Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 по делу n А14-8060/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

нарушены условия, содержащиеся в пунктах 4.1, 4.2, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.22 контракта №2012.147401, так как выполнение предусмотренных вышеуказанным контрактом работ по капитальному ремонту помещений отдела ЗАГС Новоусманского района,  Воронежской области, расположенного по адресу: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ленина, 278 имело для истца существенное значение, в связи с чем, арбитражный суд первой инстанции посчитал, что нарушение исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, относится к существенным нарушениям условий контракта №2012.147401 и является основанием для его расторжения, в связи с чем, требование истца о расторжении контракта №2012.147401 удовлетворил.

При указанных обстоятельствах, в силу статьи 450 ГК РФ государственный контракт №2012.147401 заключенный 13.11.2012 между Управлением ЗАГС и обществом с ограниченной ответственностью «СУ-158» следует расторгнуть.

Поскольку имела место просрочка исполнения контрактных обязательств, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени за период с 01.01.2014 по 02.06.2014 в сумме 28 477,23 руб., а также неустойки в связи с расторжением контракта в размере 2 604,58 руб.

Возможность применения гражданско-правовой договорной ответственности в виде неустойки предусмотрена статьей 9 Федерального закона №94-ФЗ и главой 25 ГК РФ.

Согласно пунктам 10, 11 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться пеней (штрафом, неустойкой) – определенной договором денежной суммой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 394 ГК РФ если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

На основании пункта 8.2 вышеуказанного контракта, в случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные графиком, подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по контракту, начиная со дня, следующего после истечения установленного графиком срока исполнения такого обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине государственного заказчика.

В соответствии с п. 8.5 контракта №2012.147401, в случае расторжения контракта по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, а равно как по решению суда, подрядчик в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении контракта (либо принятия решения судом) уплачивает государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

Проверив представленный истцом расчет суммы неустойки, суд первой инстанции установил, что истец, с учетом его права на формулировку заявленного требования, правильно определил период просрочки, исходя из начала их течения и количества дней, составляющих период просрочки, при этом с учетом условий, предусмотренных пунктом 8.2 вышеуказанного контракта, размер неустойки за период с 01.01.2014 по 02.06.2014 определен в сумме 28 477,23 руб.

В суде апелляционной инстанции истец согласился с доводами апелляционной жалобы в части неправильного определения стоимости невыполненных работ, уменьшив их с 2 094 364,18 руб. до 1 008 958,46 руб. в связи с некорректно заложенным количеством  в сметной документации  грунтовки  сверх нормы. 

Доводы заявителя апелляционной жалобы по факту невыполнения  работ по монтажу люстр, розеток и  установке наружных и внутренних блоков кондиционеров судебная коллегия не принимает во внимание как несостоятельные  и противоречащие условиям контракта.

С учетом изменения стоимости невыполненных работ размер пени за просрочку исполнения обязательств за период с 01.01.2014 по 02.06.2014 составит 13 719 рублей за 178 дней просрочки, исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемое решение в части взыскания пени за просрочку выполнения  работ следует изменить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СУ-158» (ОГРН 1093668040696 ИНН 3662147177) в пользу Управления записи актов гражданского состояния Воронежской области (ОГРН 1033600012896 ИНН 3664051826) 13 719 пени за просрочку исполнения обязательств за период с 01.01.2014 по 02.06.2014, неустойку за расторжение контракта в размере 2 604,58 руб., в остальной части требований отказать.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При подаче иска истец уплатил государственную пошлину в размере 6 000 рублей, из которых 5 074 рубля  относится на ответчика, а 926 рублей относится на истца.

При принятии апелляционной жалобы к производству, ответчику была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 2000 рублей. По результатам рассмотрения и частичного удовлетворения апелляционной жалобы, государственная пошлина распределяется пропорционально удовлетворенных требований. С истца в доход государства взыскивается государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 1060 рублей, с ответчика 940 рублей.

        Руководствуясь ст.ст. 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СУ-158» на решение Арбитражного суда Воронежской области от 07.10.2014 года по делу №А14-8060/2014 удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 07.10.2014 года по делу №А14-8060/2014 изменить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СУ-158» (ОГРН 1093668040696 ИНН 3662147177) в пользу Управления записи актов гражданского состояния Воронежской области (ОГРН 1033600012896 ИНН 3664051826) 13 719 пени за просрочку исполнения обязательств за период с 01.01.2014 по 02.06.2014, неустойку за расторжение контракта в размере 2 604,58 руб., судебные расходы в размере 800 рублей расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 074 рублей.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СУ-158» (ОГРН 1093668040696 ИНН 3662147177) в доход федерального бюджета 940 рублей расходов за рассмотрение апелляционной жалобы.

Взыскать с Управления записи актов гражданского состояния Воронежской области (ОГРН 1033600012896 ИНН 3664051826) в доход федерального бюджета 1060 рублей расходов за рассмотрение апелляционной жалобы.

Согласно части 5 статьи 271, части 1 статьи 266 и части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья                                           Л.А. Колянчикова