Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по делу n А32-2356/2014. Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)

в пункте 3 настоящего Мирового соглашения. От взыскания остальной части требований Ответчик отказался.

2.        Настоящим Истец подтверждает факт нарушения своих обязательств по передаче разрешений на строительство, предусмотренных пунктом 5.8 Государственного контракта и частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выразившегося  в  нарушении  сроков  предоставления  Ответчику  разрешений  на строительство по этапам строительства. Просрочка предоставления Истцом необходимых разрешений на строительство составляет:

-          49 дней - в отношении разрешения на строительство по 1-му и 2-му этапам строительства;

-          17 дней - в отношении разрешения на строительство на выполнение работ по 4-му этапу строительства;

-          38 дней - в отношении разрешения на строительство на выполнение работ по 5-му этапу строительства.

3.        Ответчик отказывается от требований по взысканию с Истца неустойки за нарушение сроков передачи технических условий, подлежащей уплате в соответствии с пунктом 15.17 Государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения № 9 от 28 сентября 2012 года), в размере 12 350 503,09 (двенадцати миллионов трехсот пятидесяти тысяч пятисот трех) рублей девяти копеек. Расчет размера неустойки приведен в претензии, направленной Ответчиком в адрес Истца 14 октября 2014 года, которая прилагается к настоящему Мировому соглашению в качестве Приложения 1.

4.        Ответчик отказывается от требований по взысканию с Истца неустойки за нарушение сроков передачи разрешений на строительство, подлежащей уплате в соответствии с пунктом 15.17 Государственного контракта (в редакции дополнительного соглашения №9 от 28 сентября 2012 года) в размере 128 445 232,18 (ста двадцати восьми миллионов четырехсот сорока пяти тысяч двухсот тридцати двух) рублей восемнадцати копеек. Расчет размера неустойки приведен в претензии, направленной Ответчиком в адрес Истца 14 октября 2014 года, которая прилагается к настоящему Мировому соглашению в качестве Приложения 1.

5.        Истец отказывается от требований по взысканию с Ответчика определенной решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № 32-2356/2014 от 24 июля 2014 года неустойки за нарушение обязательства по предоставлению обеспечения исполнения Государственного контракта, а также за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на Объекте в размере 130 181 091,28 (ста тридцати миллионов ста восьмидесяти одной тысячи девяноста одного) рубля двадцати восьми копеек.

6.        Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с судебным делом № 32-2356/2014 и заключением Мирового соглашения, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Производство по делу прекратить.

Возвратить  государственному казенному учреждению "Главное управление строительства Краснодарского края" (ИНН 2310068690, ОГРН 1022301609307) из федерального бюджета 100000 руб. госпошлины по иску.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                           М.Г. Величко

Судьи                                                                                             Ю.И. Баранова

О.А. Еремина