Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.08.2009 по делу n А33-1109/2009. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноярск

Дело №

А33-1109/2009-03АП-2736/2009

«03» августа 2009 г.

Резолютивная часть постановления объявлена «29» июля  2009 года.

Полный текст постановления изготовлен          «03» августа 2009 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бабенко А.Н.,

судей:   Споткай Л.Е., Шошина П.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ахметшиной Г.Н.,

при участии:

от ООО «Газводстрой» (истца): Королевой А.В. – представителя по доверенности от 27.07.2009;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика -  общества с ограниченной ответственностью  «Сибирская рознично-оптовая сбытовая сеть»

на решение  Арбитражного суда Красноярского края

от «26» мая 2009 года по делу № А33-1109/2009, принятое судьей  Сазонцевым С.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Газводстрой» (далее – истец, ООО «Газводстрой») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская рознично-оптовая сбытовая сеть»  (далее – ответчик, ООО «Сибросс») о взыскании с учетом увеличения и уточнения 254 132 руб. 12 коп. по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007 и 195 310 руб. 80 коп.  по договору № 125/52, а также 38 440 руб. 74 коп. судебных издержек.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26 мая 2009 года иск удовлетворен полностью.

Не согласившись с данным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое решение по следующим основаниям:

- договор № 125 от 24.12.2007 года считается незаключенным, так как сторонами не установлен срок выполнения работ, в связи с чем основания взыскания  195 310 руб. 80 коп. отсутствуют;

- согласно платежным поручениям № 843 от 10.07.2007 на сумму 300 000 руб. и № 956 от 30.07.2007  на сумму 100 000 руб. ответчик оплатил работы по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007 в сумме 170 000 руб. по счету № 4 от 09.07.2007 за разборку стен и перегородок в здании цеха вентиляции. Судом необоснованно не приняты указанные платежи в счет оплаты по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007.

В судебное заседание представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, не явился. Дело рассматривается в его отсутствие на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца с обжалуемым решением согласился, просит оставить его без изменения.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлено.

01.07.2007 между ООО «Газводстрой» (генподрядчик) и ООО «Сибросс» (заказчик) заключен договор подряда № 01-14/30-1, в соответствии с пунктом 1.1. которого генподрядчик обязался  выполнить работы по реконструкции здания, находящегося по адресу: 644144, г. Омск, пгт. Большие Поля, ул. Центральная, д. 7 (далее – работы), и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Объем, содержание и стоимость работ, составляющих предмет договора, определяются локальными сметными расчетами, утвержденными заказчиком, являющимся неотъемлемой частью договора: приложение № 1 - локальный сметный расчет «Ремонт производственных помещений, системы отопления и водоснабжения, крыльца офисной части, устройство кровли гаража», приложение № 2 - локальный сметный расчет «Наружные электромонтажные работы», приложение № 3 - локальный сметный расчет «Внутренние электромонтажные работы», приложение № 4 - локальный сметный расчет «Ремонт служебных помещений» (пункт 1.2. договора).

В материалы дела представлены локальный сметный расчет  № 1 на сметную стоимость      844 924 руб. 84 коп., локальный сметный расчет № 2 на сметную стоимость 252 947 руб. 16 коп., локальный сметный расчет № 3 на сметную стоимость 319 860 руб. 24 коп., локальный сметный расчет № 4 на сметную стоимость 253 252 руб. 78 коп.

Генподрядчик обязался приступить к работе не позднее дня, следующего за днем поступления на его расчетный счет суммы предоплаты по каждой смете, и закончить работы на объекте в течение 60 календарных дней по каждому этапу (пункт 2.1.1. договора).

В пункте 3.1. договора указано, что стоимость работ по договору, включая стоимость материалов (цена договора)  определяется суммой локальных сметных расчетов (Приложения № 1, 2. 3, 4), являющимся неотъемлемой частью договора.

Пунктом 3.2. договора предусмотрено, что расчеты по договору производятся в следующем порядке: 50% предоплата от суммы каждого локального сметного расчета в течение 3 (трех) дней с момента его утверждения заказчиком, оставшиеся 50% - в течение 10 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и предоставления генподрядчиком справки по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный сторонами срок.

Во исполнение обязательств по договору подряда № 01-14/30-1 от 01.07.2007 ООО «Газводстрой» выполнило работы на общую сумму 1 371 109 руб. 26 коп., что подтверждается:

- актами о приемке выполненных работ: № 1 от 16.08.2007 на сумму 226 640 руб. 24 коп., от 12.09.2007 на сумму  25 500 руб. 98 коп., № 02-14/30-1/03 от 26.09.2007 на сумму 376 266 руб. 60 коп., № 4 от 23.10.2007 на сумму 252 947 руб. 16 коп., № 02-14/30-1/05 от 12.11.2007 на сумму 169 894 руб. 04 коп., № 02-14/30-1/06 от 14.01.2008 на сумму 319 860 руб. 24 коп.;

- справками о стоимости выполненных работ и затрат: № 1 от 16.08.2007 на сумму 226 640 руб. 24 коп., № 2 от 12.09.2007 на сумму 25 500 руб. 98 коп., № 02-14/30-1/03 от 26.09.2007 на сумму 376 266 руб. 60 коп., № 4 от 23.10.2007 на сумму 252 947 руб. 16 коп., № 02-14/30-1/05 от 12.11.2007 на сумму 169 894 руб. 04 коп., № 02-14/30-1/06 от 14.02.2008 на сумму 319 860 руб. 24 коп.

ООО «Сибросс» перечислило на расчетный счет ООО «Газводстрой» 1 116 976 руб. 16 коп. платежными поручениями:  № 46 от 10.08.07 на сумму 200 000 руб.,   № 214 от 07.09.2007 на сумму 70 000 руб.,  № 1325 от 08.10.2007 на сумму 200 000 руб.,  № 699 от 26.12.2007 на сумму 127 115 руб. 92 коп.,   № 24 от 09.01.2008 на сумму 200 000 руб.,  № 119 от 25.01.2008 на сумму 150 000 руб.,  № 291 от 06.03.2008 на сумму 100 000 руб.,  № 456 от 11.04.2008 на сумму 69 860,24 руб.

24.12.2007 между ООО «Сибросс» (подрядчик) и ООО «Газводстрой» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 125/01-14/52, в соответствии с пунктом 1.1. которого субподрядчик обязуется произвести монтаж систем вентиляции в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), в установленный договором срок, а подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик производит монтажные работы на объекте: Торгово-развлекательный комплекс с парковкой в г. Красноярске, ул. Партизана Железняка (район моста «Октябрьский») в Советском районе (пункт 1.2. договора субподряда).

В пункте 1.4. договора указано, что сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью договора.

Пунктом 3.1. договора определено, что общая цена договора определяется сметным расчетом (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора. Оплата производится за фактически выполненные работы.

В материалы дела представлен сметный расчет № 10/01/08 «Торгово-развлекательный комплекс в г. Красноярске, Советский р-н, ул. Партизана Железняка», в котором сторонами согласована сметная стоимость в размере 1 470 000 руб.

Согласно пункту 3.2. договора аванс уплачивается в размере 200 000 руб. в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами. В дальнейшем расчеты производятся в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами форм КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 4.1. договора субподряда приемка выполненных субподрядчиком работ по монтажу осуществляется два раза в месяц  в следующем порядке: субподрядчик извещает подрядчика о готовности работ к  сдаче. Подрядчик в течение 2-х рабочих дней осуществляет приемку в присутствии представителя субподрядчика и подписывает формы КС-2 и КС-3.

Во исполнение обязательств по договору субподряда № 125/01-14/52 от 24.12.2007 ООО «Газводстрой» выполнило работы на общую сумму 983 710 руб. 80 коп., что подтверждается:

- актами о приемке выполненных работ: № 02-14/52/01 от 14.01.2008 на сумму 126 000 руб., № 02-14/52/02 от 15.02.2008 на сумму 750 000 руб., № 02-14/52/03 от 13.03.2008 на сумму 107 710 руб. 80 коп.;

- справками о стоимости выполненных работ и затрат: № 02-14/52/01 от 14.01.2008 на сумму 126 000 руб.,  № 02-14/52/02 от 15.02.2008 на сумму 750 000 руб.,  № 02-14/52/03 от 13.03.2008 на сумму 107 710 руб. 80 коп.

Истцом ответчику выставлены счета-фактуры на общую сумму 983 710 руб. 80 коп.

Ответчиком перечислено истцу 788 400 руб. платежными поручениями: № 654 от 25.12.2007 на сумму 200 000 руб., № 150 от 06.02.2008 на сумму 180 000 руб., № 287 от 06.03.2008 на сумму 208 400 руб., № 403 от 27.03.2008 на сумму 100 000 руб., № 731 от 16.06.2008 на сумму 100 000 руб.

Истец направлял ответчику претензию № 02-01/97 от 29.08.2008, в ответ на которую ООО «Сибросс» (исх. № 268 от 22.10.2008) сообщило о ее необоснованности.

Истец  обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности за выполненные работы в размере  449 442 руб. 92 коп., из которых 254 132 руб. 12 коп. по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007 и 195 310 руб. 80 коп.  по договору № 125/52.

Ответчик представил в материалы дела платежные поручения № 843 от 10.07.2007 на сумму 300 000 руб. и  № 956 от 30.07.2007 на сумму 100 000 руб. в качестве доказательства оплаты работ по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007 по счету № 4 от 09.07.2007 в сумме 170 000 руб. за разборку стен и перегородок в здании цеха вентиляции.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены основания  возникновения гражданских прав и обязанностей.

Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В качестве документов, направленных на возникновение прав и обязанностей представлены договор подряда № 01-14/30-1 от 01.07.2007 и договор субподряда  № 125/01-14/52 от 24.12.2007.

Условия договора и характер, возникших между сторонами отношений, позволяет квалифицировать их как отношения, возникшие из договора подряда. Следовательно, действия сторон должны подчиняться требованиям главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда в соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре подряда работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) (статья 706 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется по заданию заказчика  в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком подписан договор подряда № 01-14/30-1 от 01.07.2007, согласно которому ООО «Газводстрой» обязуется выполнить работы по реконструкции здания, находящегося по адресу: 644144, г. Омск, пгт. Большие Поля, ул. Центральная, д. 7, и сдать их результат ООО «Сибросс», а ООО «Сибросс» обязуется принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1.). Согласование предмета  договора подтверждается представленными в материалы дела локальными сметными расчетами.

Кроме того,  между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 125/01-14/52 от 24.12.2007, согласно которому ООО «Газводстрой»  обязуется произвести монтаж систем вентиляции в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), в установленный договором срок, а ООО «Сибросс» обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1.1.). ООО «Газводстрой» производит монтажные работы на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс с парковкой в г. Красноярске, ул. Партизана Железняка (район моста «Октябрьский») в Советском районе» (пункт 1.2.). Предмет договора согласован в представленных сметных расчетах.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Сроки выполнения работ по договору № 01-14/30-1 от 01.07.2007 определены в пункте 2.1.1. договора, согласно которому ООО «Газводстрой» обязуется приступить к работе не позднее дня, следующего за днем поступления на его расчетный счет суммы предоплаты по каждой смете, и закончить работы на объекте в течение 60 календарных дней по каждому этапу.

В пункте 1.4. договор субподряда № 125/01-14/52 от 24.12.2007 указано, что сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью договора.

Довод апелляционной жалобы о несогласовании сторонами сроков выполнения работ по договору