057-0007297-01. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 5 | Шаг аукциона ---------------------------------------------------------------------- "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". ---------------------------------------------------------------------- Пункт 6 | Источник финансирования, форма, | срок и порядок оплаты ---------------------------------------------------------------------- 6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 6.3. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3). 6.4. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 6.5. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 6.6. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.7. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 7 | Требования к содержанию и составу | первой и второй части заявки ---------------------------------------------------------------------- 1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к следующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1. Промышленное строительство. 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 4) Копии документов (разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, акт приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство)) о выполнении участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе работ, на выполнение которых размещается заказ в рамках настоящего аукциона, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 8 | Требования к качеству, объему, техническим | характеристикам, работам ---------------------------------------------------------------------- Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, объему работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 9 | Дата и время окончания срока подачи заявок ---------------------------------------------------------------------- 28 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 10 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей | заявок ---------------------------------------------------------------------- 3 декабря 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 11 | Дата проведения аукциона ---------------------------------------------------------------------- 6 декабря 2012 года. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 12 | Порядок формирования цены контракта ---------------------------------------------------------------------- В цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену Государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для строительства, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительство Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. Стоимость работ утверждается в Протоколе согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение N 2). При наличии по результатам аукциона снижения стартовой цены, рассчитанной Подрядчиком на момент проведения торгов, указанное снижение учитывается применением соответствующего понижающего коэффициента к сметной стоимости работ и затрат, в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России и ФАС России (письма от 19.08.2009 N 13613-АП/Д05 и от 18.08.2009 N ИА/27690). ---------------------------------------------------------------------- Пункт 13 | Сведения о валюте ---------------------------------------------------------------------- Цена указывается в рублях Российской Федерации. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 14 | Срок подписания контракта ---------------------------------------------------------------------- Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 15 | Адрес электронной площадки ---------------------------------------------------------------------- Адрес электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов - www.zakupki.gov.ru. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 16 | Обеспечение заявки ---------------------------------------------------------------------- Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 2 993 675 (Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 17 | Обеспечение контракта ---------------------------------------------------------------------- Обеспечение исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % (Десять) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 5 987 350 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России, л/с 05951000760, р/с 40302810900001001901, ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК 044501002, ОКАТО 45286570000, ОКПО 00083664, ОГРН 1087746846274. Победитель аукциона до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в виде _безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)_, в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. Срок действия Обеспечения Государственного контракта должен быть установлен не менее чем по 31 января 2013 года. В случае если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта победителем открытого аукциона предоставляется банковская гарантия, то последняя должна содержать положение о том, что, никакие изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, в том числе, замена государственного заказчика по государственному контракту, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии. ---------------------------------------------------------------------- Пункт 18 | Дополнительные требования к участникам размещения | заказа ---------------------------------------------------------------------- Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков. ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Аукционной документации от "__" 2012 г. N _______ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2012 году работ по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область. Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству. Заказчик (застройщик): ФГБУ "Средневолжрыбвод". Стоимость работ, оборудования, технологического подключения, испытания и пусконаладочных работ - 59873500,0 (сумма подлежит корректировке по итогам открытого аукциона в электронной форме) руб. за счет средств федерального бюджета (сумма подлежит корректировке по итогам открытого аукциона в электронной форме). Обоснование начальной - максимальной цены: Приложение к техническому заданию - локальная смета N 297 (поставка оборудования); локальные сметы N, 3414-2-09, 3414-2-10, 3414-7-01, 3414-7-02. Сроки проведения работ: Срок начало работ: с момента заключения государственного контракта Срок окончания работ: не позднее 24.12.2012 г. Основания для проведения работ: В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР). Разрешение на строительство завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод" N RU 63002302 от 20 января 2011 года, утвержденное постановлением администрации муниципального района Безенчукский Самарской области N 1417 от 14 декабря 2009 г.; Правоустанавливающий документ на земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования 63-АЖ N 157938 от 29 декабря 2011 г. на земельный участок с кадастровым номером 63:12:0402009:109 общей площадью 7257 кв. метров. Проектная и рабочая документация: шифр 3414, выполнена ОАО "Гипрорыбхоз" согласно Государственному контракту N ГКП-288 от 30.11.2009 г. Положительное заключение Государственной экспертизы: Положительное заключение государственной экспертизы N 63-1-5-0033-10 по объекту "Строительство завода по выращиванию молоди стерляди и щуки ФГБУ "Средневолжрыбвод", Самарская область", утвержденное приказом от 29 января 2010 года. 1. Описание объекта Завод по выращиванию молоди стерляди и щуки размещается на площади 0,7257 га по адресу: с. Екатериновка, Безенчукского района, Самарской области. В состав объекта входят следующие здания и сооружения основного и вспомогательного назначения: 1. здание производственного корпуса; 2. контрольно-пропускной пункт; 3. 2-е скважины; 4. противопожарная насосная станция; 5. 2-е противопожарные емкости V = 100 м3 каждая; 6. выгреб; 7. локальные очистные сооружения; 8. емкость для дизельного топлива; 9. 2 пожарных гидранта. Технико-экономические показатели объекта. Производительность завода: Восстановление промыслового запаса стерляди и щуки. - молодь стерляди 2 млн. шт./год - личинка щуки 3,6 млн. шт./год Площадь земельного участка О,7257 га Плотность застройки 37,3% Здания и сооружения. Здание производственного корпуса Завод по выращиванию рыбы представляет собой одноэтажное двухпролетное здание со стальным каркасом и навесными стеновыми панелями. Основу каркаса составляют поперечные рамы, состоящие из колонн, жестко защемленных в фундаменте, и ферм шарнирно-соединенных с колоннами. Жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается системой связей: вертикальными связями по колоннам, воспринимающим продольные усилия от действия ветра на торец здания; горизонтальными и вертикальными связями по шатру здания, обеспечивающими устойчивость конструкций покрытия. Фундаменты под каркас - монолитные столбчатые, под цоколь - монолитные фундаментные балки. Ограждающие конструкции - наружные стены - сэндвич-панель с базальтовым наполнением толщиной 120 мм, внутренние стены - сэнвич-панель с базальтовым наполнением толщиной 80 мм, кровля - сборный сэндвич (профлист Н75, пароизоляция, утеплитель - базальтовая минеральная плита толщиной 150 мм, два слоя гидроизоляции). Заполнение оконных проемов - пластиковые окна. Здание завода имеет размеры в плане 24x96 м с шагом между поперечными рамами каркаса 6 м. Высота до низа несущих конструкций - 5,2 м. В здании выполнена двухэтажная встройка размером в плане 6x28 м, с высотой до низа выступающих частей перекрытия 2,330 м, и отметкой чистого пола второго этажа 2,800. Общая площадь здания - 2550 м2. Полезная площадь - 2471 м2. Расчетная площадь - 2370 м2. Нормативно-технические требования. Выполнение работ по объекту должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. Закупаемое и технологически подключаемое оборудование имеет высокое качество изготовления и соответствует современному уровню техники и качества в данной отрасли. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке, устраняются Подрядчиком своевременно в согласованные с Государственным заказчиком сроки, собственными силами и за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик согласен с требованиями Государственного заказчика по приобретению, технологическому подключению и пуско-наладке оборудования, приведенными в технической части аукционной документации. В цену контракта включаются все расходы Подрядчика (в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на технологическое подключение испытание и пуско-наладку). Подрядчик согласен с формой, сроками и порядком оплаты, указанными Государственным заказчиком в информационной карте аукциона. 2. Требования к организации и производству работ. Монтаж, технологическое подключение и испытание оборудования должно осуществляться в соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. Все принимаемые технологические решения и применения, приобретение научно-экспериментального оборудования, материалов, изделий и конструкций в обязательном порядке согласовать с Государственным заказчиком и Заказчиком (застройщиком). В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в настоящем техническом задании и прилагаемой проектной документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик, параметров, требуемых рабочей документацией только по согласованию с Заказчиком (застройщиком). К Государственному контракту представить протокол согласования контрактной цены и календарный план производства работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и с учетом производства работ на Объекте (обязательное приложение к Государственному контракту). К Государственному контракту представить ведомость договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и в текущих ценах с коэффициентом рынка и понижающим коэффициентом по итогам аукциона (обязательное приложение к Государственному контракту). Перед началом работ согласовать календарный план на строительство Объекта с Заказчиком (застройщиком). На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в 14 дневный срок с момента подписания контракта технологические карты. Производство работ. Все непредвиденные работы, возникающие в процессе строительства объекта выполняются без изменения цены Государственного контракта, по согласованию с Заказчиком (застройщиком). В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохранной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку. Выполненные работы по строительству объектов должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, экологическим, нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода. Обеспечить охрану строительной площадки. Основные требования к порядку выполнения работ: В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности. Перенос мебели Подрядчик производит собственными силами. Обеспечить содержание и ежедневную уборку помещений здания и прилегающей непосредственно к нему территории. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителем службы эксплуатации здания. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах. По одному для Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчика. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешки). - До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ, копии приказов о назначении ответственного по объекту предоставить Заказчику. На виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства у Подрядной организации в обязательном порядке должны быть свидетельства о допуске, выданные саморегулируемой организацией, с функцией генерального подрядчика. Перед началом работ Подрядчик представляет список ИТР и рабочих, с указанием фамилии имени, отчества, квалификации и согласовывает его с Заказчиком для допуска в здание суда. Подрядчик в ходе производства работ не имеет право предъявлять Заказчику требования об оплате дополнительных затрат, связанных с изменением технологии производства работ. Подрядчик в ходе производства работ не имеет право: отклоняться от технического задания и сметной документации, вносить самостоятельно изменения в утвержденную Заказчиком сметную документацию и техническое задание. Проектная документация будет предоставлена Подрядчику в день подписания государственного контракта. Приемка-сдача работ. Приемка выполненных работ по форме КС-2, КС-3, производится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца с предоставлением пакета исполнительной документации с актами на скрытые работы, подписанные всеми участниками строительного производства, а также предоставление сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний материалов, на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный период. Оплата производится по предоставлению заказчику полного пакета документов. За месяц до окончания монтажа и пуска оборудования (31 декабря 2012 года) передать Заказчику (застройщику) всю документацию в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55 п. 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9)), необходимую для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. После подписания акта приемки объекта передать Заказчику (застройщику) руководство по техническому обслуживанию оборудования, законченных строительством зданий и сооружений, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта Объектов. Окончательный расчет за выполненные работы по строительству объекта будет произведен после выполнения пункта работ по настоящему техническому заданию и устранению всех выявленных замечаний по объекту. 3. Гарантии. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписании Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта. 4. Соблюдение законодательных и иных нормативных актов. При выполнении работ обязательно соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. Федерального Закона от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ). Основные положения, регулирующие выполнение вышеуказанного вида работ и устранения в них всех недостатков. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Формы отчетов о ходе работ, использования средств определяются проектом государственного контракта, в соответствии с альбомом унифицированных форм первичной учетной документации в капитальном строительстве, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100. Безопасность работ. Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 111-4-8), пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Подрядчика. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Требования к результатам работ. Выполнение работ в соответствии со сметной документацией, графиком выполнения работ и положениями государственного контракта, качество которых соответствует Строительным нормам и правилам. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. Передать по окончании работ исполнительную документацию, в том числе: - Журнал работ; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Исполнительная схема; - Акты испытаний. Особые требования. Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком (застройщиком). Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком и Заказчиком (застройщиком). В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком. Спецификация приобретаемого технологического и лабораторного оборудования ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование технологического | Единица |Количество п/п | оборудования | измерения| -----|-----------------------------------------|----------|----------- 1 | 2 | 3 | 4 -----|-----------------------------------------|----------|----------- | Установка для содержания и | | 1 | выращивания ремонтно-маточного | комплект | 1 | стада и ремонта | | -----|-----------------------------------------|----------|----------- 2 | Установка для зимовки | | 1 | производителей | комплект | -----|-----------------------------------------|----------|----------- | Замкнутая установка для | | 3 | выдерживания личинок и | комплект | 4 | проращивания молоди до 2-3 г. | | -----|-----------------------------------------|----------|----------- 4 | Установка для выдерживания | комплект | 1 | диких производителей | | -----|-----------------------------------------|----------|----------- 5 | Шкаф ламинарный 2-го класса | шт. | 1 | биологической защиты, шт. | | -----|-----------------------------------------|----------|----------- 6 | Стол лабораторный | шт. | 10 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 7 | Облучатель груп. | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 8 | Облучатель мест. | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 9 | Стол | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 10 | Шкаф | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 11 | Шкаф сушильный | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 12 | Встряхивателъ лабораторный | шт. | 1 | медицинский | | -----|-----------------------------------------|----------|----------- 13 | Счетчик колоний микроорганизмов | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 14 | Микроскоп | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 15 | Термостат воздушный | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 16 | Термостат водяной | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 17 | Аспиратор воздуха | шт. | 1 -----|-----------------------------------------|----------|----------- 18 | Машина посудомоечная, | шт. | 1 | настольная | | ---------------------------------------------------------------------- 5. Ведомость объемов работ ------------------------------------------------------------------------------- N| Наименование работ | Технические характеристики |Количество | | | элементов --|---------------------------|-------------------------------------|---------- 1| 2 | 3 | 4 --|---------------------------|-------------------------------------|---------- 1| Установка для содержания | - Бассейн овальный | | и выращивания ремонтно- | | | маточного стада и ремонта | Бассейны изготовлены из | | | стеклопластика методом | | | контактного формования из | | | композитных материалов. | | | Материалы и бассейны должны | | | иметь санитарно- | | | эпидемиологические заключения. | | | Внутренняя сторона бассейна - | | | гладкая, однородная, | | | полированная, без царапин, сколов, | | | деформаций для обеспечения | | | практичности в обслуживании. | | | Габаритные размеры (с учетом | | | фланца) - 6000*4000*1500 мм. | | | Внутренние размеры - | | | 5800x3800x1350 мм. Цвет бассейна | | | и наружная окраска - по | | | согласованию с заказчиком. Стенки | | | бассейна выполнены под уклоном к | | | дну бассейна (не менее 3-5 | 5 шт. | | градусов), овальная форма | | | бассейна позволяет избежать | | | застойных зон при круговом | | | движении воды. В центральной | | | части дна бассейна выполнен | | | приямок. Приямок имеет | | | квадратную форму (410 * 410 мм) | | | и закрыт съемной придонной | | | сеткой - ситом из нержавеющей | | | стали в стеклопластиковой рамке | | | с ячеей 2,5 * 2,5 мм. Для | | | самоочистки от остатков не | | | съеденного корма и фекалий рыб и | | | водовыпуска дно выполнено с | | | уклоном в сторону приямка с углом | | | не менее 3 градусов. Для | | | поддержания заданного уровня | | | воды в бассейне и выпуска воды | | | установлен телескопический слив, в | | | бассейне в верхней части на уровне | | | 300 мм от борта вмонтирован | | | выпускной патрубок (L=280 мм и | | | d 200 мм) с установленной сеткой | | | с ячеей 2,5 * 2,5 мм, так же из | | | приямка для выпуска воды | | | установлен слив (труба | | | полипропиленовая, d 200 мм). Для | | | обеспечения жесткости | | | конструкции борт бассейна | | | выполнен в виде фланца шириной | | | 100 мм. Для монтажа бассейна | | | требуется специальное бетонное | | | основание с песчаной подушкой или | | | пенополистиролом. По | | | техническому требованию | | | заказчика должна быть | | | возможность изготовления | | | каналов - патрубков, подающих | | | воду по образующей вдоль стенки | | | бассейна для обеспечения | | | циркуляции воды без установки | | | внутри бассейна труб. Так же | | | возможно изготовление и | | | установка раздельного слива, | | | обеспечивающего раздельный | | | выброс фекалий и условно чистой | | | воды. Бассейн должен быть | | | испытан статистической | | | нагрузкой 0,06 кгс/см2, с | | | предоставлением протокола | | | испытаний. | | |-------------------------------------|---------- | | - Трубопровод сбора воды. | | | Обеспечивает сбор воды от 5 | комплект | | бассейнов. Вода поступает к | | | механическому фильтру. | | |-------------------------------------|---------- | | - Трубопровод подачи воды. | | | - Обеспечивает подачу воды к 5 | комплект | | бассейнам. | | |-------------------------------------|---------- | | - Микрофильтр барабанный HDF- | | | 802-2Н, производства фирмы | | | "Hydrotech Veola Water Solution and | | | Technologies AB", Швеция | | | (торговая марка "Hydrotech") - для | | | механической очистки воды или | | | эквивалент, в комплекте. | | | - Технические характеристикам | | | товара: | | | - модель HDF-802-2H (торговая | комплект | | марка "Hydrotech", Швеция); | | | - способ и степень фильтрации | | | технологической воды - сетка, | | | - размер ячеи фильтрующей сетки - | | | 40 микрон; | | | - тип подключения фильтра - труба | | | (диаметром 110 мм); | | | - режимы управления фильтром: | | | Автоматический и Ручной; | | | - материал исполнения рамы и | | | барабана фильтра - | | | стеклопластик и нержавеющая | | | сталь AISI 304 или эквивалент; | | | - электропитание фильтра: 3x380- | | | 415В, 50Hz; | | | - потребляемая мощность одного | | | фильтра в режиме очистки | | | фильтрующего элемента - не более | | | 0,95 кВт; | | | - общий расход воды на входе одного | | | фильтра - не менее 8 л/сек., | | | - взвешенные вещества: 25 мг/л; | | | - оборудование обеспечивает расход | | | воды с механической очисткой | | | технологической воды без | | | прерывания цикла фильтрации на | | | промывку фильтрующего | | | элемента; | | | - срок эксплуатации оборудования - | | | не менее 15 лет. | | | Прилагаемые документы: | | | - Гарантийный талон. | | | - Сертификат соответствия. | | | - Инструкция пользователя. | | | - Чертеж: оборудования. | | |-------------------------------------|---------- | | - Система биологической очистки | | | воды. | | | Биологический фильтр Аква-50 или | | | эквивалент. | | | Каждый биофильтр оснащен | | | системой промывки, аэрации, в | | | комплекте с 6 м3 регенерирующей | | | подвижной биозагрузкой из гранул, | 3 шт. | | с удельной поверхностью не менее | | | 870 м2/м3, нормой метаболизма не | | | менее 12 кг корма на 1 м3 загрузки | | | при температуре 22-24° С. Q = | | | вод | | | 50 м3/час, N=0,37 КВт, V=220 В. | | | Габаритные размеры | | | 1900*1110*4100 мм. | | |-------------------------------------|---------- | | - Система бактериологической | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
