Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.06.2010 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

у генерального подрядчика порядком. Общая цена работ, выполняемых по договору, на момент подписания договора в действующих ценах, составляет: 37 124 612 рублей 85 копеек. Общая цена работ, выполняемых по договору, с учетом стоимости материалов на момент подписания договора в действующих ценах составляет: 71 608 859 рублей 85 копеек. Цена указана с учетом НДС.

Согласно пункту 3.4. договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 оплата генеральным подрядчиком цены выполненных работ осуществляется на основании ежемесячно подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ, форма КС-2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, в течение 60 дней с даты получения генеральным подрядчиком от субподрядчика счета и счета-фактуры.

В соответствии с пунктом 3.5. договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 возможно авансирование генеральным подрядчиком работ, выполняемых субподрядчиком, в размере до 30 процентов от всего объема работ на основании предъявленного субподрядчиком счета.

Пунктом 4.1. договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 предусмотрено, что все работы до лжны быть выполнены субподрядчиком в соответствии с переданной генеральным подрядчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

Согласно пункту 4.2 договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 субподрядчик обязан ежемесячно передавать результат выполненных работ по договору генеральному подрядчику.

Пунктами 4.3, 4.4. договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 предусмотрено, что генеральный подрядчик обязан после получения от субподрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 дней осмотреть и принять результат работ с подписанием сторонами акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) либо составить акт об обнаруженных недостатках в работе в соответствии с пунктом 4.5 договора. По окончании всех работ, предусмотренных договором в отношении конкретного объекта основных средств, субподрядчик должен передать результат работ генеральному подрядчику с подписанием дополнительного акта о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

В соответствии с пунктом 8.2 договора от 21 сентября 2007 года № 811/952 он может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

В пункте 1 Дополнительного соглашения от 12 августа 2008 года № 1 (№ ННР-548/952-08) к договору от 21 сентября 2007 года № 811/952 сторонами продлен общий срок выполнения работ с 1 июля 2008 года по 1 сентября 2008 года (т.1, л.д. 32).

В материалы дела представлены Акты на дополнительные объемы работ, не предусмотренные проектом № ВИ/0983-ОВ1, утвержденные обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс», согласованные обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» и подписанные обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис», от 29 апреля 2008 года № 395009 (отопление), от 29 апреля 2008 года (вентиляция), от 29 апреля 2008 года, от 14 июля 2008 года № 134383, № 134385, № 134386, № 134388, № 134390, № 134390, № 134392, № 134393, № 134394, № 134395, № 134396, № 134397, № 134398, № 134399 (т.7, л.д. 162-221).

На основании актов на дополнительные работы обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» утверждены и согласованы с обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис» следующие сметы на дополнительные объемы работ, непредусмотренные проектом № ВИ/0983-ОВ1:

- смета № 3ТА.395009, составлена 2 июня 2008 года, отопление, теплоснабжение, теплоцентр (т.2, л.д. 126);

- смета № 3ТА.395152, составлена 2 июня 2008 года, общестроительные работы (т.2, л.д. 119);

- смета № 3ТА.395637, составлена 2 июня 2008 года, вентиляция (т.2, л.д. 129)

- смета № 3ТА.412503, составлена 22 августа 2008 года, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (т.2, л.д. 160);

- смета № 3ТА.412846, составлена 22 августа 2008 года, автоматическая система пожарной сигнализации (т.2, л.д. 165);

- смета № 3ТА.413374, составлена 22 августа 2008 года, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Пусконаладочные работы (т.2, л.д. 180);

- смета № 3ТА.413375, составлена 22 августа 2008 года, автоматическая система пожарной сигнализации. Пусконаладочные работы (т.2, л.д. 168);

- смета № 3ТА.413376, составлена 22 августа 2008 года, автоматическая система охранной сигнализации.  Пусконаладочные работы (т.2, л.д. 173);

- смета № 3ТА.413377, составлена 22 августа 2008 года, автоматическая система охранной сигнализации (т.2, л.д. 171);

- смета № 3ТА.413378, составлена 22 августа 2008 года, система оповещения и управления эвакуцацией людей при пожарах (т.2, л.д. 176);

- смета № 3ТА.413614, составлена 22 августа 2008 года, вентиляция (т.2, л.д. 139);

- смета № 3ТА.413766, составлена 22 августа 2008 года, силовое электрооборудование, электроосвещение (т.2, л.д. 155);

- смета № 3ТА.413767, составлена 22 августа 2008 года, электрооборудование, пусконаладочные работы (т.2, л.д. 157);

- смета № 3ТА.413768, составлена 22 августа 2008 года, автоматическая система вентиляции (т.2, л.д. 137);

- смета № 3ТА.414061, составлена 25 августа 2008 года, дополнительные объемы работ, непредусмотренные проектом (т.3, л.д. 14);

- смета № 3ТА.414763, составлена 25 августа 2008 года, дополнительные объемы работ, непредусмотренные проектом (вентиляция) (т.3, л.д. 93);

- смета № 3ТА.414853, составлена 25 августа 2008 года, дополнительные объемы работ, непредусмотренные проектом (т.3, л.д. 51).

Заказчиком – обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс», генеральным подрядчиком – обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт», субподрядчиком – общества с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис» 5 мая 2008 года подписан Протокол согласования перерасчета стоимости выполненных работ, согласно которому в связи с изменением проектно-сметной документации по договорам от 5 марта 2007 года № ННР-211/952, от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952, в целях упорядочения оплаты приобретаемых материалов и оборудования по реконструкции распределительного центра общества с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс», утвержден перерасчет стоимости выполненных работ за период февраль-апрель 2008 года, учитывающий материальные ценности, использованные при производстве работ в указанный период. В пункте 2 указанного протокола сторонами указано, что с мая 2008 года в актах приемки выполненных работ формы № КС-2 необходимо отражать количество и стоимость материальных ценностей использованных при производстве работ в действующих ценах, согласно листов согласования цен. Согласно подписанному сторонами перерасчету стоимости выполненных работ за период с февраля-апреля 2008 года разница стоимости в оплате составила 4 514 710 рублей 86 копеек (т.1, л.д. 78-79).

В материалы дела представлен Лист согласования цен на материалы и оборудование по реконструкции распределительного центра общества с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс» к договорам от 5 марта 2007 года № ННР-211/952, от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952, подписанный обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис», согласованный обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» и утвержденный обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс» (т.1, л.д. 81).

В материалы дела представлен Протокол согласования норматива транспортно-заготовительных расходов от 2 апреля 2008 года, подписанный заказчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс», генеральным подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт», субподрядчиком – обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис», согласно которому в целях упорядочения фактических расходов по доставке приобретаемых материалов и оборудования по реконструкции распределительного центра общества с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс» по договорам от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952, от 5 марта 2007 года № ННР-211/952 утвержден расчетный норматив транспортно-заготовительных расходов в процентах к отпускной цене поставщика в размере 12%.

Факт выполнения истцом работ на объекте: оптовый склад общества с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс», расположенный по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 31, стр. 3, подтверждается представленными в материалы дела Актами о приемке выполненных работ на общую сумму 105 719 663 рубля 42 копейки.

В период с 21 сентября 2007 года по 31 августа 2008 года истцом выставлены ответчику счета на оплату работ по договору № от 21 сентября 2007 года ННР-811/952 на общую сумму 105 719 663 рубля 41 копейка: от 14 апреля 2008 года № 4 на сумму 2 827 527 рублей, от 26 февраля 2008 года № 1 на сумму 5 000 000 рублей, от 21 сентября 2007 года № 3 на сумму 3 000 000 рублей, от 28 сентября 2007 года № 4 на сумму 18 482 657 рублей 96 копеек, от 16 мая 2008 года № 6 на сумму 8 400 645 рублей 23 копейки, от 31 мая 2008 года № 7 на сумму и № 9 на сумму 4 344 441 рубля 91 копейка, от 10 июня 2008 года № 8 на сумму 10 000 000 рублей, от 22 июля 2008 года № 12 на сумму 3 000 000 рублей, от 31 июля 2008 года № 13 на сумму 6 909 274 рубля 67 копеек, от 31 августа 2008 года № 15 на сумму 43 265 647 рублей 51 копейка (т.1, л.д. 142, т. 4, л.д. 34, 60, 62, 64, 70, т.5, л.д. 65, 133, 155).

Ответчиком по договору от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952 перечислено истцу 81 454 015 рублей 90 копеек, что подтверждается платежными поручениями: от 26 сентября 2007 года № 4997 на сумму 3 000 000 рублей, от 30 октября 2007 года № 5698 на сумму 18 482 657 рублей 96 копеек, от 4 марта 2008 года № 1099 на сумму 5 000 000 рублей, от 17 апреля 2008 года № 2264 на сумму 2 827 527 рублей, от 29 мая 2008 года № 3320 на сумму 8 400 645 рублей 23 копейки, от 26 июня 2008 года № 3967 на сумму 10 000 000 рублей, от 15 июля 2008 года № 4487 на сумму 4 833 911 рублей 04 копейки, от 31 июля 2008 года № 4917 на сумму 3 000 000 рублей, от 20 августа 2008 года № 5451 на  сумму 4 000 000 рублей, от 27 августа 2008 года № 5625 на сумму 2 909 274 рубля 67 копеек, от 19 сентября 2008 года № 6282 на сумму 12 000 000 рублей, от 23 октября 2008 года № 7157 на сумму 7 000 000 рублей (т.1, л.д. 96-104, 106-135). Данные платежные поручения имеют ссылки на указанные выше выставленные истцом счета на оплату работ.

Истцом направлены ответчику претензии (исх. от 24 октября 2008 года № 11, от 29 октября 2008 года № 13, от 18 мая 2009 года № 12, от 11 июня 2009 года № 14, т.1, л.д. 16, 136-140) с требованием погашения задолженности.

Согласно акту от 21 апреля 2009 года № 55 сверки взаимной задолженности между обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» и обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис» по состоянию на 31 марта 2009 года (т.1, л.д. 141) задолженность общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» перед обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис» за услуги по ремонтам – договор от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952, счёт от 31 августа 2008 года № 15, составляет 24 265 647 рублей 51 копейку.

В материалы дела представлен акт приемки законченного строительством объекта, которым подтверждается сдача работ генеральным подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» заказчику - обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс».

В письменных пояснениях истец указал, что ответчик оплатил акты приема-сдачи работ, осуществленных в рамках договора подряда от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952 на сумму 62 339 027 рублей 52 копейки, акты приема-сдачи дополнительных объемов работ на сумму 19 114 988 рублей 68 копеек. В счете от 31 августа 2008 года № 15 предъявлены к оплате акты приема-сдачи работ по договору подряда от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952 на сумму 29 945 508 рублей 43 копейки и акты приема-сдачи дополнительных объемов работы на сумму 13 320 138 рублей 78 копеек. Поскольку ответчиком оплата указанного счета произведена частично в сумме 19 000 000 рублей (платежные поручения от 19 сентября 2008 года № 6282, от 23 октября 2008 года № 7157), задолженность по договору подряда от 21 сентября 2007 года  № ННР-811/952 составляет 10 945 508 рублей 43 копейки, долг по актам приема-сдачи дополнительных объемов работ в размере 13 320 138 рублей 78 копеек является неосновательным обогащением.

Поскольку задолженность в размере 24 265 647 рублей 51 копейка ответчиком не оплачена, истец просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» 10 945 508 рублей 43 копейки долга по договору подряда от 21 сентября 2007 года № ННР-811/952, 13 320 138 рублей 78 копеек неосновательного обогащения.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Как следует из материалов дела, 21 сентября 2007 года между обществом с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» (генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Норильскрудасервис» (субподрядчик) подписан договор № 811/952, в соответствии с пунктом 1.1. которого субподрядчик обязуется выполнить по поручению генерального подрядчика работы по реконструкции (далее работы) согласно проектно-сметной документации в помещении оптового склада общей площадью 7 479 кв.м., расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 31, стр. 3, и сдать их результат генеральному подрядчику, а генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями договора. Содержание и конкретные виды ремонтных работ, и их стоимость определяются проектно-сметной документацией, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора.

Оценив условия представленного в материалы дела договора, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что между истцом и ответчиком был заключен договор подряда,