Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2014 по делу n А76-23339/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-10211/2014

г. Челябинск

29 сентября 2014 года

Дело № А76-23339/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2014 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мальцевой Т.В.,

судей Плаксиной Н.Г., Ширяевой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растрыгиной О.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества Финансово-строительная компания «Западный луч» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.07.2014 по делу №А76-23339/2013 (судья Воронин А.Г.).

В заседании приняли участие представители:

истца: общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новострой Инжиниринг» - Нурмухаметов Рим Фаритович (паспорт, доверенность от 31.12.2013 №2);

ответчика:  закрытого акционерного общества Финансово-строительная компания «Западный луч» - Зайдуллина Танзиля Рифовна (паспорт,  доверенность от 17.04.2014 №66).

Общество с ограниченной ответственность «Строительная компания «Новострой Инжиниринг» (далее – ООО «СК «Новострой Инжиниринг», истец, ответчик по встречному иску) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу Финансово-строительная компания «Западный луч» (далее – ЗАО ФСК «Западный луч», ответчик, истец по встречному иску) о взыскании долга по договору подряда №ЖД2-095/01/12 от 30.04.2012 в сумме 3 150 357 руб. 85 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате в сумме 189 530 руб. 88 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 16.01.2014 к совместному рассмотрению с первоначальным иском принят встречный иск о взыскании неустойки в сумме 17 674 858 руб. 47 коп. (т.2, л.д.1-2, 61-63).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.07.2014 первоначальные исковые требования удовлетворены частично, в удовлетворении встречного иска отказано (т.4, л.д.6-39).

Ответчик (истец по встречному иску) не согласился с решением суда первой инстанции; в апелляционной жалобе просит решение изменить (т.4, л.д.54-56).

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что первоначальные исковые требования необоснованно удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме, поскольку в соответствие с условиями договора подряда №ЖД2-095/01/12 от 30.04.2012 (пункты 2.2.2, 2.2.3) срок оплаты 5% от стоимости выполненных работ не наступил ввиду того, что ответчиком по встречному иску не выполнен весь объем работ по договору.

Кроме того, по мнению подателя апелляционной жалобы, судом первой инстанции необоснованно отказано в удовлетворении встречного иска в полном объеме, поскольку наличие вины заказчика в ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств влечет уменьшение размера ответственности последнего; при этом судом первой инстанции не установлен период просрочки истца по встречному иску (заказчика, кредитора), в течение которого должник (подрядчик; ответчик по встречному иску) не несет ответственность за просрочку.

Истцом по первоначальному иску представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность судебного акта.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, представитель третьего лица в судебное заседание не явился.

С учетом мнения представителей сторон в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие представителя третьего лица.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца доводы жалобы отклонил по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу. Ссылается на прекращение договора подряда по инициативе ответчика (заказчика), что следует из письма ответчика от 11.01.2013, а также на доказанность неисполнения заказчиком обязательств, исключающих своевременное и надлежащее исполнение обстоятельств истцом, являющимся подрядчиком по договору.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между ЗАО «ЕСК» (ЗАО «Строй Инжиниринг», заказчик) и ООО СК «Новострой Инжиниринг» (истец, подрядчик) 30.04.2012 подписан договор подряда №ЖД2-095/01/12 (т.1, л.д.15-20), по условиям которого истец обязался в срок с 10.05.2012 по 30.11.2012 своими силами и средствами выполнить работы по отделке помещений и полов с четвёртого по двадцать четвёртый этажи в соответствии с заданием заказчика и проектной документацией (шифр 157-10-04-10-01-АР) на объекте заказчика «Двадцати пяти этажный жилой дом №2 по адресу: г.Челябинск, Центральный район, ул.Труда, 160» и передать результат работы заказчику (пункт 1.1);

письменно уведомить заказчика о готовности результата работ к сдаче (в том числе отдельных этапов и (или) видов), участвовать в сдаче-приёмке работ, в сверке объёмов (видов, состава) выполненных работ (подпункт 3.1.7);

заключить с заказчиком в качестве обеспечения авансовых платежей по настоящему договору договор залога до 17.05.2012 (в случае не заключения договора залога с заказчиком, заказчик не оплачивает авансовый платёж, что не увеличивает сроки выполнения работ по договору (подпункт 3.1.18);

после окончания выполнения работ на определённом этаже передать заказчику по акту строительной готовности (приложение №8) каждый этаж объекта, акт передачи подписывается комиссией создаваемой заказчиком и подрядчиком (подпункт 3.1.21);

после окончания выполнения работ, предусмотренных в пункте 1.1 договора, подготовить и подписать с заказчиком акт возврата объекта, в котором отражается состояние объекта и расположенного в нём имущества (подпункт 3.1.20).

Стороны вправе кроме начального (10.05.2012) и конечного (30.11.2012) сроков выполнения работ, согласовать промежуточные сроки выполнения работ.

На момент подписания договора подрядчику предоставлен совмещённый график производства работ, который необходим ему для составления детализированного графика производства работ, который будет приложением №6 к договору.

Подрядчик обязался в течение семи рабочих дней со дня заключения настоящего договора оформить и передать заказчику на согласование детализированный график производства работ.

В случае неисполнения подрядчиком указанной обязанности подрядчик несёт ответственность в порядке пункта 5.3 (штраф 5000 руб.).

Объём и содержание работ определены в проектной документации (шифр 157-10-04-10-01-АР), техническом задании к настоящему договору (приложение №1), а также СНиП (техническими регламентами) на соответствующие виды работ.

Объект для выполнения работ по настоящему договору передаётся подрядчику частями, по мере строительной готовности в соответствии с детализированным графиком производства работ (приложение №6), по актам приёма-передачи объекта по форме, предусмотренной в приложении №10 по мере наличия строительной готовности этажей на объекте. Подписанием указанных актов стороны подтверждают, что соответствующая часть объекта передана заказчиком и находится в той стадии строительной и иной готовности, которая позволяет подрядчику выполнить работы по договору надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки.

На момент подписания настоящего договора вся документация, необходимая для выполнения работ по настоящему договору передана подрядчику.

Общая стоимость работ (цена) по договору согласована сторонами в локальных сметах №25, №26 (приложения №2, №2.1) является твёрдой и составляет 47 132 955 руб. 92 коп., с учётом НДС 18%.

Изменение стоимости работ возможно только в случае корректировки сторонами состава (объёма) работ по техническому заданию, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору и утверждением новой сметы.

Стоимость фактически отработанного механизмами времени засчитывается в счёт оплаты выполненных работ по настоящему договору, т.е. стоимость выполненных работ по настоящему договору уменьшается на стоимость фактически отработанного механизмами времени.

Заказчик (ЗАО «ЕСК») обязался:

принять по акту сдачи-приёмки выполненную подрядчиком работу в течение двенадцати рабочих дней с момента предъявления подрядчиком выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ от приёма работ (части работ);

по письменной заявке подрядчика предоставить ему механизмы в порядке, количестве, ассортименте, согласно приложению №4 к настоящему договору и в согласованные сторонами сроки;

обеспечить подрядчика энергоснабжением и водоснабжением с мощностью, позволяющей обеспечивать надлежащее бесперебойное выполнение работ;

обеспечить подрядчика вертикальным подъёмником с 10.05.2012 за счёт средств заказчика;

передать подрядчику по акту строительной готовности (приложение №8) каждый этаж объекта, акт передачи, подписывается комиссией создаваемой заказчиком и подрядчиком;

осуществить оплату по настоящему договору в следующем порядке:

- авансовые платежи на основании выставленных подрядчиком счетов в размере и сроки, указанные в графике авансовых платежей (приложение №9). Зачёт суммы авансовых платежей происходит единовременно от стоимости выполненных работ на каждом этапе, определённой на основании актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 без замечаний к объёму работ определённому в приложении №9. В обеспечение исполнения своих обязательств на сумму авансовых платежей по настоящему договору подрядчик обязался заключить с заказчиком договор залога (подпункт 2.2.1);

- за фактически выполненные и принятые по акту формы КС-2 и справке формы КС-3 без замечаний (после устранения замечаний) объём работ и на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры, в течение двадцати пяти дней с момента подписания форм КС-2, КС-3 с удержанием пяти процентов от суммы, подлежащей оплате, согласно условиям настоящего пункта, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчёте согласно пункту 2.2.3 настоящего договора (подпункт 2.2.2);

- окончательный расчёт с подрядчиком за выполненные работы, в течение тридцати дней после ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов формы КС-2, КС-3 на предусмотренный настоящим договором весь объём работ (в том числе окончательного акта выполненных работ по настоящему договору), и предоставления подрядчиком всей исполнительной документации (подпункт 2.2.3).

Заказчик вправе:

приостановить оплату выполненных работ при возникновении сомнений в их качестве, а также при возникновении явного отставания подрядчика от графика производства работ (до момента устранения соответствующих обязательств подрядчика);

в одностороннем порядке зачесть в стоимость работ, подлежащих оплате, сумму неустойки, штрафов, стоимость потреблённых подрядчиком энерго- и водо-ресурсов;

удержать из стоимости выполненных работ суммы, затраченные заказчиком на устранение недостатков в выполненных работах, которые были выполнены собственными силами или привлечёнными третьими лицами (подпункт 3.3.1);

не оплачивать подрядчику работы в случае не предоставления подрядчиком частично или полностью документов по договору, предоставления ненадлежащим образом оформленных документов по договору, до момента надлежащего исполнения подрядчиком указанных обязанностей (подпункт 3.3.3).

Приёмка заказчиком выполненных подрядчиком работ по настоящему договору по объёму и видам осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 настоящего договора, путём подписания сторонами актов сдачи-приёмки работ по формам КС-2, КС-3 пятого, пятнадцатого, двадцать пятого числа отчётного месяца. Подрядчик обязался в указанные сроки предоставить заказчику акты сдачи-приёмки работ, исполнительную документацию по выполненным работам, согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-03-99, часть 16, СНиП 12-012004, РД-11-02-2006, ГОСТ 12.3.035-84, акты на скрытые работы (пункт 4.1).

Заказчик в срок не более двенадцати рабочих дней с момента предъявления выполненных работ принимает работы и подписывает акты приёмки-передачи или предоставляет мотивированный отказ в приёме работ (части работ).

В случае если формы КС-2, КС-3 не подписаны в течение двенадцати рабочих дней с момента их получения заказчиком и от него не последовало мотивированного отказа, работа считается принятой подрядчиком в одностороннем порядке и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.2).

По окончании выполнения работ в сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего договора, подрядчик обязался оформить уведомление о готовности результата работ к сдаче, акты выполненных работ формы КС-2, КС-3, всю исполнительную документацию по договору. Уведомление с приложением всех вышеуказанных документов должно быть вручено представителю заказчика, находящемуся на строительном объекте, указанном в пункте 1.1 договора. Факт получения уведомления подтверждается подписью уполномоченного лица на копии уведомления (подпункт 4.5.1).

Представитель подрядчика в день передачи уведомления обязан принять участие в проверке результатов работ комиссией заказчика в следующем порядке: выйти совместно с представителем технического надзора заказчика на объект и провести контрольную проверку объёмов, количества и качества выполненных работ; совместно с представителем технического отдела заказчика провести проверку представленной исполнительной документации на соответствие её требованиям договора, нормам СНиП и комплектности; проверить акты выполнения работ формы КС-2, КС-3 совместно с представителем сметного отдела (подпункт 4.5.2).

В случае не соблюдения подрядчиком определённого в подпунктах 4.5.1 и 4.5.2 порядка сдачи-приёмки выполненных работ, результат работ считается непредъявленным заказчику, а за заказчиком сохраняется право в любое время предъявлять подрядчику претензии относительно сроков выполнения и сдачи выполненных работ, качества (в том числе по явным недостаткам), количества, объёма и стоимости работ, а также касательно комплектности и состава переданной документации (подпункт 4.5.3).

За нарушение подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, указанных в детализированном графике выполнения работ, конечных сроков выполнения работ (30.11.2012), сроков сдачи-приёмки работ согласно пункту 4.1 договора заказчик вправе предъявить подрядчику требования об уплате штрафа в размере 0,1%