Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18.01.2011 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

«Решеты» - станция «Карабула» Красноярской железной дороги, 241 км. ПК 3)» и осуществить все действия, необходимые для предъявления законченного строительством объекта к приёмке приёмочной комиссией.

Согласно пункту 2.2 договора наименование, виды (этапы), объемы работ, результат работ, цена работ по видам (этапам) определяются в календарном плане производства работ (приложение № 1/1 к договору), а также в рабочей документации.

Пунктом 2.2.1 договора предусмотрено, что заказчик передает рабочую документацию подрядчику в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора. Передача рабочей документации оформляется актом приема-передачи.

В разделе 1 договора стороны определили терминологию и определения, используемые в договоре, в том числе:

Объект - подъездной железнодорожный путь от станции «Пихтовая» до станции «Заводская» (примыкание к участку: станция «Решеты» - станция «Карабула» Красноярской железной дороги, 241 км. ПК 3)», протяженностью 5,7 км.

Работы - земляные работы (сооружение земляного полотна) для устройства подъездного железнодорожного пути от станции «Пихтовая» до станции «Заводская» (примыкание к участку: станция «Решеты» - станция «Карабула» Красноярской железной дороги, 241 км. ПК 3)». Работы выполняются в соответствии с заданиями заказчика, требованиями, установленными в рабочей документации, подготовленной Красноярским проектно-изыскательским институтом «КРАСНОЯРСКЖЕЛДОРПРОЕКТ» - филиал ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», №508.3441.1.230400.2.6-ПЗ, СНиП, ГОСТ, а также действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми (нормативными и индивидуальными) актами. Работы включают в себя приобретение подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, конструкций, изделий и оборудования, сдачу результата выполненных работ заказчику. Работы должны обеспечивать сдачу объекта приемочной комиссии и его нормальную эксплуатацию.

Строительная площадка – работы по договору выполняются на земельном участке, находящемся по адресу: Красноярский край, Богучанский район, КГУ «Чунское лесничество», Новохайское участковое лесничество в части кварталов и выделов: кв.11 (выд. 5, 6, 11 и 13), кв. 12 (выд. 8, 9, 11 и 13), кв. 13 (выд. 13, 16 и 17), кв. 23 (выд. 4, 8 и 14) – общей площадью 50,581 га. Номер государственного учёта в лесном реестре 24-003-2008-03-3356-13.

Пунктом 2.3 договора предусмотрена обязанность подрядчика сдать результаты работ в сроки, установленные договором, а заказчика – принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с пунктом 3.1 договора, сроки выполнения работ в целом по договору, а также сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в календарном плане производства работ (приложение № 1-1). Дата начала работ – 7 августа 2008 года, дата окончания работ (за исключением работ, выполняемых в гарантийный срок) – 31 марта 2009 года.

В пункте 3.1 договора стороны установили, что стоимость выполняемых по календарному графику работ определяется сторонами в протоколе согласования договорной цены, который оформляется как приложение №1 к договору и составляет его неотъемлемую часть.

Как следует из пунктов 4.4, 4.4.1, 4.4.2 договора, стороны согласовали следующий порядок оплаты по договору: оплата цены работ производится принципалом путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При необходимости уплаты авансовых платежей их размер (приложение №10), назначение аванса, срок выплаты и погашения согласовываются сторонами в протоколах согласования договорной цены (пункты).

В силу пункта 4.4.3 договора, все последующие платежи осуществляются принципалом ежемесячно, за фактически выполненные и принятые заказчиком работы на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Принципал обязан оплатить выполненные работы и возместить стоимость израсходованных материалов (если сторонами не достигнуто соглашение о зачете стоимости работ и использованных материалов в счет ранее выплаченного аванса) в течение 15 рабочих дней с момента подписания полномочными представителями сторон акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки по форме КС-3. После подписания сторонами названных документов подрядчик предоставляет заказчику оформленный на имя заказчика счет на оплату и оригинал счета-фактуры на сумму выполненных и принятых заказчиком работ, оформленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата принятых работ производится принципалом в течение 10 рабочих дней после получения от подрядчика счета на оплату и указанного оригинала счета-фактуры.

Согласно пункту 4.5 договора, счет на оплату предоставляется заказчику подрядчиком после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат.

В пункте 5.1 договора подрядчик обязался выполнить работы в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных договором, рабочей документацией, в соответствии с указаниями заказчика, своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе выполнения работ и в течение гарантийного срока, сдать результат выполненных работ заказчику.

Подрядчик после подписания договора заказчик обязан передать по акту (образец акта - приложение № 6) строительную площадку в срок до 6 августа 2008 года (пункт 6.1 договора), предоставить подрядчику по акту рабочую документацию (образец акта - приложение №4), а также, по запросу подрядчика, иные документы и информацию, необходимые для выполнения работ (пункт 6.2 договора), осуществить своевременную приёмку выполненных подрядчиком работ, а после приемки - их оплату в порядке и на условиях, установленных договором (пункт 6.4 договора).

В соответствии с пунктом 12.1 договора, сдача-приемка выполненных работ производится сторонами ежемесячно с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Согласно пункту 12.2 договора подрядчик не позднее 25 числа отчётного месяца передает заказчику акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах. Заказчик в 5-дневный срок подписывает представленный акт и возвращает подрядчику для подготовки справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно пункту 12.7.1 подрядчик за 10 дней до окончания срока выполнения работ в целом по договору передаёт заказчику 4 экземпляра исполнительной документации в составе, определенном заказчиком.

Сторонами согласованы приложения к договору:

№1 – протокол согласования договорной цены, согласно которому стоимость работ с учетом стоимости материалов составляет 136 815 547 рублей 22 копейки (т.3, л.д. 66);

№1-1 – календарный график производства работ, согласно которому окончательный срок выполнения работ – 28 марта 2009 года (т.3, л.д. 68);

№1-3 – график погашения аванса, согласно которому сумма аванса составляет 5 798 491 рубль 53 копейки (т.1, л.д. 31, 69);

№1.2.1 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-124, №1.2.2 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-125, №1.2.3 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-126, №1.2.4 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-127,  №1.2.5 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-128,  №1.2.6 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-130,  №1.2.7 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-131, №1.2.8 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-132, №1.2.9 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-133, №1.2.10 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-134, №1.2.11 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-135, №1.2.12 - локальная №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-136, №1.2.13 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-137, №1.2.14 - локальная смета №508.В001.230401.8.6.-ЛСМ-138 (т.2);

№10 – расчет суммы авансового платежа (т.1, л.д. 32);

№11 – примерный перечень нарушений, допускающий приостановку работ подрядной организации (т.3, л.д. 62).

Платежным поручением от 23 декабря 2008 года №93 (т.1, л.д. 14) закрытому акционерному обществу «Единство» перечислен аванс в сумме 5 798 491 рубль 53 копейки по договору от 24 октября 2008 года № 508С001С074.

В подтверждение факта выполнения работ по договору подряда от 24 октября 2008 года №508С001С074 истец представил в материалы дела акты о приемке выполненных работ за октябрь 2008 года от 25 октября 2008 года №1 на сумму 4 898 139 рублей и за ноябрь 2008 года от 25 ноября 2008 года №2 на сумму 756 523 рублей (т.1, л.д. 36, 46), и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25 октября 2008 года №1 на сумму 5 779 804 рубля 02 копейки (с НДС) и от 25 ноября 2008 года №2 на сумму 892 697 рублей 14 копеек (с НДС) (т.1, л.д. 35, 45).

К оплате истцом выставлены счета-фактуры от 31 октября 2008 года №0000031 на сумму 5 779 804 рублей 02 копейки и от 30 ноября 2008 года №0000034 на сумму 892 697 рублей 14 копеек, а также счета от 31 октября 2008 года №31 на сумму 5 779 804 рубля 02 копейки и от 30 ноября 2008 года №34 на сумму 892 697 рублей 14 копеек (т.1, л.д. 33-34, 43-44).

В связи с неполной оплатой работ истец обратился к ответчику с претензией от 22 апреля 2009 года №009 (т. 1, л.д. 57) о погашении задолженности. Претензия получена ответчиком 6 мая 2009 года, согласно почтовому уведомлению о вручении.

12 августа 2010 года ответчик направил истцу уведомление №508С001-01-3-689-10 (т.1, л.д. 112) об одностороннем отказе от договора подряда от 24 октября 2008 года № 508С001С074 на основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации и возврате в связи с этим непогашенной суммы аванса.

Ссылаясь на то, что принятые работы оплачены ответчиком не в полном объеме, истец обратился с настоящим иском о взыскании с ответчика 874 009 рублей 63 копеек задолженности по договору подряда от 24 октября 2008 года № 508С001С074.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 11 февраля 2010 года по делу №А19-14208/09-37 (т.1, л.д. 75) закрытое акционерное общество «Единство» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыта процедура конкурсного производства до 29 июля 2010 года, конкурсным управляющим утвержден Кадач В.Г. Определением от 29 июля 2010 года срок конкурсного производства и полномочия конкурсного управляющего продлены до 22 декабря 2010 года (т.3, л.д. 32). Исковое заявление подписано представителем по доверенности от 12 февраля 2010 года, выданной конкурсным управляющим Кадачом В.Г. (т.1, л.д. 54).

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами в суде апелляционной инстанции, 24 октября 2008 года между закрытым акционерным обществом «Единство» (подрядчик) и закрытым акционерным обществом «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» (заказчик) подписан договор подряда №508С001С074, согласно пунктам 2.1, 2.3 которого подрядчик обязался выполнить земляные работы (сооружение земляного полотна) для устройства подъездного железнодорожного пути от станции «Пихтовая» до станции «Заводская» (примыкание к участку: станция «Решеты» - станция «Карабула» Красноярской железной дороги, 241 км. ПК 3)» и осуществить все действия, необходимые для предъявления законченного строительством объекта к приёмке приёмочной комиссией, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену.

Оценив условия представленного в материалы дела договора и принимая во внимание положения абзаца 2 пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что между истцом и ответчиком заключен договор строительного подряда, отношения по которому регламентированы главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы ответчика о незаключенности договора подряда от 24 октября 2008 года №508С001С074 в виду отсутствия проектной документации отклоняются судом апелляционной инстанции.

Часть 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет договор строительного подряда как договор, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Таким образом, существенными условиями договора строительного подряда являются условия о подлежащих выполнению работах и сроках их выполнения, в случае их согласования в силу пункта 1 статьи 432 Гражданского  кодекса Российской Федерации договор считается заключенным.

Согласно пункту 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Между тем, отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не является безусловным основанием для признания договора незаключенным. Данная правовая позиция отражена Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5 Информационного письма от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

По договору от 24 октября 2008 года №508С001С074 истец как подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с заданием заказчика, рабочей документацией и условиями договора, в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2.2 договора наименование, виды (этапы), объемы работ, результат работ, цена работ по видам (этапам) определяются в календарном плане производства работ (приложение № 1/1 к договору), а также в рабочей документации.

Подлежащие выполнению работы определены сторонами как в пункте 2.1 договора от 24 октября 2008 года №508С001С074, так и в разделе 1 данного договора, где сторонам согласован результат работ, виды работ и место их производства.

Согласно разделу 1 договора подряда работы должны были выполнены подрядчиком в соответствии с рабочей документацией, подготовленной Красноярским проектно-изыскательским институтом «КРАСНОЯРСКЖЕЛДОРПРОЕКТ» - филиал ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», №508.3441.1.230400.2.6-ПЗ.