Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2008 по делу n А07-7334/2007. Изменить решение

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-1421/2008

г. Челябинск

25 апреля 2008 г.

Дело № А07-7334/2007

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Бабкиной С.А., судей Ермолаевой Л.П., Рачкова В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Логиновой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «УралСтройКом» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.01.2008 (резолютивная часть решения от 26.12.2007) по делу №А07-7334/2007 (судья  И.В. Давлетова), при участии: от закрытого акционерного общества «Инженерный центр «Планета» - Махмутовой А..М.(доверенность от 10.01.2008),

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Инженерный центр  «Планета» (далее –ЗАО «ИЦ «Планета», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «УралСтройКом (далее – ООО «УралСтройКом», ответчик)  о взыскании 11131567,63 руб. суммы основного долга, 666785,85 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2006 по 18.05.2007, а также расходы на оплату услуг представителя в сумме 30000 руб. в обоснование иска истец указал на наличие задолженности по договору субподряда № 91, договору субподряда № 173, по акту контрольного обмера от 22.10.2006 и по факту поставки ТМЦ.

До принятия решения суда истец неоднократно уточнял исковые требования (л.д.84-87 т-2, л.д.8, 38-39,81-84 т-3) и на момент принятия судебного акта требования истца состояли в следующем: взыскать долг по договору субподряда №91 в сумме 982474,36 руб., по договору субподряда №173 в сумме 5983200,58 руб.,  3357380,44 руб. и  245039,81 руб. неосновательного обогащения вследствие завышения объемов работ по  акту от 22.10.2006; взыскать 337665,48 руб. долг за поставку товарно-материальных ценностей (далее- ТМЦ) и проценты за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 892592,67 руб. (л.д.84 т-3), расходы на оплату услуг представителя в сумме  30000 руб. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 10.01.2008 (резолютивная часть решения от 26.12.2007) исковые требования удовлетворены частично. Судом взыскана с ответчика сумма основного долга по договору №91 и договору №173 в размере 6965674,94 руб., 446013,28 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, 337665,48 руб. долг за переданные товары, 39246,05 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами по факту неуплаты за поставленные товары, 30000 руб. расходы по оплате услуг представителя.

В апелляционной жалобе  ответчик просит названное решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. Заявитель указал, что судом первой инстанции не в полной мере исследованы доказательства и обстоятельства по делу, не исследована смета, определяющая стоимость работ, суд не выяснил, кто кроме истца имел право подписывать  акты приемки работ, в чьих интересах ответчик выполнил данные работы, кто являлся заказчиком на строительстве спорного дома, в какой сумме оплачены истцом работы ответчику, по договору №173 ответчик своими силами построил 7 из 8 этажей спорной блок-секции, судом не оценена видеосъемка строящегося объекта, суд необоснованно отказал в приобщении диска с видеозаписью, истцом не  доказано перечисление денежных средств ответчику по спорным договорам.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу дополнения к отзыву, в которых доводы заявителя считает несостоятельными.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, считает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению в силу п.4 ч.1 ст.270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов  дела, между  ЗАО «ИЦ «Планета»» (подрядчик) и ООО «УралСтройКом» (субподрядчик)  был подписан договор  субподряда №91 от 27.10.2005 (л.д.36 т-1). 

Согласно  раздела 2 названного договора подрядчик  поручает, а субподрядчик выполняет своими силами и средствами подрядные работы по объекту «Строительство жилого дома со встроенными помещениями по  ул. П. Морозова г. Сибай РБ» ООО «Баштрансгаз» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и передает указанные работы заказчику в эксплуатацию, в пределах оговоренных настоящим договором сроков. График выполнения подрядных работ представлен в приложении №1 к настоящему договору. В разделе  1 договора заказчиком обозначено ООО «Баштрансгаз». 

Стоимость подрядных работ определена в пункте 3.1. договора и составляет ориентировочно 14000000 руб. (л.д.39 т-1).

Работы, указанные в разделе 2 договора должны быть выполнены в срок с 01.10.2005  по 31.12.2005 в соответствии с графиком выполнения подрядных работ, приложение №1 к настоящему договору (п.4.1).

В пункте 4.2. договора указано, что генподрядчик оставляет 2% от стоимости выполненных работ в качестве генподрядных услуг.

Датой приемки объекта в эксплуатацию считается  дата подписания соответствующего акта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию (п.4.3).

Согласно пункту 5.1. договора оплата за выполненные работы подрядчиком производится на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных и скрепленных печатью сторонами.

В соответствии с п.5.2.          договора субподрядчик  не  позднее  25  числа отчетного  месяца,     составляет  Акт о  приемке выполненных работ по форме КС-2 (утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г.) и подписывает его у Пользователя и Технадзора на строительной площадке. Пользователь обязан в течение 2-х дней с даты представления такого Акта подписать его и скрепить печатью, или  дать   мотивированный   отказ   в   письменной   форме.   Подписанный   Акт   в   четырех экземплярах, а так же составленная на его основе Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г.) в трех экземплярах передается Субподрядчиком Подрядчику.

Согласно п. 5.3 договора Подрядчик обязан подписать форму КС-3 субподрядчика или дать мотивированный отказ в письменной форме в течение 2 дней с момента подписания соответствующей формы КС-3 представленной им Заказчику.

Расчеты   за   выполненные   работы   производятся   Подрядчиком   в   течение   четырех банковских дней после получения от Заказчика денежных средств в той или иной форме (непосредственно за данную работу, п.5.4 договора).

В соответствии с п.5.5 договора окончательный   расчет   за   выполненные   работы   производится   Подрядчиком после представления Субподрядчиком актов приемки-сдачи рекультивированных земель, отведенных во временное пользование, бывшим землепользователям и устранения дефектов и других замечаний, выявленных при приемке объекта и подписании Акта приемки.

Согласно п. 5.6 договора подрядчик вправе задержать платежи в следующих случаях:

-        при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах до их устранения;

-        при  причинении   Подрядчику   и/или   Заказчику   ущерба   до   его   возмещения   на согласованную сумму ущерба;

-        при отставании выполненных работ по срокам, оговоренным в договоре;

-        при  невыполнении   работ   по   приведению   в   надлежащее   состояние   строительной площадки и примыкающей к ней территории;

-        при непредставлении исполнительной документации и актов на скрытые виды работ.

-        при  наличии   претензий   со   стороны   лесхозов   и   других землепользователей   за некачественную рекультивацию, загрязнение отведенных земель и другие на    рушения действующего законодательства РБ, до их устранения Субподрядчиком.

О мотивах задержки платежей Субподрядчик информируется незамедлительно.

В соответствии с п.6.1 договора  Субподрядчик выполнит своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом договора, в объемах, указанных в настоящем договоре, в полном соответствии с проектной документацией, действующих СНиП, отраслевыми правилами и нормами и сдаст объект в эксплуатацию в установленные сроки.

Согласно п. 6.2 договора в течение  10 дней после заключения настоящего договора предоставит Подрядчику согласованный с Заказчиком график выполнения работ по Объекту. Представленный график будет оформлен как приложение к настоящему договору.

Субподрядчик    обязуется    при    осуществлении    подрядных работ    в соответствии с проектно-сметной       документацией       соблюдать       требования       земельного,       лесного, природоохранного,    водного    законодательства    Российской    Федерации    и    Республики Башкортостан и несет полную имущественную ответственность за допущенные нарушения (п. 6.13 договора).

В соответствии с п.6.14 договора Субподрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение   работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Подрядчика.

Согласно п.7.1 договора Подрядчик обязался        обеспечить субподрядчика   проектно-сметной   документацией   в   двух   экземплярах, согласованной   и   утвержденной   к   производству   работ   в   установленном   порядке   (при необходимости).

Произвести  своевременную  оплату  выполненных  Субподрядчиком  работ  в  порядке, предусмотренным настоящим договором (п. 7.4 договора).

         В соответствии с п.7.6 договора Подрядчик  подписывает с Субподрядчиком акты о выполненных работах ежемесячно.

 Согласно п.10.1 договора после  окончания  работ  производится  сдача  объекта  Субподрядчиком  Заказчику  в эксплуатацию. Уведомление о сроке предполагаемого окончания работ и сдачи объекта в эксплуатацию должно быть направлено Субподрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты окончания работ.

В силу п.15.1 договора все разногласия, возникающие по настоящему договору, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между сторонами. В случае не достижения соглашения все спорные вопросы решаются путем заявления претензий в письменном виде. Срок ответа на претензию устанавливается 10 дней.

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в пределах причиненного ущерба и убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и кроме того:

-        за невыполнение сроков начала или окончания работ, установленных графиком производства работ (Приложение 1) Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.   

-        за срыв сроков сдачи Объекта Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки.

-        за задержку сроков устранения дефектов и/или недоделок в выполненных Субподрядчиком работах, выявленных в течение срока действия договора,  Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения (п.15.2 договора).

В соответствии с п.15.5 договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения субподрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором, субподрядчик возмещает подрядчику все причиненные убытки.

Согласно п. 15.8 договора   Субподрядчик  вправе  отказаться от исполнения договора в  одностороннем порядке, уведомив при этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

-        остановки Подрядчиком или Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Субподрядчика, на срок более чем на 30 календарных дней;

-        по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п.15.9 договора  уведомление   об   одностороннем   отказе   от   исполнения   договора   по   основаниям, оговоренным в пунктах 15,7 и 15.8 настоящего договора, вручается другой Стороне за 20 календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения договора. В этом случае Субподрядчик, до даты одностороннего расторжения договора, обязан прекратить выполнение   работ   и   услуг   на   объекте,   передать   Заказчику   объекты   незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывезти со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику часть договорной цены, включая стоимость поставленных материалов и оборудования поставки  Субподрядчика, в объеме, определяемом ими в дополнительном соглашении к договору. Оплата работ, выполненных Субподрядчиком    после   даты    одностороннего   расторжения    договора   по    основаниям, оговоренным в пунктах  15.7 и  V5.8 настоящего договора, а также возмещение убытков Подрядчиком не производятся.

В случае если Подрядчик откажется от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 15.7 настоящего договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 15% от договорной цены (п.15.10 договора).

Согласно п. 15.11 договора Подрядчик, отказавшийся от исполнения договора по основаниям, указанным в пункте 15.8 настоящего договора, вправе с даты одностороннего расторжения договора заключить договор подряда с другой организацией для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

Стороны договора подписали приложение №1- график производства работ (л.д.47 т-1), приложение №2 перечень лимитированных  затрат (л.д.48 т-1),  приложение №3- протокол согласования договорный цены (л.д.49 т-1).

01.12.2005  между истцом и ответчиком было подписано дополнительное соглашение №1 (л.д.50 т-1), согласно которому ответчик принял на себя обязательство дополнительно выполнить работы на сумму 631817,16 руб., общая стоимость подрядных работ увеличилась до суммы 14631817,16 руб. Стороны подписали график выполнения работ к дополнительному соглашению (л.д.51 т-1).

Между тем, согласовав условия исполнения договора, стороны не представили суду техническую документацию (ПСД как указано в договоре), определяющую конкретный объем работ ответчика на сумму 14631817,16 руб., отсутствуют в деле документы, из которых возможно было бы установить какую очередь строительства