Постановление Правительства Пензенской области от 21.04.2011 № 250-пП

привлечения и использования иностранных работников.
     5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  и
настоящим Договором.

                      Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

     6.1. Заказчик  назначает  представителя,   который   представляет
Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.*
     Полномочным представителем Заказчика является:
______________________________________________________________________
  (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название
               организации, адрес, контактные телефоны)

     6.2. Подрядчик  назначает   в   качестве   своего   представителя
должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение
документации   на   объекте    и    представляющее    Подрядчика    во
взаимоотношениях с Заказчиком.**

     Полномочным представителем Подрядчика является:
______________________________________________________________________
       (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

     6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется
с  обязательным  письменным  уведомлением  об   этом   соответствующей
Стороны.
     6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
     6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых  конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических  условий
и других нормативных документов.
     6.4.2. Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за  устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации.
     6.4.3. Проверка  наличия  документов,   удостоверяющих   качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических  паспортов,
сертификатов, и других документов).
     6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых  работ
и ответственных  конструкций  и  подписание  акта  освидетельствования
скрытых работ.
     6.4.5. Проверка  фактических  объемов,   качества   и   стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и  визирование  акта
приемки выполненных работ КС-2.
     6.4.6. Участие  в  работе   комиссии   по   приемке   объекта   в
эксплуатацию после проведения  капитального  ремонта  многоквартирного
дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
     6.5. С  целью  выполнения  функций,  указанных  в   пункте   6.4,
представитель Заказчика имеет право:
     6.5.1. Проводить  совещания  с  Подрядчиком   и   участвовать   в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
     6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
     6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить  изменения  в
Договор или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих  условия
Договора.
     6.7. Представитель Подрядчика  имеет  право  в  письменной  форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика,  которые  он
считает  неправомерными,  и  получать  от  Заказчика   соответствующие
разъяснения.
     6.8. Все   действия    во    исполнение    настоящего    Договора
осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные
указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в  журнале
производства работ.
     6.9. Представитель и при необходимости  другие  должностные  лица
Подрядчика обязаны по приглашению  представителя  Заказчика  принимать
участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
     6.10. Представитель  Заказчика   по   приглашению   представителя
Подрядчика  обязан  принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждения
вопросов, связанных с работами.
     6.11. Результаты совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с
работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются  в  виде
протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
     6.12. С  момента  начала  работ  и  до  приемки  их   результатов
Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства  работ,  в
котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства работ по форме,  установленной  СНиП
12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".
     6.13. Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию  с  Заказчиком
субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием
и   персоналом,   а    в    случаях,    предусмотренных    действующим
законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение
данного вида работ.
     6.14. Все ископаемые  предметы  и  иные  находки,  представляющие
геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на
месте производства работ, не  являются  собственностью  Подрядчика.  В
случае  их  обнаружения  Подрядчик  обязан  приостановить   работы   и
немедленно уведомить об этом Заказчика.

     * В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий
проведения  капитального  ремонта многоквартирного дома Представителем
Заказчика может быть:
     а) сотрудник   организации   Заказчика   (например,   управляющей
компании);
     б) старший   по   дому,   либо   уполномоченный  общим  собранием
собственников жилых помещений многоквартирного дома (в случае  способа
управления многоквартирным домом ТСЖ, ЖК, ЖСК).
     При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать
несколько лиц, являющихся уполномоченными Представителями Заказчика.
     ** В  незаполненном поле пункта 6.2 необходимо указать должность,
Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, представителя Подрядчика,
обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком,  ведение документации на
объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
     Если при капитальном  ремонте  многоквартирного  дома  необходимо
согласование  с  органами  государственного  строительного  надзора  и
другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте,
то в Статью 6 "Выполнение работ" необходимо внести следующий пункт:
     .... Подрядчик  обязан  согласовать  с  органами государственного
строительного  надзора  и   другими   контролирующими   и   надзорными
организациями проект порядка ведения работ на объекте.


          Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

     7.1. Приемка  результатов  завершенных  работ  осуществляется   в
соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила  приемки  в   эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред.  Изменений  N 1,
утв. приказом  Госстроя  РФ  от  06.05.1997  N 17-16),  технической  и
сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
     7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика
о завершении  работ  по  Договору  и  готовности  объекта  к  сдаче  и
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт  по  форме
КС-2 и справку  по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5  дней  после
получения уведомления Подрядчика организует и в установленном  порядке
осуществляет  приемку  рабочей  (приемочной)   комиссией   объекта   в
эксплуатацию.
     7.3. При  обнаружении  рабочей  (приемочной)  комиссией  в   ходе
приемки  в  эксплуатацию  объекта  недостатков  в  выполненной  работе
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и  сроки  их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан  устранить  все  обнаруженные
дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
     7.4. Приемка объекта в  эксплуатацию  производится  только  после
выполнения всех работ в полном соответствии с  технической  и  сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с
пунктом 7.4. Договора.
     7.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.
     7.6. С момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  он
принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет  риск
возможного его повреждения или утраты.

     *Приемка   результатов   выполненных   работ   осуществляется   с
соблюдением  требований  законодательства,  в  том числе установленных
пунктом  12  части 3 постановления Правительства Пензенской области от
30.05.2014   N   365-пП.   (В   редакции  Постановления  Правительства
Пензенской области от 04.07.2014 г. N 467-пП)

            Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

     8.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивные
элементы, инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком  и
субподрядчиками по Договору.
     8.2. Гарантийный срок составляет 36  месяцев  со  дня  подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик  не  докажет,  что
дефекты  произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его
частей,  или  неправильной  его  эксплуатации.  Гарантийный  срок   на
смонтированное  Подрядчиком  оборудование  соответствует  гарантийному
сроку, установленному его производителем.
     8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить
об этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего  представителя  не
позднее ______ дней с даты получения извещения, а в  случае  выявления
дефектов, ведущих к  нарушению  безопасности  эксплуатации  объекта  и
(или) убыткам, -  немедленно.  Представители  Сторон  составляют  акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и  сроки  их  устранения.
Срок устранения дефектов не должен превышать сроков,  необходимых  для
подготовки производства соответствующих  работ  и  производства  таких
работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней. *
     8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта
обнаруженных  дефектов  Заказчик  составляет   односторонний   акт   с
привлечением  независимых  экспертов,  все  расходы  по  оплате  услуг
которых  при  установлении  наступления  гарантийного   случая   несет
Подрядчик.
     8.5. Если  Подрядчик  не   обеспечивает   устранение   выявленных
дефектов  в  установленные  сроки,  Заказчик   вправе   привлечь   для
выполнения этих работ другую организацию за  счет  Подрядчика,  в  том
числе в счет обеспечения исполнения  его  обязательств  по  устранению
выявленных дефектов в гарантийный период.

     * В незаполненном поле этого пункта необходимо  указать  срок,  в
течение  которого  Подрядчик обязан направить своего представителя для
участия в составлении акта,  фиксирующего дефекты и (или)  наступление
гарантийного  случая,  согласования  порядка  и сроков их устранения с
даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый - 3
дня).

                   Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии  с
действующим законодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
     9.2. За нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона  несет  ответственность  в
виде штрафа в размере 0,1%  (ноль  целых  одна  десятая  процента)  от
стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый  день  просрочки
до фактического исполнения обязательств.
     9.3. За  заключение  договора  субподряда  без   согласования   с
Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в  размере  1%  (один
процент)  стоимости  работ,  переданных  на  выполнение   субподрядной
организации. При этом Заказчик вправе требовать  расторжения  договора
субподряда.
     9.4. В случае  нарушения  Подрядчиком  условий  Договора  (5.1.5,
5.1.6,   5.1.7)   представитель   Заказчика    немедленно    письменно
предупреждает об  этом  Подрядчика  с  составлением  акта  выявленного
нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае  отказа
Подрядчика  от  подписи  -  в  одностороннем  порядке.  В  случае   не
устранения Подрядчиком  в  течение  двух  дней  выявленных  нарушений,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых  пять
десятых процента) стоимости,  указанной  в  пункте  1.2  Договора,  за
каждый день до фактического устранения нарушений.
     9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее  исполнение
обязательств по Договору,  а  также  возмещение  убытков,  причиненных
ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождает  Стороны  от
фактического исполнения обязательств по Договору.
     9.6. Указанные в настоящей  статье  штрафы  взимаются  за  каждое
нарушение в отдельности.
     9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа,  если  докажет,  что
просрочка исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

       Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

     10.1. Заказчик   вправе   вносить   изменения    в    техническую
документацию при условии, что дополнительные работы  по  стоимости  не
превышают 10% (десяти процентов)  указанной  в  пункте  1.2.  Договора
стоимости работ и характер работ не изменяется.
     10.2. При  внесении  изменений  в  техническую   документацию   в
соответствии  с  пунктом  10.1  дополнительные   работы   оплачиваются
Заказчиком по  расценкам  в  соответствии  со  сметной  документацией,
являющейся  неотъемлемой  частью   настоящего   Договора.   При   этом
оформляется дополнительное  соглашение  на  выполнение  дополнительных
работ с корректировкой сроков выполнения работ.
     10.3. Внесение в техническую  документацию  изменений  в  большем
против   указанного   в   пункте   10.1.   настоящей   статьи   объеме
осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной  сметы
с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного
соглашения.

             Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     11.1. Стороны освобождаются от ответственности за  частичное  или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если  оно  явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших
после  заключения  Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой   силы
относятся землетрясения,  пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения
действующего  законодательства,  другие  чрезвычайные  обстоятельства,
влияющие на исполнение обязательств по контракту, на  которые  Стороны
не  могут  оказать  влияния  и  за  возникновение  которых  не   несут
ответственности.
     11.2. В случае  наступления  обстоятельств,  указанных  в  пункте
11.1., Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые
на себя по Договору,  должна  в  трехдневный  срок  сообщить  об  этих
обстоятельствах  другой  Стороне  в  письменной  форме  с  приложением
документа, подтверждающего данные обстоятельства.
     11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств  действие
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

               Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

     12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
и  потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в  случае  следующих
нарушений Подрядчиком условий Договора:
     12.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте
в течение 10 дней с установленной в Пункте  3.1.  настоящего  Договора
даты начала работ.
     12.1.2. В    случае    неоднократного    нарушения    Подрядчиком
обязательств по Договору.
     12.2. При принятии Заказчиком решения о  расторжении  Договора  в
соответствии  с   пунктом   12.1.   Заказчик   направляет   Подрядчику
соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с  момента
получения  Подрядчиком  указанного  уведомления.   После   расторжения
Договора  представитель  Заказчика  должен  оценить  стоимость  работ,
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость  убытков,
которые понес и  (или)  понесет  Заказчик  в  результате  невыполнения
Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
     12.3. Если стоимость произведенных  Подрядчиком  работ  превышает
стоимость убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение
10  дней.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ   меньше
стоимости убытков, которые понес и  (или)  понесет  Заказчик,  разница
должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
     12.4. Договор может быть расторгнут  по  соглашению  Сторон,  при
этом  оплата  Заказчиком   Подрядчику   производится   за   фактически
выполненные работы.

                     Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     13.1. Спорные вопросы, возникающие в  ходе  исполнения  Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
     13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров  по
поводу недостатков выполненных работ или  их  причин  и  невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из  Сторон
может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет  Сторона,
требовавшая назначения экспертизы.  В  случае  установления  нарушений
Подрядчиком условий Договора  или  причинной  связи  между  действиями
Подрядчика  и  обнаруженными  недостатками  расходы   на   экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет  Подрядчик.  В  случае  если  экспертиза
назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе  Стороны
поровну.
     13.3. В   случае   невозможности   урегулирования   спора   путем
переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в  арбитражный
суд  по  месту  нахождения  Заказчика  в   установленном   действующим
законодательством Российской Федерации порядке.

                      Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

     14.1. Все   изменения   и   дополнения   к   Договору   считаются
действительными, если они оформлены в  письменной  форме  и  подписаны
Сторонами.
     14.2. В случае изменения  адреса  либо  иных  реквизитов  Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный  срок  со  дня  таких
изменений.
     14.3. Договор составлен в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, а  именно:  один  экземпляр  Заказчику,  один
экземпляр Подрядчику.
     14.4. Договор считается  заключенным  с  момента  его  подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

             Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

     Приложениями к настоящему договору, составляющими его
неотъемлемую часть, являются следующие документы:
N 1. _________________________________________________________________
N 2. _________________________________________________________________
N 3. _________________________________________________________________

             Статья 16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16.1. Заказчик:

Местонахождение: _____________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________

16.2. Подрядчик:

Местонахождение: _____________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________

                            Подписи Сторон

Заказчик                                     Подрядчик

"_____"____________ 20____ г.                "_____"__________ 20__ г.

      М.П.  (при наличии печати)            М.П. (при наличии печати) (В
      редакции  Постановления   Правительства   Пензенской       области
      от 22.05.2015 № 279-пП)

                              _________



     Приложение N 1
     к Порядку привлечения
     подрядных организаций для
     выполнения работ по капитальному
     ремонту многоквартирных домов


              Извещение о проведении открытого конкурса
              на выполнение работ по капитальному ремонту

      (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области
        от 16.09.2011 г. N 646-пП; от 30.08.2012 г. N 619-пП)

Дата публикации извещения: ___________________________________________
Предмет конкурса: право  заключения  договора  подряда  на  выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: _________________________________________
______________________________________________________________________
Работы
(объекты): ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
                        (виды и объемы работ)
Заказчик
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
     (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                      контактное лицо заказчика)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ______________________
______________________________________________________________ рублей,
Срок выполнения работ ________________________________________________
     (В   редакции   Постановления  Правительства  Пензенской  области
от 30.08.2012 г. N 619-пП)
Дата начала подачи заявок: ___________________________________________
Официальный   сайт   в    информационно-телекоммуникационной      сети
"Интернет" для публикации __________________________________________
(В    редакции    Постановления   Правительства   Пензенской   области
от 16.09.2011 г. N 646-пП)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ____________________
______________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие  положения,   требования   к   участникам   конкурса,   формы
документов;
2) Техническая  и  сметная  документация,  в  составе:  ______________
______________________________________________________________________
    (перечислить документы, указать место, где можно ознакомиться)
3) Договор подряда (проект).



                              __________



     Приложение N 2
     к Порядку привлечения
     подрядных организаций для
     выполнения работ по капитальному
     ремонту многоквартирных домов


              Информация о проведении открытого конкурса
             на выполнение работ по капитальному ремонту

   (Утратила силу - Постановление Правительства Пензенской области
                    от 04.07.2014 г. N 467-пП)



                              __________



     Приложение N 3
     к Порядку привлечения
     подрядных организаций для
     выполнения работ по капитальному
     ремонту многоквартирных домов


                               ПРОТОКОЛ
     вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

      (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                      от 04.07.2014 г. N 467-пП)

______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________                         __________
(место проведения вскрытия конвертов)                         (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________
Секретарь комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                           (ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
_____________________________________________________________________,

Время начала вскрытия конвертов ______________________________________
На   процедуре   вскрытия   конвертов   присутствовали   представители
участников конкурса:
______________________________________________________________________
  (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
     По  приглашению  Заказчика  на   процедуре   вскрытия   конвертов
присутствовали
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                           (ФИО, должность)

Заказчиком было получено и зарегистрировано ____________ заявок.

     До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что  они
не повреждены и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр  либо
изъятие вложений.
     На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в  конкурсе
присутствовали представители организаций, претендующих  на  участие  в
конкурсе,   которые   зарегистрировались   в    Журнале    регистрации
представителей участников конкурса, прибывших  на  процедуру  вскрытия
конвертов, чем подтвердили свое присутствие.

     Конкурсная комиссия,  вскрыв  конверты,  установила,  что  заявки
поданы от следующих организаций:

|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Организации, претендующие на участие в конкурсе:                   |
|——————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|
| Наименование |  Адрес места   |   Номер    |   Дата    |   Время   |
| организации  |  нахождения;   | регистра-  | регистра- | регистра- |
|              | почтовый адрес | ции заявки |    ции    |    ции    |
|              |                |            |  заявки   |  заявки   |
|——————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|
|              |                |            |           |           |
|——————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|

     Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном
предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     Перечень документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,
входящих в состав заявки, представлен в приложении  N 1  к  настоящему
протоколу.

     Конкурсная комиссия  проведет  рассмотрение  заявок  в  срок,  не
превышающий трех дней с даты вскрытия конвертов с заявками.


Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
______________________________________________________________________
                              (подписи)



                              __________



     Приложение N 1
     к протоколу вскрытия конвертов с заявками
     на участие в открытом конкурсе
     от______________


                                   Сводный перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав заявок

                                                       (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                                                                       от 04.07.2014 г. N 467-пП)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                  | Документ,  |  Доку-  | Инфор- | Документы,| Копии  |   Копия    |   Копия    | Оригинал или  |  Копия   |   Копия    |   Цена   | Отметка  |
| п/п |   Наименование   | подтверж-  |  мент,  | мация  | подтверж- | учре-  |   свиде-   |   свиде-   |  нотариально  | бухгал-  | документа, | конкурс- | о соблю- |
|     | участника, адрес |   дающий   |  подт-  |   о    |  дающие   | дите-  | тельства о | тельства о |  заверенная   | терского | выданного  |   ной    |  дении   |
|     |                  | полномочия |  вер-   | соста- |   опыт    | льных  | постановке |  государ-  | копия выписки | баланса  | саморегу-  |  заявки  | требова- |
|     |                  |  лица на   |  ждаю-  |  ве и  |  работы   | доку-  |  на учет в |  ственной  |  из Единого   |          | лируемой-  |          |  ний к   |
|     |                  | осуществ-  |   щий   | квали- |  (копии   | ментов |  налоговом | регистра-  | государствен- |          | организа-  |          | допуску  |
|     |                  |   ление    | внесе-  | фика-  | договоров |        |   органе   |    ции     | ного реестра  |          |    цией    |          |    на    |
|     |                  |  действий  |   ние   |  ции   | подряда)  |        |            |            |  юридических  |          |            |          | участие  |
|     |                  |  от имени  | обеспе- | работ- |           |        |            |            |      лиц      |          |            |          |  в кон-  |
|     |                  | участника  |  чения  | ников  |           |        |            |            |               |          |            |          |  курсе   |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|
|  1  |        2         |     3      |    4    |   5    |     6     |   7    |     8      |     9      |      10       |    11    |     12     |    13    |    14    |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|
|  1  |                  |            |         |        |           |        |            |            |               |          |            |          |          |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|
|  2  |                  |            |         |        |           |        |            |            |               |          |            |          |          |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|
|  3  |                  |            |         |        |           |        |            |            |               |          |            |          |          |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|
|  4  |                  |            |         |        |           |        |            |            |               |          |            |          |          |
|—————|——————————————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————|————————————|————————————|———————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|


     Председатель конкурсной комиссии __________________________________

     Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                             (подписи)



                              __________



     Приложение N 4
     к Порядку привлечения подрядных
     организаций для выполнения
     работ по капитальному ремонту
     многоквартирных домов


                               ПРОТОКОЛ
          рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________________              _____________
   (место проведения рассмотрения заявок)                    (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________
Секретарь комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                           (ФИО, должность)

На  процедуру  рассмотрения  конкурсных   заявок   проступили   заявки
следующих участников конкурса:

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|        Организации, претендующие на участие в конкурсе:               |
|——————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|
| Наименование |  Адрес места   |    Номер    |    Дата    |   Время    |
| организации  |  нахождения;   | регистрации | регистра-  | регистра-  |
|              | почтовый адрес |   заявки    | ции заявки | ции заявки |
|——————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|
|              |                |             |            |            |
|——————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|

Конкурсная  комиссия  рассмотрела   конкурсные   заявки   на   предмет
определения полномочий лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,  что  к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,  что  к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|  N  | Наименование организации | Обоснование принятого решения |
| п/п |                          |                               |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————|
|     |                          |                               |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————|

Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
                                          (подписи)



                              __________



     Приложение N 5
     к Порядку привлечения подрядных
     организаций для выполнения
     работ по капитальному ремонту
     многоквартирных домов


                               ПРОТОКОЛ
     оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

      (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                      от 04.07.2014 г. N 467-пП)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование работ, объект и адрес)

__________________________________________________          __________
 (место проведения оценки и сопоставления заявок)             (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________
Секретарь комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                           (ФИО, должность)
На процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок  проступили
заявки следующих участников конкурса:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
               (наименование участника конкурса, адрес)

Оценка   заявок   проведена   конкурсной   комиссией   по   критериям,
установленным пунктом 6 конкурсной документации.
     Результаты оценки заявок по критериям  "Цена  договора"  и  "Срок
выполнения работ" и "Квалификация" отражены в Приложении к  настоящему
протоколу.
     Конкурсная комиссия  произвела  суммирование  результатов  оценки
заявок.
     По  результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  представленным
заявкам присвоены следующие номера:
1. __________________________________________________________________,
2. __________________________________________________________________,
3. __________________________________________________________________,
4. ____________________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана ________________________________________
______________________________________________________________________
                      (наименование организации)
Заказчику поручается:
     - в  пятидневный  срок  с  дня  подписания  настоящего  протокола
осуществить  возврат  обеспечения  конкурсной  заявки  участникам,  за
исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.


Председатель конкурсной комиссии _____________________________________
Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
                                         (подписи)



                              __________



     Приложение
     к протоколу оценки и сопоставления заявок
     на участие в открытом конкурсе
     от______________


                                        Оценка заявок по критериям и подкритериям

                               (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                                               от 04.07.2014 г. N 467-пП)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наимено-вание | Дата и  | Критерий "цена |    Критерий    |         Критерий "квалификация"         |            | ИТОГО |
| п/п |   участника   |  время  |   договора"    |     "срок      |—————————————————————————————————————————|————————————|       |
|     |               | регист- |                |   выполнения   |                     подкритерии                      |       |
|     |               |  рации  |                |     работ"     |                                                      |       |
|     |               | заявки  |—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|
|     |               |         | показа- | балл | показа- | балл |  опыт  | балл |  квали-   | балл | членство в | балл |       |
|     |               |         |  тель   |      |  тель   |      | работы |      |  фикация  |      |   СРО в    |      |       |
|     |               |         |         |      |         |      |        |      | персонала |      | строитель- |      |       |
|     |               |         |         |      |         |      |        |      |           |      |    стве    |      |       |
|—————|———————————————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|
|  1  |       2       |    3    |    4    |  5   |    6    |  7   |       8       |        9         |        10         |  13   |
|—————|———————————————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|
|     |               |         |         |      |         |      |        |      |           |      |            |      |       |
|—————|———————————————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|
|     |               |         |         |      |         |      |        |      |           |      |            |      |       |
|—————|———————————————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|
|     |               |         |         |      |         |      |        |      |           |      |            |      |       |
|—————|———————————————|—————————|—————————|——————|—————————|——————|————————|——————|———————————|——————|————————————|——————|———————|


     Председатель конкурсной комиссии __________________________________

     Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                               (подписи)