Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2015 по делу n А32-17966/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

все необходимые действия для исполнения обязательств по контракту. Подрядчик неоднократно обращался к заказчику с требованиями о предоставлении необходимой документации, о необходимости оказания содействия, о внесении изменений и корректировок в проекты, что подтверждается письмами. Однако проектная документация истцом не откорректирована, без чего невозможно достичь результата и сдать объекты в эксплуатацию в срок, предусмотренный муниципальным контрактом.

Последующие действия заказчика по внесению соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, подтверждают недостатки первоначальной документации, за которые ответчик не может нести ответственности.

Выполнять работы при отсутствии соответствующей проектно-сметной документации невозможно, соответственно было невозможно выполнить работы в первоначально определенные сроки.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для привлечения общества к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания с него договорной неустойки.

При указанных обстоятельствах у апелляционного суда отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05 декабря 2014 года по делу № А32-17966/2014 оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                           А.А. Попов

Судьи                                                                                             В.В. Галов

                                                                                                        М.Н. Малыхина