Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 03.06.2015 по делу n А33-24604/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

продукции, включающей в себя обеспечение измерений объёмов и контроль качества продукции в течение текущего месяца и выведение итогов за месяц. Итогом является ежемесячный оформленный отчёт об измеренных объёмах производственной продукции и её качества.

5) Система по финансово-экономическому обслуживанию лесозаготовительного комплекса, включающая в себя:

- создание и постановку работы материального склада с практическим исполнением всех его функций;

- практический учёт по определению текущей стоимости производственно-технических объектов;

- практический учёт по движению основных фондов - создание учёта и сформирование реестра основных фондов;

- создание системы и практическое осуществление минимизации складских остатков (выведение системы исполнения и использования заказов);

- практическое ведение склада с остатками без даты использования, обеспечивающее оптимизацию управления замороженными складскими остатками;

- создание системы ежемесячного планово-прогнозного исчисления бюджета по доходам и расходам по лесозаготовительному комплексу;

- создание и осуществление практического учёта по расходной части бюджета;

- оформление на основе планово-практического бюджета и подписание договоров с персоналом лесозаготовительного комплекса на выполнение текущих параметров производства;

6) Создание и практическое функционирование системы кадрового обслуживания;

7) Создание и практическое функционирование системы продаж произведённой продукции – пиловочника.

Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить стоимость выведения на уровень производственных параметров систем, обеспечивающих управление производством и всеми другими видами и системами обслуживания лесозаготовительного комплекса с годовым объёмом лесозаготовки 500 тыс. куб.м.»;

- пункт 2.2. договора (с учетом дополнительного соглашения № 6) изложен в следующей редакции: «Срок окончания выполнения работ: 30.12.2014»;

- пункт 3.1. договора (с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7) изложен в следующей редакции: «Цена договора составляет 2 999 622 669 рублей 50 копеек, в том числе НДС (18 %), которая может корректироваться в процессе выполнения условий договора»;

- пункт 3.2. договора (с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7) дополнен подпунктами 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. и 3.2.4., изложен в следующей редакции: «Цена договора определяется на основании предварительного расчета стоимости договорной цены (приложение № 1 к договору) и состоит из стоимости работ по созданию объектов лесной инфраструктуры по договору, стоимости временных сооружений для бытовых нужд, стоимости техники и оборудования, приобретаемого генподрядчиком для целей технического оснащения двух лесозаготовительных комплексов, стоимости расходов по выведению на уровень производственных параметров систем, обеспечивающих управление производством и всеми другими видами и системами обслуживания двух лесозаготовительных комплексов, стоимости непредвиденных расходов на мобилизацию генподрядчика, на передислокацию строительного участка, на страхование строительно-монтажных рисков, на доставку и пуско-наладку лесозаготовительной техники.

3.2.1. Стоимость работ по созданию объектов лесной инфраструктуры, временных сооружений для бытовых нужд по договору составляет 1 205 195 086 рублей 08 копеек, в том числе НДС (18 %).

3.2.2. Стоимость техники, оборудования, приобретаемых генподрядчиком для заказчика составляет 1 383 730 799 рублей, в том числе НДС (18 %).

3.2.3. Стоимость непредвиденных расходов на мобилизацию генподрядчика, а также на передислокацию строительного участка, на страхование строительно-монтажных рисков, на доставку и пуско-наладку лесозаготовительной техники составляет 15 861 374 рубля 42 копеек, в том числе НДС (18 %).

3.2.4. Стоимость расходов по выведению на уровень производственных параметров систем, обеспечивающих управление производством и всеми другими видами и системами обслуживания одного лесозаготовительного комплекса составляет 394 835 410 рублей, в том числе НДС (18 %)»;

- пункт 3.5. договора (с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3) изложен в следующей редакции: «Непредвиденные расходы на мобилизацию генподрядчика, а также на передислокацию строительного участка, на страхование строительно-монтажных рисков, на доставку и пуско-наладку лесозаготовительной техники оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов»;

- пункт 3.9. договора (с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7) дополнен подпунктами 3.9.4., 3.9.5., 3.9.6. и изложен в следующей редакции: «Заказчик не позднее 20 рабочих дней с даты заключения данного договора осуществляет генподрядчику предварительную оплату (аванс) в счет оплаты цены договора в размере 30 % от стоимости работ по созданию объектов лесной инфраструктуры, обшей цены техники и оборудования и общей цены выведения на уровень производственных параметров систем, обеспечивающих управление производством и всеми другими видами и системами обслуживания в размере 588 390 000 рублей, в том числе НДС 18 % 89 754 406 рублей 77 копеек,

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 1 осуществляет предварительную оплату в размере 41 207 400 рублей, в том числе НДС 18 % - 6 285 874 рубля 58 копеек,

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 2 осуществляет предварительную оплату в размере 10 817 646 рублей, в том числе НДС 18% - 1 650 149 рублей 39 копеек,

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 3 осуществляет предварительную оплату в размере 3 311 863 рубля 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 596135 рублей 46 копеек, при условии предоставления счета генподрядчиком;

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 5 осуществляет предварительную оплату в размере 23 214 326 рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 %;

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 6 осуществляет предварительную оплату в размере 205 890 912 рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 %, при условии предоставления счета генподрядчиком;

не позднее 20 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения № 7 осуществляет предварительную оплату в размере 22296 239 рублей 70 копеек, в том числе НДС 18 %, при условии предоставления счета генподрядчиком (подпункт 3.9.1. договора).

3.9.2. 60 % от стоимости работ по созданию объектов лесной инфраструктуры в размере приблизительно 723 117 051 рубль 65 копеек, в том числе НДС 18 %, оплачивается заказчиком поэтапно, за фактически выполненные генподрядчиком и принятые заказчиком в установленном порядке работы, в течение 20 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчёта об использованных материалах заказчика, при условии предоставления счёта генподрядчиком.

3.9.3. Окончательный расчет по стоимости выполненных работ по созданию объектов лесной инфраструктуры производится заказчиком не позднее 20 рабочих дней после сдачи завершенного строительством объекта и подписания заказчиком акта приема-передачи (по форме заказчика) при условии предоставления счета генподрядчиком.

3.9.4. Окончательный расчет за поставленные технику и оборудование первого лесозаготовительного комплекса производится заказчиком на основании предъявленных генподрядчиком: товарной накладной (ТОРГ-12), акт приема-передачи техники и/или оборудования и предоставления счета генподрядчиком, в соответствии с пунктом 3.2.2. договора.

3.9.5. Окончательный расчёт за выполненные работы по созданию и выведению на уровень производственных параметров систем, обеспечивающих управление производством и всеми другими видами и системами обслуживания одного лесозаготовительного комплекса оплачивается заказчиком поэтапно, за фактически выполненные генподрядчиком и принятые заказчиком в установленном порядке работы, в течение 20 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (по форме заказчика) и представления счета генподрядчиком, в соответствии с пунктом 3.2.4. договора.

3.9.6. 70 % за технику и оборудование второго лесозаготовительного комплекса в сумме 630 372 259 рублей 30 копеек, в том числе НДС (18 %) производится заказчиком в срок не позднее 30.12.2013 на основании счета, предъявленного генподрядчиком».

В приложении № 1 к договору стороны согласовали предварительный расчет стоимости договорной цены (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7) на общую сумму 2 999 622 669 рублей 50 копеек.

В локальных сметных расчетах № 01, № 02-01/И-02-01-01, № 02-02-02-01-02, № 02-03/И-02-01-03, № 02-02-01, № 02-02-02, № 02-02-03, № 02-02-04, № 02-03-01, № 02-03-02, № 02-03-03, № 02-03-04, № 02-03-05, № 02-03-06, № 02-03-07, № 02-03-08, № 02-03-09, № 02-03-10, № 02-03-11, № 04 (в редакции дополнительных соглашений № 3, № 4, № 5, № 6) стороны согласовали объем и стоимость работ по спорному договору.

Письмом от 18.03.2014 № 01/270 ответчик уведомил истца о досрочном расторжении договора от 23.11.2011 № 03.1./11-3-111 в соответствии с пунктом 18.3.3.1. договора с момента получения данного уведомления.

Ссылаясь на недействительность одностороннего отказа от договора подряда, истец обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора (расторжения договора) генерального подряда от 23.11.2011 № 03.1/11-3-111.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Правоотношения сторон по заключенному договору от 23.11.2011 № 03.1./11-3-111 регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Кодекса по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Подпунктом 18.3.3.1. договора предусмотрено, что данный договор может быть расторгнут, в том числе по инициативе заказчика в одностороннем порядке без обращения в суд, в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Ответчик уведомил истца о расторжении договора от 23.11.2011 № 03.1/11-3-111 письмом от 18.03.2014 № 01/270.

Заявитель в апелляционной жалобе указал, что судом не исследован вопрос о том, что уведомление о расторжении договора последовало через чуть более 2,5 месяца после подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ, тогда как подрядчик мог выполнять работы проплаченные 100 % авансом денежные средства еще 8 месяцев.

Данные доводы заявителя отклонены судом апелляционной инстанции на основании следующего.

Согласно пункту 18.5.2 договор считается расторгнутым с момента получения генподрядчиком уведомления о расторжении договора.

Судом первой инстанции установлено, что доказательства получения уведомления ответчика от 18.03.2014 в материалах дела отсутствуют.

Вместе с тем, в суде первой инстанции истец подтвердил факт получения данного уведомления через 2,5 месяца после подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного апелляционного суда Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Обстоятельство уведомления истца об одностороннем досрочном расторжении договора установлено при рассмотрении дела Шестым арбитражным апелляционным судом, в  постановлении от 10.10.2014 по делу № 06АП-5065/2014 указано на получение данного уведомления 24.03.2014.

Указанное обстоятельство установлено также в деле А33-18098/2014 (решение от 19.12.2014 оставлено без изменения судом апелляционной инстанции 06.03.2015 при объявлении резолютивной части).

Возможность одностороннего расторжения спорного договора согласована сторонами в самом договоре. При этом, уведомление об отказе от исполнения договора является правомерным действием, правовым последствием которого является расторжение договора и прекращение возникших