Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2015 по делу n А32-29810/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-29810/2014

22 сентября 2015 года                                                                       15АП-14904/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 сентября 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ванина В.В.

судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноплевым И.А.

при участии:

от истца: представитель не явился, извещен;

от ответчика: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Имидж Строй»

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 07 мая 2015 года по делу № А32-29810/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью «Электроспецмонтаж»

к обществу с ограниченной ответственностью «Имидж Строй»

о взыскании задолженности и неустойки,

принятое в составе судьи Тамахина А.В.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Электроспецмонтаж» (далее – ООО «Электроспецмонтаж», истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Имидж Строй» (далее – ООО «Имидж Строй», ответчик) о взыскании 14 351 223 руб. 14 коп. основного долга и 1 245 160 руб. 30 коп. неустойки.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07 мая 2015 года исковые требования удовлетворены в полном объеме. Распределены расходы по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить. В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что представленные истцом акты формы КС-2 в обоснование выполненных истцом работ по дополнительным соглашениям № 2 от 28.04.2011 и № 3 от 20.07.2011 подписаны в одностороннем порядке. По мнению заявителя жалобы это недопустимо. Ответчик ссылается на то, что данные акты не могут быть приняты судом в качестве доказательств выполнения работ, поскольку ответчик не был уведомлен об окончании работ и о необходимости принятия выполненных работ. 

В судебное заседание лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей не обеспечили.

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие лиц, участвующих в деле, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность судебного акта проверена в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 19 августа 2010 года между ООО «Имидж Строй» (далее – заказчик) и ООО «Электроспецмонтаж» (далее – подрядчик) был заключен договор № 15 по условиям которого, подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами, из своих собственных материалов, комплект электромонтажных работ на объекте в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить подрядчику определенную настоящим договором денежную сумму.

Согласно п. 3.1 договора цена договора составляет 55 303 155 руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 8 436 074 руб. 54 коп. и предусматривает все расходы и затраты подрядчика, необходимые для выполнения его обязательств, предусмотренных договором. Установленные договором цены не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

В пункте 3.2 договора стороны договорились, что не позднее 30 дней со дня заключения настоящего договора заказчик оплачивает подрядчику авансовый платеж в размере 65% от цены договора, что составляет 35 947 050 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% (5 483 448 руб. 45 коп.). В дальнейшем работы, выполненные подрядчиком, оплачиваются заказчиком после завершения каждого этапа работ, на основании справок по формам КС-2 и КС-3, подписанных сторонами не позднее 10 дней со дня подписания сторонами указанных документов и сдачи подрядчиком исполнительной документации, на основании счета и счета-фактуры, выставленных подрядчиком, с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса (п. 3.3 договора).

Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями. Днем платежа является день списания денежных средств с расчетного счета заказчика (п. 3.4, п. 3.5 договора).

Во исполнение условий договора № 15 от 19.08.2010 подрядчиком были выполнены электромонтажные работы согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) № 18 от 31.08.2010, № 19 от 31.08.2010, № 20 от 31.08.2010, № 61 от 20.12.2010, № 62 от 20.12.2010, № 63 от 20.12.2010,              № 283 от 06.12.2011, № 284 от 06.12.2011, № 51 от 24.04.2012, которые подписаны заказчиком без претензий и замечаний на общую сумму 50 845 883 руб. 11 коп.

В результате произведенной заказчиком частичной оплаты платежными поручениями № 895 от 27.12.2010, № 798 от 09.12.2010, № 697 от 08.10.2010, № 894 от 27.12.2010 на общую сумму 38 394 280 руб. 02 коп. задолженность по договору № 15 от 19.08.2010 составила 12 451 603 руб. 09 коп.

15 марта 2010 года между ООО «Имидж Строй» (далее – заказчик) и ООО «Электроспецмонтаж» (далее – подрядчик) был заключен договор № 7, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик выполняет комплекс работ по проектированию систем и сетей согласно задания на проектирование, выданного заказчиком, по объекту на полигоне, включающих в себя: электроснабжение (ЭС1): рабочая документация на интеграцию проектируемого оборудования 3-х ДГУ 300 кВА, включающая в себя силовые кабельные линии от ДГУ до ГРЩ, контрольные кабели, топливопроводы, систему выпуска отработавших газов; электроснабжение (ЭС2): рабочая документация молниезащиту Конюшни; пожаротушение (ПТ): рабочая документация на проектирование автоматических установок пожаротушения порошкового типа, включая интеграцию в существующую систему; пожарная сигнализация (ПС): рабочая документация на обеспечение проектируемого объекта системной автоматической пожарной сигнализации; отопление, вентиляция (ОВ): рабочая документация на проектирование системы вентиляции объекта; архитектурно-строительная часть (АС): рабочая документация на реконструкцию помещения мастерской с переносом в него операторской.

Согласно п. 3.1 цена договора составляет 1 644 904 руб. 06 коп., в том числе НДС 18% 250 917 руб. 57 коп., которая согласована сторонами на основании сметного расчета, которые включают в себя весь комплекс работ и их стоимость, являются твердыми и корректировке не подлежат.

В пункте 3.2.1 договора заказчик уплачивает подрядчику в течение 10 дней после подписания договора аванс в размере 50% от цены договора, что составляет 822 452 руб. 03 коп., в том числе НДС 18% (125 458 руб. 78 коп.). Последующая оплата за выполненные работы производится заказчиком на основании актов выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), в течение пяти дней после подписания указанных документов уполномоченными представителями сторон (п. 3.2.2 договора).

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета заказчика. Платежи по договору производятся на основании счета, который подрядчик предоставляет заказчику заблаговременно (п. 3.4 договора).

Платежным поручением № 530 от 26.08.2010 заказчик произвел авансовый платеж на расчетный счет подрядчика в размере 822 452 руб. 03 коп.

Во исполнение условий договора № 7 от 15.03.2010 подрядчиком был выполнен комплекс работ по проектированию систем и сетей согласно представленным в материалы дела актом о приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) № 65 от 20.12.2010 на сумму 1 644 904 руб. 06 коп., которые подписаны заказчиком без претензий и замечаний.

28.04.2011 между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 7 от 15.03.2010, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных работ по проектированию следующих объектов: реконструкция помещений технической базы; проектирование пяти дизельных электростанций мощностью по 630 кВА; внутриплощадочные сети системы связи; трансформаторная подстанция 2х3150кВА; внутриплощадочные сети 0.4, 10кВ, в соответствии заданием на проектирование. Для выполнения работ по проектированию заказчик предоставляет подрядчику необходимые проекты на осуществление здания, сооружения и инженерные системы, а также необходимые результаты изыскательских работ.

В пункте 2 соглашения стороны согласовали, что объем работ, выполняемых подрядчиком определен согласно локально-сметному расчету и составляет 1 218 199 руб. 41 коп., в том числе НДС 18% 185 827 руб. 03 коп.

Заказчик производит подрядчику оплату 50% суммы, указанной в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, что составляет 609 099 руб. 70 коп., в том числе НДС 18% (92 913 руб. 51 коп.), в течение 10 банковских дней с даты подписания соглашения на основании полученного от подрядчика счета (п. 3 соглашения).

Согласно п. 4 соглашения оплата работ по договору осуществляется заказчиком за фактически выполненный объем работ по договору в течение 10 банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с пропорциональным удержанием выплаченного авансового платежа.

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению – 35 рабочих дней с момента его подписания (п. 5 соглашения).

Платежным поручением № 253 от 18.05.2011 заказчик произвел авансовый платеж на расчетный счет подрядчика в размере 609 099 руб. 70 коп.

Согласно условиям дополнительного соглашения от 28.04.2011 № 2 к договору № 7 от 15.03.2010 подрядчиком были выполнены дополнительные работы, что подтверждается представленными в материалы дела актом о приемке выполненных работ (форма-КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 72 от 10.06.2014 на сумму 1 218 199 руб. 41 коп., которые подписаны подрядчиком в одностороннем порядке.

Заказчиком полная оплата за дополнительные работы в размере 1 218 199 руб. 41 коп. не была произведена.

20 июля 2011 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3 к договору № 7 от 15.03.2010, по условиям которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных работ по проектированию реконструкции помещений автостоянки на 4 машины, здания для дизельной электростанции и дизельную электростанцию мощностью 140кВА, комплексное электроснабжение, объекта «Полигона научного центра «Биосфера», по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район в районе урочища "Чигурсан" на Западном склоне горы Фишт» (далее – работы) в соответствии с заданием на проектирование.

В пункте 2 соглашения стороны согласовали, что объем работ, выполняемых подрядчиком определен согласно локально-сметному расчету и составляет 468 068 руб. 31 коп., в том числе НДС 18%.

Заказчик производит подрядчику оплату 50% суммы, указанной в п. 2 дополнительного соглашения, что составляет 234 034 руб. 15 коп., в том числе НДС 18% в течение 10 банковских дней с даты подписания соглашения на основании полученного от подрядчика счета (п. 3 соглашения).

Согласно п. 4 соглашения оплата работ по договору осуществляется заказчиком за фактически выполненный объем работ по договору в течение 10 банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с пропорциональным удержанием выплаченного авансового платежа.

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению 30 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения (п. 5 соглашения).

Согласно условиям дополнительного соглашения от 20.07.2011 № 3 к договору № 7 от 15.03.2010 подрядчиком были выполнены дополнительные работы, что подтверждается представленными в материалы дела актом о приемке выполненных работ (форма-КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 71 от 10.06.2014 на сумму 468 068 руб. 31 коп., которые подписаны подрядчиком в одностороннем порядке.

Заказчиком оплата за дополнительные работы в размере 468 068 руб. 31 коп. не была произведена.

Таким образом, задолженность по договору № 7 от 15.03.2010 составила 1 899 620 руб. 05 коп.

Общий размер задолженности ООО «Имидж Строй» перед ООО «Электроспецмонтаж» составила 14 351 223 руб. 14 коп.

Поскольку задолженность заказчиком в размере 14 351 223 руб. 14 коп. не погашена, истец обратился в суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского