Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 по делу n А07-1452/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-8647/2015, 18АП-8719/2015

г. Челябинск

15 сентября 2015 года

Дело № А07-1452/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 сентября 2015 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мальцевой Т.В.,

судей Фотиной О.Б., Ширяевой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гришиной Л.Л., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» ОАО «Крупнопанельное домостроение» и общества с ограниченной ответственностью «ЖилРемСтрой» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.06.2015 по делу №А07-1452/2015 (судья Харисов А.Ф.).

В заседании приняли участие представители:

истца: общества с ограниченной ответственностью «СУ-№1 КПД» - Землянов Андрей Петрович (паспорт, доверенность №1 от  20.08.2015),

ответчика: общества с ограниченной ответственностью «ЖилРемСтрой» -Мустафин Кирилл Ринатович (паспорт , доверенность №б/н от 26.02.2015),

          ответчика: общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» - Мустафин Кирилл Ринатович (паспорт, доверенность №б/н от 30.06.2015).

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №1 КПД» (далее – ООО «СУ №1 КПД», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» ОАО "Крупнопанельное домостроение" (далее - ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД», ответчик, заказчик, податель апелляционной жалобы) и обществу с ограниченной ответственностью «ЖилРемСтрой» (далее - ООО «ЖилРемСтрой», ответчик, генеральный подрядчик, податель апелляционной жалобы) о взыскании с ООО «ЖилРемСтрой» долга в сумме 470 443 руб. 48 коп., а также взыскании солидарно с  ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» и с ООО «ЖилРемСтрой» долга в сумме 942 429 руб. (с учетом заявленного истцом и принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайства об уточнении исковых требований; т.1, л.д.59-66).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.06.2015 исковые требования удовлетворены частично: с ООО «ЖилРемСтрой» в пользу ООО «Строительное управление №1 КПД» взыскан основной долг в размере 229 255 руб., в остальной части исковых требований ООО «Строительное управление №1 КПД» к ООО «ЖилРемСтрой» отказано; с ООО СП «ИНИЦИАТИВА» ОАО «КПД» в пользу ООО «Строительное управление №1 КПД» взыскан долг в размере 942 429 руб. В части исковых требований ООО «Строительное управление №1 КПД» к ООО «ЖилРемСтрой» о взыскании 942429 руб. отказано (т.2, л.д.87-134).

Ответчики не согласились с вышеуказанным решением, обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» просит решение суда первой инстанции в части взыскания с него 942 429 руб. отменить (т.3, л.д.8-9).

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылается на неправильный вывод суда первой инстанции о наличии оферты со стороны заказчика (ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»), направленной в адрес истца (субподрядчика), на предмет выполнения работ, стоимость которых предъявлена ко взысканию по настоящему иску, поскольку письма, принятые судом в качестве надлежащего доказательства факта поручения работ истцу, не содержат сведений об объемах и стоимости поручаемых работ, не смотря на то, что указанные условия являются существенными для данной категории договоров. Выполнение работ, стоимость которых предъявлена по настоящему иску, не поручалось истцу.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ООО «ЖилРемСтрой» ссылается на то, что удовлетворяя исковые требования в части взыскания долга в сумме 229 255 руб., суд первой инстанции не учел, что истцу (субподрядчику по договору) не поручалось выполнение дополнительных  работ, стоимость которых взыскана. Суд первой инстанции дал неправильную оценку представленным в дело доказательствам.

Истцом представлены письменные объяснения по апелляционным жалобам ответчиков, в которых указано на законность и обоснованность судебного акта и несостоятельность доводов жалоб.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы жалоб, представитель истца доводы жалоб отклонил.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, на основании договора подряда на капитальное строительство №40 от 29.04.2014, подписанного между ООО «ЖилРемСтрой» (генеральный подрядчик-ответчик ООО «ЖилРемСтрой») и ООО «Строительное управление №1 КПД» (субподрядчик-истец, ООО СУ №1 КПД) (т.1, л.д.14-22) истцом выполнялся комплекс общестроительных работ подземной части на объекте «Многоэтажный ж/д по ул.Дагестанской в Демском р-не ГО г.фа РБ, блок секции «Г» и «Д». Заказчиком строительства выступало ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».

По условиям рассматриваемого договора, подписанного с протоколом урегулирования разногласий (т.1, л.д.19-22) субподрядчик по поручению генподрядчика принимает на себя обязательства своими силами, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил, выполнить общестроительные работы подземной части на объекте «Многоэтажный ж/д по ул.Дагестанской в Демском р-не ГО г.Уфа РБ, блок секции «Г» и «Д».

Исходя из положений пункта 1.2 договора генподрядчик обязуется для производства работ передать субподрядчику по акту строительную площадку в состоянии, пригодном для начала производства работ, а также принять и оплатить работы субподрядчика.

Протоколом урегулирования разногласий к договору подряда на капитальное строительство №40 от 29.04.2014 указанный договор дополнен пунктом 1.3 о том, что работы, выполняемые субподрядчиком с отступлением от проекта или произведенные замены материалов и конструкций без согласования с заказчиком и проектной организацией, разработчиком проекта, считаются браком и оплате не подлежат. Все согласования по замене материалов и конструкций производятся заинтересованной организацией до начала производства работ.

Согласно пункту 2.1 договора работы по настоящему договору производятся субподрядчиком в соответствии с ПСД, утвержденной генподрядчиком.

Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором общестроительные работы, обеспечить готовность порученных ему работ в срок - октябрь 2014 года. Окончание работ в срок субподрядчик гарантирует, если генподрядчик своевременно обеспечивает:

• Предоставление качественной проектно-сметной документации.

• Передачу площадки по акту приемки.

• Своевременную оплату аванса, согласно пункту 4.1 данного договора

• Своевременно производит оплату выполненных работ.

Протоколом урегулирования разногласий к договору подряда на капитальное строительство №40 от 29.04.2014 договор дополнен пунктом 2.3 в редакции генподрядчика, согласованной субподрядчиком о том, что место складирования лишнего грунта с указанием расстояния перевозки устанавливается заказчиком строительства - ООО СП «Инициатива» ОАО КПД, до начала производства земляных работ.

Указанным протоколом урегулирования разногласий согласовано включение пункта 2.4 в вышеназванный договор подряда о том, что передача выполненных работ подрядчику производится поэтапно, при этом к этапам работ приравниваются ежемесячные объемы работ, указанные в актах приема-передачи выполненных работ и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-2, КС-3).

В соответствии с положениями пункта 3.1 в редакции протокола урегулирования разногласий стоимость работ по настоящему договору по выполнению общестроительных работ подземной части на объекте «Многоэтажный ж/д по ул.Дагестанской в Демском районе ГО г.Уфа РБ , блок секции «Г» и «Д» составляет 35 100 656 руб., в том числе НДС 18% (5 354 337, 36 руб.), согласно приложению 3.1 к договору. Ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью договора.

Как согласовано сторонами договора в пункте 3.2 при необходимости выполнения дополнительных работ субподрядчик выполняет их согласно наряд-заказа, выданного генподрядчиком по дополнительному соглашению к данному договору, а генподрядчик принимает их согласно форм КС№3.

Указанным протоколом урегулирования разногласий сторонами в договор включено условие (пункт 3.3) следующего содержания: «указанная в пункте 3.1 договора стоимость включает в себя:

- устройство временного забора;

- фундаменты;

- монолитная противорадоновая плита;

- монтаж коробки здания ниже отметки «0,00»;

- приямки, спуски;

- входы №1 и №2».

Сторонами договора в протоколе урегулирования разногласий отражена достигнутая договоренность о включении пункта 3.4 в вышеуказанный договор о том, что окончательная стоимость работ и затрат по настоящему договору определяется сторонами на основании актов приемки фактически выполненных в соответствии с ПСД объемами работ с применением в течение всего периода производства работ индекса сметной стоимости работ 4,25 ед.»

Вышеназванным протоколом урегулирования разногласий сторонами включен в договор пункт 3.5, содержащий условие о том, что оплата работ и затрат по статье «Временные здания и сооружения» будет производиться на основании фактически выполненных работ и понесенных затрат в соответствии с предварительно предоставленными субподрядчиком и согласованными генподрядчиком и заказчиком строительства локальными сметными расчетами.

Исходя из положения пункта 4.3 договора в согласованной редакции окончательный расчет за выполненные по договору работы производится в течение 10-ти дней с даты окончания работ, предусмотренных данным договором или после поступления денежных средств от реализации квартир.

В разделе 5 договора содержатся условия об обязанностях субподрядчика, которые среди прочих, исходя из согласованной редакции договора, состоят в следующем:

- Субподрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, с соблюдением техники безопасности, проведением мероприятий по охране окружающей среды, обеспечением противопожарных мероприятий и сдать исполнительную документацию и 2-х экземплярах. Создать безопасные условия труда на территории строящегося объекта и рабочих местах своих работников, вести постоянный контроль с момента начала работ и до их окончания. Субподрядчик назначает ответственное лицо за ведение безопасных условий труда и работы механизмов.

- Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты.

- При полном завершении работ в 2-х дневный срок известить об этом Генподрядчика.

- Устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ в 5-ти дневный срок.

- Представить в полном объеме «Сертификаты соответствия» на поставляемые на стройплощадку электромонтажные, строительные и другие материалы, сборные конструкции и оборудование или протоколы результатов испытаний качества (подписанные организацией, имеющей право на эти испытания), а также данные об их соответствии нормам пожарной безопасности, действующим в России на момент подписания договора. признаются протоколы результатов испытаний и сертификаты, выдаваемые государственными учреждениями по испытаниям материалов.

- В рабочее время обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли от начала работ до завершения выполнения работ в соответствии с настоящим договором и приемки работ генподрядчиком (пункты 5.1-5.6).

- Своевременно предоставлять генподрядчику для рассмотрения и согласования акт приемки месячных этапов выполненных работ по форме КС-2 не позднее 25 числа текущего месяца и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 до 1-го числа месяца, следующего за текущим (пункт 5.9).

-Вести журналы производства работ по форме КС-3 с даты начала работ до их завершения. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов строительно-монтажных работ, данные о проведении ревизий, испытаний, а также все имевшие место отступления от утвержденной проектной документации, брак, выявленный при приемке работ представителем генподрядчика или заказчика с указанием даты исправления некачественно выполненных работ (пункт 5.10).

- Субподрядчик обязан немедленно известить генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:  непригодности или недоброкачественности предоставленного генподрядчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов; возможных неблагоприятных для генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (пункт 5.13).

Разделом 6 указанного договора предусмотрены обязанности генподрядчика, состоящие, помимо прочих, в следующем:

- Передать субподрядчику проектно-сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. В случае обнаружения в процессе инженерной подготовки строительства дефектов (в том числе не полного комплекта техдокументации), генподрядчик обязан устранить дефекты, обеспечить субподрядчику бесперебойное ведение работ. Генподрядчик обязан откорректировать техдокументацию в течение 3-х календарных дней после получения сообщения от субподрядчика (пункт 6.1).

- Обеспечить строительную готовность объекта, и отдельных видов работ для производства субподрядчиком порученных ему по договору работ. Перед началом работ по копке котлована, вызывает всех заинтересованных представителей инженерных сетей имеющих в зоне производства работ, указывает действующие сети в натуре и после этого дает письменное разрешение на производство работ. До начала производства работ производит вынос инженерных