Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 по делу n А33-13079/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 июля 2015 года

Дело №

 А33-13079/2014

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления объявлена «29» июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен          «07» июля 2015 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  -  Споткай Л.Е.,

судей: Магда О.В., Бутиной И.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Козловой Т.Е.,

при участии: от общества с ограниченной ответственностью «СТМ-Инвест»: Снадкина В.В., представителя по доверенности от 02.04.2015; Закревского А.В., представителя по доверенности от 02.04.2014;

от закрытого акционерного общества Золотодобывающая компания «Золотая Звезда»: Литвинова В.Л., представителя по доверенности от 17.06.2014 № 7;  Сухова В.И., представителя по доверенности от 09.09.2014 №25,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СТМ-Инвест» (ИНН 2461207000, ОГРН 1092468031336)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от «16» февраля 2015 года по делу № А33-13079/2014, принятое судьёй Малофейкиной Е.А.,

установил:

закрытое акционерное общество Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (ИНН 1910005490, ОГРН 1021900850399) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СТМ-Инвест» (ИHH 2461207000, ОГРН 1092468031336) о взыскании 256 517 рублей неосновательного обогащения.

Определением Арбитражного суда Красноярского края 28.08.2014 к производству суда принято встречное исковое заявление ООО «СТМ-Инвест» к ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» о взыскании 256 517 рублей 98 копеек основного долга.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 16.02.2015 первоначальный иск ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» удовлетворен, с ООО «СТМ-Инвест» в пользу ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» взыскано 256 500 рублей неосновательного обогащения, 8 130 рублей расходов по оплате государственной пошлины; ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» возвращено 1 282 рубля 90 копеек излишне уплаченной государственной пошлины. В удовлетворении встречного иска ООО «СТМ-Инвест» о взыскании с ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» 256 517 рублей 98 копеек задолженности отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «СТМ-Инвест» обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт – встречное исковое заявление удовлетворить.

В апелляционной жалобе заявитель указал, что мотивированный отказ от подписания актов заказчик подрядчику не представил. По мнению заявителя, суд первой инстанции не дал должной оценки факту уклонения ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» от признания получения и подписания актов выполненных работ, направленных в адрес заказчика. Заявитель полагает, что судом первой инстанции необоснованно не приняты в качестве доказательств: общий журнал выполненных работ, акт от 03.10.2013 № 2 осмотра смонтированного оборудования отделения измельчения и гравитации.

В дополнениях к апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что решение по делу № А33-13078/2014, вступившее в законную силу 03.04.2015 имеет преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора.

ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» представило в материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразило против удовлетворения апелляционной жалобы, настаивая на законности и обоснованности обжалуемого судебного акта.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.04.2015 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы откладывалось.

Представители  ООО «СТМ-Инвест» поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

На вопрос суда представитель ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» пояснил, что указанные в акте приемки выполненных работ от августа 2013 года, в разделе 1 «мельница шаровая центральная разгрузка мокрого помола» и в акте № 2 «смонтировано барабан мельница 2 шт.» работы отражают один и тот же объем работ, так как барабан это составная часть мельницы.

Представители ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» поддержали доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Между ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (заказчик) и ООО «СТМ-Инвест» (подрядчик) заключен договор подряда от 12.08.2013 №91 по условиям которого (п. 1.1) в целях реализации проекта «Создание 1-ой очереди завода (ГОК) по переработке первичной золотосодержащей руды на месторождении «Боголюбовское» r Мотыгинском районе Красноярского края» заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажа оборудования в отделении измельчения и гравитации Главного корпуса золотоизвлекательной фабрики (далее - работы). Работы, предусмотренные договором осуществляются на объекте заказчика, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ГОК «Боголюбовское». Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях заключенного договора.

Количество, стоимость выполняемых работ, сроки выполнения по каждому виду работ устанавливаются сторонами договора в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью заключенного договора (п. 1.2).

Срок выполнения работ составляет периоде 12.08.2013 по 05.09.2013 (п. 1.4).

В обязанности подрядчика входило следующее:

- выполнять все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, предусмотренные дополнительными соглашениями к настоящему договору, а также рабочей документацией, графиками выполнения работ, в объеме и в сроки, предусмотренные договором и Приложениями к нему и сдать законченный Объект заказчику в установленный срок, определенный графиками выполнения работ (п. 2.1);

- обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (и. 2.2);

- в течении 5 рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с заказчиком хода выполнения работ, о чем направить заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: ФИО представителей, занимаемая у подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей (п. 2-3);

- по письменному запросу заказчика представлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на объекте технических и людских ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым подрядчиком работам (п. 2.4);

- в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести исполнительную документацию, комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставлять заказчику одновременно с Промежуточными актами о приемке выполненных работ (п. 2.5);

- соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов (п. 2.6);

- по завершении всех работ по настоящему договору, в течение 10 календарных дней, следующих за датой подписания акта сдачи-приемки законченного объекта, вывезти со строительной площадки все собственные: оборудование, строительную технику, излишки материалов и произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставить после себя объект и строительную площадку в состоянии, соответствующим экологическим требованиям и санитарным нормам (п. 2.7);

- оформить и передать заказчику в течение 5 календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части объекта и/или объекта в целом, акт индивидуального и комплексного испытания по установленной СНиП форме (п. 2.8);

- устранять в течение срока, согласованного с заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, а также материалах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по договору (п. 2.9);

- обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по объекту на месте производства работ, а также предоставлять заказчику, организациям осуществляющим авторский и независимый технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей (п. 2.10);

- предоставлять заказчику исполнительную документацию до начала приемки законченного объекта (п. 2.11);

- принять участие в работе приемочной комиссии (п. 2.12);

- при выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, в том числе при организации контроля качества сварных соединений, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения работ, вплоть до сдачи объекта по акту приемочной комиссии (п. 2.13).

Согласно п. 6.1 договора подрядчик обязан приступить к выполнению работы по настоящему договору и завершить ее не позднее сроков, установленных графиком производства работ (Приложение№1). Изменения сроков выполнения работ, если они могут повлиять на продолжительность работ и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цены работ (п. 6.2).

Цена договора, указанная в Приложениях включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора (п. 7.1).

Подрядчик в установленном законодательством порядке выписывает и направляет заказчику счет на оплату работ (п. 7.2).

Оплата работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в сроки и на условиях, установленных в договоре (п. 7.3).

Цена работ подлежит пересмотру в случае, если в выданной заказчиком подрядчику в соответствии с п. 5 Рабочей документации имеются изменения, приводящие к увеличению затрат подрядчика на выполнение работ (п. 7.4).

Заказчик обязуется оплатить работу путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика ежемесячно в течение 5 (пяти) дней со дня подписания сторонами Промежуточного акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика в размере 70 % от суммы акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) по каждому этапу (п. 7.5).

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится заказчиком не позднее 10 дней после полного завершения работ, предусмотренных п. 1.1 договора и ввода объекта в эксплуатацию (п. 7.6).

Стороны согласовали, что подрядчик до 28-го числа текущего месяца предоставляет заказчику Промежуточный  акт  выполненных  работ  (по  форме №  КС-2)  и  справку  о

стоимости выполненных работ и затрат {но форме № КС -3) (п. 7.7).

Заказчик обязан подписать Промежуточный акт выполненных работ (по форме № КC-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), либо предоставить подрядчику мотивированный отказ от подписания Промежуточного акта - в течение 5 рабочих дней с момента получения от подрядчика Промежуточного акта выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (п. 7.8).

Заказчик вправе в любое время приостановить оплату работ в случае: отказа подрядчика устранить выявленные заказчиком или нанятой им для осуществления Технадзора специализированной организации дефекты; отказа подрядчика выполнить законные и обоснованные указания заказчика, на срок до устранения подрядчиком выявленных нарушений (п. 7.9).

Расчет производится по цене работ, установленной в Дополнительных соглашениях к договору, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей (п. 7.10).

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, предполагающих увеличение стоимости работ по договору, подрядчик обязан немедленно письменно предупредить об этом заказчика (п. 7.11).

На дополнительные работы, возникшие в процессе выполнения работ, обозначенных в п. 1.2 договора, составляется двухсторонний акт за подписями заказчика и подрядчика, оформляется дополнительное соглашение к договору с увеличением договорной цены и изменением сроков окончания работ. Приступать к исполнению таких работ подрядчик имеет право и обязан только после подписания указанных выше документов (п. 7.12).

Приемка законченного объекта осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой заказчиком с участием представителей подрядчика (п. 8.2).

Подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в количестве 2 экземпляров за 7 рабочих дней до начала приемки законченного строительного объекта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (п. 8.3).

Заказчик обязан в течение 7 дней с момента уведомления подрядчиком о завершении работ осмотреть и принять выполненную работу (се результат) с участием подрядчика, что сопровождается оформлением и подписанием сторонами акта сдачи-приемки законченного объекта. Заказчик обязан в тот же срок при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков немедленно заявить об этом подрядчику. Место приемки работ по договору - место производства работ (п. 8.4).

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до установленного договором момента окончания исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 12.1).

В Приложении №1 (Спецификация