Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2009 по делу n А08-2355/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 декабря 2009 г.

г. Воронеж

Дело № А08-2355/2009-15

Резолютивная часть постановления объявлена 4 декабря 2009 года

Постановление в полном объеме изготовлено 7 декабря 2009 года

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                              Яковлева А.С.,

судей                                                                                         Безбородова Е.А.,

                                                                                                   Шеина А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ширяевой О.В.

при участии:

от ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой»: Макарова О.В. ? представитель по доверенности № 2 от 14.04.2009г.;

от ЗАО «Гортехпроектпоставка»: представитель не явился, надлежаще извещено.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Закрытого акционерного общества «Гортехпроектпоставка» и Общества с ограниченной ответственностью «ПСК «БелЭнергоСтрой» на решение Арбитражного суда Белгородской области от 24.07.2009 г. по делу № А08-2355/2009-15 (судья – Кравцев С.В.) по иску Закрытого акционерного общества «Гортехпроектпоставка» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСК «БелЭнергоСтрой» о взыскании 1 564 906 руб. 95  коп., в т.ч. 1 347 140 руб. 65 коп. неустойки, 217 281 руб. 40 коп. дополнительных транспортных расходов и по встречному иску о взыскании 1 396 906 руб. 95 коп.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Гортехпроектпоставка» (далее ? ЗАО «Гортехпроектпоставка») обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСК «БелЭнергоСтрой» (далее ? ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой») о взыскании неустойки в размере 1 564 906 руб. 95  коп., в т.ч. дополнительных транспортных расходов по договору в размере 217 281 руб. 40 коп..

ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» заявило встречный иск о взыскании с ЗАО «Гортехпроектпоставка» 1 396 906 руб. 95 коп..

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 24 июля 2009 года превоначальные исковые требования были удовлетворены в части. С ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» взыскано в пользу ЗАО «Гортехпроектпоставка» 700 000 руб. неустойки, 12 967 руб. 03 коп. госпошлины, 8 221 руб. 40 коп. командировочных (транспортных расходов). Встречные исковые требования ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» удовлетворены частично, с ЗАО «Гортехпроектпоставка» взыскано в пользу ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» 1 000 000 рублей неустойки, 18 484 руб. 54 коп. госпошлины, 2 000 руб. оплаты услуг представителя.

В результате произведенного судом зачета удовлетворенных требований с ЗАО «Гортехпроектпоставка» взыскано в пользу ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» 299 296 руб. 11 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО «Гортехпроектпоставка» и ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых, ссылаясь на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, просят указанное решение отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебное заседание представители ЗАО «Гортехпроектпоставка», которые извещены о времени и месте судебного разбирательства в установленном законом порядке, не явились.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения ЗАО «Гортехпроектпоставка» о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие представителей в порядке ст. 123, 156, 266 АПК РФ.

Судом по делу был объявлен перерыв до 17 часов 30 минут 16 ноября 2009 года, после которого судебное заседание продолжено в том же судебном составе.

В продолженное судебное заседание представители сторон не явились.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционных жалоб и возражений на них, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия находит решение суда первой инстанции подлежащим отмене, а апелляционные жалобы подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 8 апреля 2008 года между ЗАО «Гортехпроектпоставка» (Заказчик) и ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» (Подрядчик) был заключен договор № 36, по условиям которого подрядчик обязался разработать чертежи КМД («Конструкции металлические, деталировка») и изготовить по ним металлоконструкции линейных опор (в дальнейшем – Продукция) для гондольной ППКД MULTIX-8 «Старый Кругозор-Мир» (Эльбрус – 2) для Приэльбрусья, а заказчик обязался принять и оплатить чертежи КМД и Продукцию.

Согласно условиям договора Подрядчик приступает к разработке чертежей КМД и изготовлению Продукции со дня получения исходной проектной документации и авансового платежа. Чертежи КМД должны быть представлены Заказчику в трех экземплярах почертежно в течение 45 дней после получения проектной документации и авансового платежа.

После утверждения заказчиком чертежей КМД Подрядчик приступает к изготовлению Продукции.

Отгрузка первой партии Продукции, включающей в себя трубчатые стволы для линейных опор  T1-T7, Т9-Т12, комплект траверс и площадок для 12 линейных опор производится Подрядчиком в срок не позднее 1 июля  2008 года (п. 3.2. договора).  Отгрузка осуществляется поэтапно по мере ее готовности (п.3.3). При этом каждая партия Продукции отгружается Подрядчиком только после 100% оплаты стоимости Продукции в отгружаемой партии (п.3.5.) Срок завершения отгрузки всего объема Продукции, включая трубчатые стволы линейных опор Т8 и Т9 – 20 июля 2008 года.

Цена договора согласована сторонами путем определения стоимости одной тонны Продукции, которая составляет 160 034 рублей. Общая ориентировочная стоимость Продукции на момент заключения договора определена сторонами в размере 16 483 502 руб. (п. 2.2.) Окончательная цена зависит от точного веса Продукции (п.2.2.1.)

Цена договора включает в себя в том числе стоимость разработки КМД, стоимость затрат на изготовление продукции и погрузку готовой продукции в  автотранспорт Заказчика (п.2.3.)

Оплата по договору производится следующим образом:

?       авансовым платежом в размере 60% стоимости заказа, указанной в п.2.2. договора в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора и получения (по факсу) счета от Подрядчика;

?       40% от стоимости продукции, размер в рублевом соотношении определяется после подписания дополнительного соглашения, в котором указывается окончательная цена договора, оплачивается в течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком (по факсу) соответствующего письменного уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Подрядчика в г. Белгород и  счета Подрядчика.

Договором предусмотрено, что допускается поставка Продукции партиями, в данном случае счет выставляется в размере соответствующей партии, но в любом случае счет подлежит оплате до отгрузки Продукции со склада Подрядчика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны предусмотрели ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

Во исполнение условий заключенного договора ЗАО «Гортехпроектпоставка» 14.04.2008 г. перечислило  платежным поручением № 148 9 890 101 руб. 20 коп. в качестве авансового платежа на основании счета № 49 от 11.04.2008 года.

В дальнейшем на основании счетов ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» произвело следующие платежи за поставку металлоконструкций:

№ счета

Дата

Сумма с НДС

Дата платежного документа

Номер платежного документа

Сумма, руб.

№ 49

11.04.2008

9890101,20

14.04.2008,

п/п № 148

9890101,20

№ 75

28.07.2008

335879,36

29.07.2008,

п/п № 368

335879,36

№ 80

06.08.2008

308225,49

13.08.2008,

п/п № 404

308225,49

№ 83

11.08.2008

397012,35

13.08.2008,

п/п № 403

397012,35

№ 84

12.08.2008

242355,48

№ 85

14.08.2008

231537,19

№ 88

15.08.2008

218990,52

№ 89

20.08.2008

355915,61

22.08.2008,

п/п № 429

1048798,8

№ 92

22.08.2008

312002,29

28.08.2008

п/п № 448

312002,29

№ 94

27.08.2008

560541,49

02.09.2008

п/п № 455

560541,49

№ 95

28.08.2008

207532,087

10.09.2008,

п/п № 479

533201,28

№ 96

29.08.2008

325669,1912

№ 99

05.09.2008

193001

19.09.2008

п/п № 496

193001

№ 100

09.09.2008

233521,61

19.09.2008

п/п № 494

233521,61

№ 103

15.09.2008

240307,06

06.10.2008

п/п № 534

240307,06

№ 104

16.09.2008

180966,45

06.10.2008

п/п № 535

180966,45

№ 105

17.09.2008

208172,23

06.10.2008

п/п № 530

208172,23

№ 101

19.09.2008

606976,96

01.10.2008

п/п № 521

606976,96

№ 107

19.09.2008

484582,95

06.10.2008

п/п № 531

484582,95

№ 108

22.09.2008

701335,10

06.10.2008,

п/п № 532

701335,1

№113

10.10.2008

1692959,18

29.10.2008,

п/п № 585

1692959,18

№114

22.10.2008

911233,6

29.10.2008

п/п № 586

911233,6

№ 118

29.10.2008

778634,22

30.10.2008

п/п № 587

778634,22

ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» произвело поставку товара (Металлоконструкции линейных опор):

Номер накладной

Дата составления

Сумма, руб.

84

25.07.08

839698,40

92

06.08.08

770563,71

96

08.08.08

992530,86

98

12.08.08

605888,72

99

14.08.08

578842,98

106

15.08.08

547476,32

107

18.08.08

889789,04

110

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2009 по делу n А08-4881/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а  »