Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2010 по делу n А75-7106/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

05 марта 2010 года

                                                        Дело №   А75-7106/2009

Резолютивная часть постановления объявлена  01 марта 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме  05 марта 2010 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Еникеевой Л.И.,

судей  Шаровой Н.А., Зиновьевой Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём судебного заседания Лепехиной М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-9313/2009) общества с ограниченной ответственностью «Независимая инвестиционно-строительная корпорация «НИКОР-ЮГРА» на решение  Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.11.2009 по делу № А75-7106/2009 (судья Ильин С.В.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Ампир» к  обществу с ограниченной ответственностью «Независимая инвестиционно-строительная корпорация «НИКОР-ЮГРА» о взыскании 8 389 330 рублей 25 копеек

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Ампир»  Константинова  С.М. по доверенности № 11/10 от 11.01.2010,

установил:

            Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «Ампир» (далее - ООО «Проектная компания «Ампир», истец) обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Независимая инвестиционно-строительная корпорация «НИКОР-ЮГРА» (далее - ООО «НИСК «НИКОР-ЮГРА», ответчик) с иском о взыскании основного долга в сумме 8 389 330 рублей 25 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 543 725 рублей 52 копейки за период с 28.10.2008 по 30.06.2009, процентов за пользование чужими денежными средствами с суммы 6 648 817 рублей 57 копеек (без учёта налога на добавленную стоимость (далее – НДС) с 01.07.2009 по день фактической уплаты суммы долга, исходя из учётной ставки ЦБ РФ на день подачи иска (11,5% годовых).

До принятия судебного акта по существу спора истец  на основании  статьи  49  Арбитражного  процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика основной долг в сумме 7 845 604 рубля 73 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 819 429 рублей 80 копеек за период с 28.10.2008 по 30.10.2009, проценты за пользование чужими денежными средствами с суммы 7 845 604 рублей 73 копеек с 31.10.2009 по день фактической уплаты суммы долга, исходя из учётной ставки ЦБ РФ на день вынесения решения (10% годовых).

            Суд принял уточнение иска.

            Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.11.2009 по делу № А75-7106/2009 иск удовлетворён частично. С ответчика в пользу истца взыскано 8 650 594 рубля 93 копейки, в том числе 7 845 604 рубля 73 копейки основного долга, 751 543 рубля 55 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 53 446 рублей 65 копеек расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано. С ответчика  в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме  948 рублей 99 копеек. С истца в доход федерального бюджета  - 429 рублей 53 копеек.

            Не согласившись с решением суда, ответчик  обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

            Податель жалобы приводит следующие доводы: суд первой инстанции необоснованно не принял к рассмотрению встречный иск ответчика; не рассмотрел ходатайство ответчика о назначении экспертизы; допущена фальсификация протокола судебного заседания; при расчёте сумм, взысканных с ответчика, допущены арифметические ошибки.

            В уточнении к апелляционной жалобе указывает на то, что не согласен с произведённым судом первой инстанции расчётом подлежащих взысканию с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, та как суд не применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при взыскании процентов; в связи с ненадлежащим исполнением истцом условий договора ответчик понёс убытки в сумме 5 049 454 рубля 14 копеек, заключив другой договор субподряда № НЮ-Д-631 с тем же предметом с ООО «НПО «Каркас-ПРО», поэтому считает, что требования истца подлежали частичному удовлетворению в сумме 2 796 150 рублей 59 копеек (7845604,73 – 5049454,14), а сумму убытков может подтвердить только судебная экспертиза.

            В уточнении к апелляционной жалобе ответчик также ходатайствует о назначении судебной экспертизы.

            От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором  он просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, а также отказать ответчику в принятии к рассмотрению судом апелляционной инстанции документов, приложенных к апелляционной жалобе и в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

            Представитель ответчика, извещённого о судебном заседании в соответствии со статьёй 123 АПК РФ надлежащим образом, в  суд не явился. Суд апелляционной инстанции считает возможным на основании статьи 156 АПК РФ рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие его представителя.

            Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы отзыва на жалобу. В отношении представленных ответчиком  отчетов ООО «ПКЦ «Каркасные технологии» представитель пояснил, что они не имеют отношения к выполненным истцом работам, поскольку проектная документация передана ответчику в  августе октябре 2008 года, а предметом оценки являлась документация по состоянию на 26.05.2008. Также пояснил, что до заключения договора с истцом, ответчик имел договорные отношения на разработку проектной документации с другим лицом, в связи с чем истец возражает против приобщения дополнительных доказательств. 

            Заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

            Как следует из материалов дела, между ООО «НИСК «НИКОР-ЮГРА» (генпроектировщик) и ООО «Проектная компания «Ампир» (проектировщик) заключён договор субподряда на разработку проектной документации № НЮ-Д-552 от 05.08.2008 (далее – договор субподряда), в соответствии с условиями которого проектировщик обязался по заданию на разработку проектной документации и в соответствии с календарным графиком выполнения и финансирования работ выполнить работы по разработке проектной  документации  на объект и передать     проектную  документацию генпроектировщику, а генпроектировщик  -  принять работы и проектную документацию и уплатить за них обусловленную договором цену договора в порядке, предусмотренном разделами 4 и 5 договора субподряда (т.1, л.д. 20-31).

            Объектом по договору субподряда являются подлежащие  строительству в соответствии с условиями договора на земельных участках по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, мкрн. 39 зона Ж.З. «Зона многоэтажной жилой застройки», площадью 7420,3 кв.м. с кадастровыми номерами 86:10:0101 025:0021, 86:10:0101 025:0022, 86:10:01 01 025:0033 и в границах, предусмотренных соответствующими кадастровыми планами объекты недвижимого имущества – жилые дома с проектными номерами 1, 2, 3 общей площадью 78819,90 кв.м. (пункт 1.2. договора субподряда).

            Согласно пункту 4.1. договора субподряда ориентировочная общая стоимость работ по договору определяется из расчёта фиксированной стоимости проектирования 1 кв.м. общей площади объекта, установленной в разрешении на строительство и заключении госэкспертизы в размере 277 рублей 57 копеек с учётом НДС и ориентировочной общей площади объекта установленной в размере 78819,90 кв.м. и составляет 21 878 429 рублей с учётом НДС.

            Окончательная общая стоимость работ по договору определяется исходя из общей площади объекта, определённой на основании утверждённой проектной документации, из расчёта стоимости проектирования 1 кв.м., указанной в пункте 4.1. договора, но не более, чем указанная в пункте 4.1. договора (пункт 4.2. договора субподряда).

            Согласно пункту 5.1 договора субподряда оплате по договору подлежат работы и проектная документация, фактически выполненные проектировщиком и принятые генпроектировщиком в порядке, предусмотренном разделом 6 договора.

            Расчёт по договору производится генпроектировщиком в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт проектировщика, указанный в разделе 13 договора следующим образом: аванс в размере 20% от общей стоимости работ, указанной в пункте 4.1 договора, перечисляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора на основании полученного от проектировщика счёта на перечисление аванса по договору. Остальные платежи по договору производятся поэтапно в размере, согласованном сторонами в календарном графике выполнения и финансирования работ, в течение 10 рабочих дней со дня подписания генпроектировщиком акта в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. договора, на основании полученных от проектировщика счетов-фактур и счетов на оплату выполненных работ. При этом сумма авансового платежа засчитывается при оплате выполненных по соответствующему этапу работ путём уменьшения в одностороннем порядке генпроектировщиком суммы подлежащего внесению проектировщику очередного платежа на 30% от его стоимости до полного погашения стоимости авансового платежа. Окончательный расчёт за выполненные по договору работы и проектную документацию в целом производится исходя из окончательной общей стоимости работ по договору, определённой согласно пункту 4.2. договора, одновременно с осуществлением платежа по последнему этапу согласно календарному графику выполнения и финансирования работ (пункты 5.2., 5.3 договора субподряда).

            17 сентября 2008 года ответчик уведомил истца о необходимости остановить проектные работы без указания причин (л.д. 32 т.1).

            18 сентября 2008 года проектировщик получил письмо от ответчика о приостановлении работ по договору с 19.08.2008 (л.д. 33 т.1), также без указания причин.

30 сентября 2008 года ответчик заявил об отказе от договора и уведомил истца о своем намерении расторгнуть договор на основании  пункта 3.4.6. договора, предложив при этом провести сверку расчетов л.д. 34 т.1).

Пунктом 3.4.6. (в договоре 3.5.)  договора предусмотрено, что в случае приостановления работ на срок более одного месяца любая из сторон вправе потребовать досрочного расторжения договора. При этом проектировщику подлежат возмещению расходы, понесенные им при выполнении работ в том объеме, в каком работы выполнены им и приняты генпроектировщиком на момент приостановления  их выполнения, за вычетом авансового платежа.

            Истец выполнил работы по разработке проектной документации на общую сумму 12 221 289 рублей 73 копейки, что подтверждается актами приёмки выполненных работ № 001 от 11.08.2008 на сумму 437 569 рублей, № 010 от 13.10.2008 на сумму 11 783 720 рублей 73 копеек, а также выставленными к оплате счетами-фактурами № 00000030 от 25.08.2008, № 00000031 от 28.10.208 (т. 1, л.д. 54-57).

            Факт передачи проектной документации подтверждается имеющимися в деле накладными № 1 от 11.08.2008, № 2 от 12.08.2008, № 3 от 22.08.2008, № 4 от 02.09.2008, № 4 от 13.10.2008, № 5 от 03.09.2008, № 5 от 13.10.2008, № 6 от 13.10.2008, № 7 от 25.09.2008, № 7 от 13.10.2008, описями документов на отправку, авиатранспортными накладными (т.1, л.д. 36-55).

            Ответчик произвёл частичную  оплату выполненных работ на сумму 4 375 685   рублей,  что подтверждается платёжными документами (т.1, л.д.58-64).

Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчётов по состоянию на 28.10.2008 (т.1, л.д. 65) задолженность ответчика  перед истцом  составляет 7 845 604 рубля 73 копейки.

Поскольку ответчик не в полном объёме произвёл оплату за выполненные для него работы, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства в соответствии со статьями 71, 168 АПК РФ, пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании основанного долга в полном объёме, с которым суд апелляционной инстанции соглашается исходя из следующего.

  В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в пункте Постановления от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практик рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»,  при подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключённости и действительности договора.

Суд первой инстанции, оценив условия договора субподряда, на основании которого заявлены исковые требования, на предмет их соответствия требованиям гражданского законодательства, пришёл к правомерному выводу о его заключённости, так как предусмотренные параграфом 4 главы 37 ГК РФ о подряде на выполнение проектных и изыскательских работ  для данного вида договоров существенные условия были согласованы сторонами.

Решение суда в указанной части сторонами не обжалуется.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Из материалов дела следует, что истец выполнил для ответчика обусловленные договором субподряда работы на общую сумму 12 221 289 рублей 73 копейки, оплату которых ответчик произвёл только частично в сумме 4 375 685   рублей.

            Факт наличия задолженности ответчика, предъявленной ко взысканию истцом по договору субподряда в размере 7 845 604 рубля 73 копейки,  установлен в ходе судебного разбирательства на основании представленных доказательства (актом приема-передачи, накладными).