Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.06.2011 по делу n А17-53/2011. Изменить решение

жалобы (2 000 руб., которые уплачены платежным поручением от 19.04.2011 № 143) в связи с частичным удовлетворением иска Предпринимателя и апелляционной жалобы Общества распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований сторон, соответственно, по иску и по апелляционной жалобе, а суммы государственной пошлины, не доплаченной Предпринимателем при подаче его иска, взыскиваются со сторон в доход федерального бюджета в такой же пропорции.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 2 статьи 270, статьей 271 АПК РФ, Второй арбитражный апелляционный суд

МОТИВИРОВКИ

ВЫВОД

П О С Т А Н О В И Л:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Ивановской области от 04 апреля 2011 года по делу № А17-53/2011 изменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» в пользу индивидуального предпринимателя Синицыной Людмилы Львовны 97 380 руб. 80 коп. неустойки, а также в части взыскания со сторон в доход федерального бюджета соответствующих сумм государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» (ОГРН: 1033700122631; ИНН: 3702048697; адрес: 153002, город Иваново, проспект Ленина, дом 52) в пользу индивидуального предпринимателя Синицыной Людмилы Львовны (ОГРН: 304370225800022; ИНН: 373100462470; адрес: 153000, город Иваново, улица Строительная, дом 11, квартира 16) 84 101 руб. 60 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» (ОГРН: 1033700122631; ИНН: 3702048697; адрес: 153002, город Иваново, проспект Ленина, дом 52) в доход федерального бюджета 2 527 руб. 50 коп. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Синицыной Людмилы Львовны (ОГРН: 304370225800022; ИНН: 373100462470; адрес: 153000, город Иваново, улица Строительная, дом 11, квартира 16) в доход федерального бюджета 4 440 руб. 89 коп. государственной пошлины за рассмотрение иска.

В остальной части решение Арбитражного суда Ивановской области от 04 апреля 2011 года по делу № А17-53/2011 оставить без изменения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Синицыной Людмилы Львовны (ОГРН: 304370225800022; ИНН: 373100462470; адрес: 153000, город Иваново, улица Строительная, дом 11, квартира 16) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ» (ОГРН: 1033700122631; ИНН: 3702048697; адрес: 153002, город Иваново, проспект Ленина, дом 52) 272 руб. 80 коп. в возмещение расходов последнего по уплате государственной пошлины за рассмотрение его апелляционной жалобы.

Арбитражному суду Ярославской области на основании части 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выдать исполнительные листы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.

Председательствующий                                                                      О.Б. Великоредчанин

Судьи                                                                                                                   Л.В. Губина

                                                                                                                   Т.В. Чернигина