Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 по делу n А71-3855/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-575/2015-ГК

г. Пермь

11.03.2015                                                                     Дело № А71-3855/2014­­

Резолютивная часть постановления объявлена 03.03.2015.

Постановление в полном объеме изготовлено 11.03.2015.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сусловой О.В.,

судей Кощеевой М.Н., Виноградовой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мастель Я.И.,

рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, ООО "УОТИС",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.12.2014,

принятое судьей Щетниковой Н.В.,

по делу № А71-3855/2014

по иску ООО "ТехстройСоюз"  (ОГРН 1087746580261, ИНН 7723660058, г. Москва)

к ООО "УОТИС"  (ОГРН  1101831004329, ИНН 1831142711, Удмуртская Республика, г. Ижевск)

о взыскании неосновательного обогащения, штрафа, пени по договору строительного подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии

от истца: Миронов В.И., доверенность от 02.03.2015, Лапшова И.Ю., доверенность от 27.10.2014,

от ответчика: Козлова К.А., доверенность от 12.05.2014,

установил:

         ООО «ТехстройСоюз» (далее – истец, общество «ТехстройСоюз») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к ООО «УОТИС» (далее – ответчик, общество «УОТИС») о взыскании 1 076 390 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 1 730 000 руб. штрафа, 1 955 931 руб. 06 коп. пени, 20 473 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 13.03.2014 по 05.06.2014, начисленных исходя из учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 8,25% годовых, расторжении договора от 17.06.2013 № 2СП-13/225-111-10.

         Решением суда первой инстанции от 02.12.2014 исковые требования удовлетворены частично. Исковое требование о взыскании 20 473 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 13.03.2014 по 05.06.2014, оставлено без рассмотрения. С ответчика в пользу истца взыскано 1 076 390 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 1 955 931 руб. 06 коп. пени. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение суда первой инстанции в части взыскания 1 076 390 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 1 955 931 руб. 06 коп. пени, 29 806 руб. 44 коп. расходов по оплате государственной пошлины, принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования оставить без удовлетворения, в остальной части решение оставить без изменения, ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; неправильное применение норм материального и процессуального права, неприменение закона, подлежащего применению.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 03.03.2015 отказано в удовлетворении ходатайства ООО «УОТИС» о назначении судебной строительной экспертизы, поскольку основания для ее назначения, предусмотренные статьями 82, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют, дело может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 03.03.2015 отказано в удовлетворении ходатайства ООО «УОТИС» об истребовании по делу доказательств, поскольку суд первой инстанции истребовал доказательства, ответ на запрос суда получен, необходимость повторно запрашивать данную информации при наличии в материалах ответа не имеется. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между обществом «ТехстройСоюз» (генеральный подрядчик) и обществом «УОТИС» (субподрядчик) заключен договор от 17.06.2013 № 2СП-13/225-111-10 (далее – договор), по условиям которого (пункт 2.1 договора) предметом договора является строительство и сдача заказчику объекта (приложения 1, 1.1) по акту приемки законченного строительством объекта, входящего в состав стройки «Реконструкция объектов связи ООО «Пермтрансгаз», Субподрядчик совместно с генподрядчиком осуществляет сдачу законченного строительством объекта приемочной комиссии.

Договорная цена на работы, выполняемые субподрядчиком в соответствии с предметом договора, является ориентировочной и составляет 26 734 979 руб., кроме того, НДС – 18% в сумме  4 812 296 руб. 22 коп. Итого договорная цена работ с учетом НДС составляет 31 547 275 руб. 22 коп. (пупкнт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора авансовые платежи субподрядчику не производятся.

Приемка и оплата выполненных в отчетном месяце работ производится в соответствии с пунктом 4.5 договора:

субподрядчик не позднее 22 числа отчетного месяца представляет генподрядчику:

- журнал учета выполненных работ по форме № КС6а, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, в котором ведет накопительный  помесячный учет работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и сметной документации или применяемой к объекту сметной документации по каждому конструктивному элементу или виду работ (по приемке работ, учтенных в расчете договорной цены работ по сметам согласно приложению № 3), либо по форме № КС-6а /модернизированная/ согласно Приложению № 13.1 к договору, в котором ведет накопительный помесячный учет работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и распределения объемов работ, предусмотренного в расчете договорной цены (при приемке работ, учтенных в расчете договорной цены работ по распределению объемов работ согласно приложению № 3.2), на электронном и бумажном носителях;

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.199 № 100, составленный на основании журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а, либо по форме № КС-2 /модернизированная/ согласно приложению № 13 к договору, составленный на основании журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а /модернизированная/, в 4 экземплярах и исполнительной документации, завизированный уполномоченным представителем генподрядчика, строительного контроля (технадзора) и реестр актов о приемке выполненных работ согласно приложению № 7 в 4 экземплярах.

Уполномоченный представитель генподрядчика обязан в течение двух дней со дня представления журнала учета выполненных работ, акта о приемке выполненных работ и реестра актов о приемке выполненных работ завизировать и представить их на подпись руководству генподрядчика, после чего подписать, скрепить печатью и дать мотивированный отказ в письменной форме.

Журнал учета выполненных работ на бумажном носителе остается у субподрядчика, на электронном носителе передается генподрядчику. По окончании строительства журнал учета выполненных работ (формы № КС-6а и № КС-6а /модернизированная/) на бумажном носителе передается субподрядчиком генподрядчику.

Акт о приемке выполненных работ, реестр актов о приемке выполненных работ в двух экземплярах остаются у генподрядчика и два экземпляра акта и реестра передаются субподрядчику.

В течение 3 дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ субподрядчик представляет генподрядчику в двух экземплярах ведомость смонтированного оборудования поставки заказчика (приложение № 4.1), подписанную уполномоченными представителями субподрядчика, генподрядчика, заказчика, а также строительного контроля (технадзора) или пользователя, и ведомость материалов поставки заказчика, вовлеченных в производство (приложение № 4.2), подписанную уполномоченным представителем субподрядчика и генподрядчика.

Согласно пункту 4.5.2 договора субподрядчик в соответствии с подписанным актом о приемке выполненных работ составляет:

- справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (форма № КС-3, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) в 4 экземплярах;

- расшифровку стоимости выполненных работ и затрат в печатной форме, согласно приложению № 8 в  4 экземплярах; электронный образ печатной формы представляется на CD-R-диске, с ярлыком установленного образца с выполнением требований к файлу согласно приложению № 9, неточности (ошибки) при оформлении расшифровки не допускаются;

- акт сверки стоимости строительных материалов поставки генподрядчика, заказчика согласно приложению № 12, в 4 экземплярах;

- расчет стоимости выполненных работ согласно приложению № 7.1 (при приемке работ по форме № КС-2) в 4 экземплярах;

Подписывать их, скреплять печатью и представлять генподрядчику для подписания в срок не позднее, чем за три рабочих дня до конца отчетного месяца.

В соответствии с пунктом 4.5.3 договора генподрядчик в течение 2 дней с момента получения указанных в пункте 4.5.2 договора документов, подписывает и скрепляет их печатью, либо дает мотивированный отказ в письменной форме. Два экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц (форма № КС-3) с расшифровкой стоимости выполненных работ и затрат согласно приложению № 8 в печатной форме, акт сверки стоимости строительных материалов поставки заказчика, генподрядчика согласно приложению № 12  и расчет стоимости выполненных работ согласно приложению № 7.1 (при приемке работ по форме № КС-2) остаются у генподрядчика, а два экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц с расшифровкой стоимости выполненных работ и затрат согласно приложению № 8 в печатной форме, акт сверки стоимости строительных материалов поставки заказчика, генподрядчика согласно приложению № 12 и расчет стоимости выполненных работ согласно приложению № 7.1 (при  приемке работ по форме № КС-2) передаются субподрядчику.

Субподрядчик в течение 5 дней после получения от генподрядчика документов, оформленных в соответствии с вышеуказанными условиями, предъявляет счет-фактуру генподрядчику. Оплата выполненных работ производится генподрядчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный месяц, составленной по форме № КС-3, в течение 10 дней после получения целевых финансовых средств от заказчика, но не позднее 90 дней с момента выставления счета-фактуры.

Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, субподрядчик составляет и подписывает акт сверки взаимных расчетов с генподрядчиком. В случае наличия расхождений по состоянию задолженности, подписывается протокол разногласий, с объяснением причин расхождений (пункт 4.5.4 договора).

Окончательный расчет, в соответствии с полной договорной ценой с учетом ее возможных изменений, производится генподрядчиком в течение 60 дней после подписания акта приемки законченного объекта приемочной комиссией и представления субподрядчиком полного комплекта исполнительной документации (пункт 4.6 договора).

Согласно пункту 5.1 договора срок начала и окончания работ и ее этапов по договору определяется в соответствии с графиком производства работ (приложение № 6) по объектам, согласно приложению № 1. Датой окончания строительства считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта, а датой начала гарантийного срока – дата подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии.

Субподрядчик обязан в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора представить генподрядчику надлежащим образом заверенные копии выданных саморегулируемыми организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства свидетельств о допуске к работам, выполняемым в соответствии с договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства (пункт 6.34 договора).

В соответствии с пунктом 17.4 договора субподрядчик уплачивает генподрядчику пени в размере 0,05% от договорной цены работ, установленной в пункте 3.1 договора за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, но не более 10% от договорной цены работ, установленной в пункте 3.1 договора, при нарушении субподрядчиком следующих обязательств по договору:

- любого из сроков выполнения работ в соответствии с графиком производства работ, в том числе сроков начала и окончания производства работ, срока ввода объекта в эксплуатацию, сроков поставки материалов и оборудования согласно пункту 12.3 договора;

- сроков устранения некачественно выполненных субподрядчиком работ, допущенных по его вине дефектов и недоделок, установленных в пунктах 12.1, 12.5, 22.2 договора, сроков выполнения обязательств по пунктам 9.1, 21.1 договора и иных срочных обязательств по договору;

- сроков демонтажа, вывоза временных зданий и сооружений, материалов и конструкций со строительной площадки и сроков выполнения комплекса работ по рекультивации занимаемой площадки временных зданий и сооружений, предусмотренных пунктом 6.2 договора;

- при невыполнении субподрядчиком в срок обязательств, предусмотренных пунктами 6.12, 6.13, 6.18 договора.

Согласно пункту 17.8 договора за нарушение обязательства, предусмотренного пунктом 6.34 договора, помимо последствий, предусмотренных абзацем третьим пункта 6.8 договора, субподрядчик обязуется оплатить генподрядчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки представления требуемых документов до дня фактического исполнения обязательства.

Стороны предусмотрели обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензии. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне, которая допустила нарушение условий договора. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора, а также указываются действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 рабочих дней с даты ее направления (пункт 20.2 договора).

В соответствии с пунктом 24.2 договора генподрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказать от исполнения договора, в том числе в случаях:

- задержки по вине субподрядчика начала работ либо завершения работ на объекте или любом из этапов работ на срок свыше 230 календарных дней по причинам, не зависящим от генподрядчика;

- прекращения (аннулирования) действия лицензий, иных