Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.09.2014 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

и регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Пунктом 1.1 договора установлено, что подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные (строительно-монтажные) работы по капитальному ремонту (далее - работы) на объекте: «МБУЗ «ГП№2», Взрослая поликлиника, район Талнах, ул. Маслова, д. 5,7», расположенном по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 5, 7, в соответствии с техническим заданием и сметной документацией, утвержденной Заказчиком, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить его.

В приложении №2 стороны согласовали техническое задание на выполнение ремонтно-строительных работ, согласно которому данное техническое задание включает комплексный ремонт помещений 1-го и 3-го этажей: регистратуры, смотровых кабинетов, кабинета электролечения, кабинетов административной части - главного врача, приемной, заведующего поликлиникой. Ремонт предполагает расширение площади регистратуры за счет переезда административной части на 3-ий этаж, замену деревянных оконных блоков на металлопластиковые, замену дверных блоков.

До начала работ 30.09.2013 ответчик ( исх. № 4558 от 30.09.2013) направил истцу на согласование график производства работ. В период с 30.09.2013 по 12.11.2013 возражений относительно вышеуказанного порядка выполнения работ не заявлялось.

Позднее в письмах (№ 4961 от 21.10.2013, № 5179 от 07.11.2013) ответчик указывает истцу на медленное производство работ, просит вывезти строительный мусор с территории МБУЗ «Городская поликлиника №2».

Из письма истца (№ 77-13 от 12.11.2013) следует, что фактически истец приступил к выполнению работ 18.10.2013. Работы начаты 18.10.2013 истцом, поскольку необходимый строительный материал был заказан последним из г. Красноярска и доставлен в г. Норильск по речной навигации. Для производства работ в рамках спорного договора подряда истец просил предоставить одновременно все помещения МБУЗ «Городская поликлиника №2», поскольку с 02.09.2013 представлены лишь часть помещений, подлежащих ремонту (50 %) в рамках спорного договора подряда.

В ответном письме (№5331 от 14.11.2013) ответчик указал, что письмом № 4558 от 30.09.2013 последний направлял для согласования график выполнения работ. В период с 30.09.2013 по 12.11.2013 возражений относительно вышеуказанного порядка выполнения работ не заявлялось. Допуск в помещение регистратуры для установления оконных блоков невозможен, поскольку требует высвобождение помещения регистратуры. В связи с изложенным, ответчик просил завершить работы в помещениях, где начаты строительные работы. Работы в помещениях № 159 (1 этаж), № 37-40 (3 этаж) не выполнены до 12.11.2013, строительный мусор не вывезен с территории МБУЗ «Городская поликлиника №2», доверенности представителей истца содержат опечатки и не принимаются ответчиком.

Истцу неоднократно направлялись письма о систематическом нарушении техники безопасности, требований строительных норм и санитарного режима учреждения (исх. от 21.10.2013 № 4961, от 18.11.2013 № 5363, от 22.11.2013 № 5459), в связи с чем, ответчиком 10.01.2014 и 31.01.2014 направлено письмо (исх. № 13, исх. № 262) с приложением соглашения о расторжении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Кодекса по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 Кодекса).

Как следует из материалов дела, письмом от 14.02.2014 № 07-14 истец направил ответчику соглашение о расторжении спорного договора подряда. Соглашение о расторжении договора подряда не подписано со стороны ответчика. В связи с чем, истец заявил исковое требование о расторжении указанного договора подряда.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что данное требование истца не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Как установлено судом первой инстанции сметы на производство работ согласованы истцом 17.10.2013, однако согласно пункту 3.3 технического задания установлено, что ремонтно-строительные (строительно-монтажные) работы предусматривается выполнять в действующем лечебном учреждении, в связи с этим Подрядчик должен производить работы в соответствии с санитарными и противопожарными правилами, с учетом режима работы учреждения. С учетом специфики социально значимого объекта, на котором производились работы в рамках договора подряда, работы должны были производиться на действующем объекте, то есть работы в действующем лечебном учреждении должны производиться поэтапно. Выполнение ремонтных работ одновременно во всех помещениях МБУЗ «Городская поликлиника №2», предусмотренных спорным договором при сохранении функционирования поликлиники не представляется возможным.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В приложении № 1 к спорному договору стороны согласовали график выполнения работ (с момента заключения договора и по 01.12.2013).

Как следует из материалов дела, истец приступил к выполнению работ только 18.10.2013.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Пунктом 15.2 договора установлено, что заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке (без обращения в суд) при следующих обстоятельствах:

- если подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением установленных графиком выполнения работ промежуточных сроков более чем на 30 дней, а также в случае нарушения подрядчиком конечного срока выполнения работ;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В связи с существенным нарушением условий спорного договора подряда, выразившиеся в систематическом нарушении техники безопасности, требований строительных норм и санитарного режима учреждения, невыполнении необходимого объема работ и в срок, установленным спорным договором, ответчик направил истцу уведомление (исх. № 1421 от 06.05.2014) об одностороннем отказе от исполнения договора подряда №194175 (№0319300041113000148) от 02.09.2013.

В связи с изложенным, апелляционная коллегия поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что ответчик правомерно отказался от исполнения договора подряда в одностороннем порядке и спорный договор подряда прекратил свое действие. В связи с чем, требование о расторжение договора от 02.09.2013 №194175 (№0319300041113000148) не подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании упущенной выгоды в размере 3 227 933 рубля 97 копеек на основании пункта 3 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец вправе требовать возмещения убытков на основании статей 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Под убытками понимаются реальный ущерб (т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенная выгода.

При предъявлении требования о взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств, истцу следует доказать: факт нарушения ответчиком договорных обязательств, наличие и размер убытков, а также причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и возникшими убытками.

В материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о нарушении заказчиком договорных обязательств.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в условиях правомерности отказа заказчика от исполнения договора в соответствии с частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации у подрядчика отсутствует право на взыскание убытков с заказчика.

С учетом изложенного, в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика упущенной выгоды в заявленном размере отказано обоснованно.

Кроме того, заказчик отказался от договора по основаниям пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом, право на взыскание убытков в силу данной нормы имеет заказчик, а не подрядчик.

Доводы заявителя о том, что комплектация объекта строительными материалами, согласно статье 704 Гражданского кодекса Российской Федерации возложена на подрядчика, следовательно, инициирование ООО «Строй Энерго» организации поставки строительных материалов к объекту строительства, является прямым подтверждением тому, что подрядчик приступил к исполнению договора своевременно, отклоняется апелляционной коллегией на основании следующего.

По общему правилу договор подряда предполагает выполнение работ иждивением подрядчика, то есть из его материалов, его силами и средствами (пункт 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 5.1 договора установлено, что подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным оборудованием в соответствии с аукционной документацией.

Учитывая условия пункта 5.1 договора, обязанность по обеспечению объекта строительными материалами возложена договором на истца.

Доводы заявителя о том, что судом первой инстанции не исследован вопрос о неполучении истцом письма исх. № 4558 от 30.09.2013 согласно которому, ответчик направил истцу на согласование график производства работ, предусмотренный пунктами 1.2 и 3.2 договора, отклоняется, поскольку неполучение письма истцом, не освобождает его от исполнения условий договора.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

 В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 2 000 рублей относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от «01» июля 2014 года по делу № А33-5833/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.