Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2008 по делу n А08-1341/08-24. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда в части и принять новый с/а

его контрагентами (л.д. 86-91).

Таким образом, требования заявителя апелляционной жалобы о том, что применение судом первой инстанции положений ст. 333 ГК РФ в данном случае неправомерны, являются обоснованными в части.

Исходя из изложенного, судебная коллегия пришла к выводу, что при вынесении решения судом первой инстанции нормы материального права применены неправильно, решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании неустойки в сумме 3 865 086 руб. подлежит отмене.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы за рассмотрение апелляционной жалобы в виде государственной пошлины в сумме 322 руб. 45 коп. относятся на заявителя и возврату или возмещению не подлежат.

С закрытого акционерного общества «Авантаж-ТехЦентр» в пользу закрытого акционерного общества «МК-Дорожно-строительные работы» подлежит взысканию 677 руб. 55 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 16, ст. ст. 102 - 112, 266 - 268, п. 2 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 22.07.2008 г. по делу № А08-1341/08-24 отменить в части отказа во взыскании неустойки в сумме 3 865 086 руб., апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «МК-Дорожно-строительные работы» удовлетворить в части. Взыскать с закрытого акционерного общества «Авантаж-ТехЦентр» в пользу закрытого акционерного общества «МК-Дорожно-строительные работы» неустойку в сумме 3 865 086 рубля. В остальной части решение Арбитражного суда Белгородской области от 22.07.2008 г. по делу № А08-1341/08-24 оставить без изменения. Взыскать с закрытого акционерного общества «Авантаж-ТехЦентр» в пользу закрытого акционерного общества «МК-Дорожно-строительные работы» 677 руб. 55 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.            

Председательствующий судья                                  Е.Е. Алферова

Судьи                                                                         В.И. Федоров

                                                                                    Л.А. Колянчикова