Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2015 по делу n А05-12909/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2015 года

г. Вологда

Дело № А05-12909/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 13 апреля 2015 года.

В полном объеме постановление изготовлено 20 апреля 2015 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зориной Ю.В., судей Романовой А.В. и                    Черединой Н.В.,

          при ведении протокола секретарем судебного заседания                   Макаровской Т.Н.,

         при участии от общества с ограниченной ответственностью «АМБ-ЮГ» Почеповой С.А. по доверенности от 23.03.2015, от федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Западной Арктики» Скороходовой Е.Е. по доверенности от 29.03.2015,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «АМБ-ЮГ» и федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Западной Арктики» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 19 января 2015 года по делу № А05-12909/2014 (судья Крылов В.А.),

у с т а н о в и л:

федеральное государственное учреждение «Администрация морского порта Архангельск» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АМБ-ЮГ» (место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 19, корп. 68; ОГРН 1026103291290, ИНН 6164078656; далее – Общество) о взыскании                      4 278 288 руб. неустойки за период с 27.05.2014 по 09.10.2014 за нарушение срока выполнения обязательств, предусмотренных контрактом на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей от 25.11.2013 № 02-13-К.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 18.12.2014 произведена замена истца по настоящему делу федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Архангельск» на его правопреемника - федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Западной Арктики» (место нахождения: 183038, г. Мурманск, пр. Портовый, д. 1; ОГРН 1025100841435, ИНН 5190800121; далее - Учреждение).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Решением суда от 19.01.2015 исковые требования удовлетворены частично.  С Общества в пользу Учреждения взыскано 167 929 руб. неустойки, а также 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано. С Общества в доход федерального бюджета взыскано 42 391 руб. государственной пошлины.

Определением от 11.02.2015 произведена смена наименования истца - федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Архангельск» на федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Западной Арктики».

Общество с судебным актом не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение судом норм материального права, просит решение отменить полностью и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Доводы жалобы сводятся к следующему. По мнению суда первой инстанции, материалы дела свидетельствуют о том, что наличие обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по контракту не возникло в период выполнения работ, следовательно должно было быть известно с самого начала. Данный вывод не соответствует действительности, а также противоречит условиям положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Основной причиной приостановки работ на объекте послужило отсутствие допуска к месту производства работ, непредставление истцом земельного участка, а также зданий и сооружений. Вывод суда о том, что фактическое исполнение обязательства по контракту не приостанавливалось, не соответствует действительности, поскольку в материалы дела приобщена переписка между истцом и ответчиком, в том числе ежемесячные отчеты, которые свидетельствуют о том, что ответчик не имеет возможности выполнять монтажные работы по контракту ввиду отсутствия допуска. Обязанность по обеспечению доступа работников ответчика к месту производства работ лежала на истце и все проблемы, связаннее с данной обязанностью, должны решаться Учреждением заблаговременно, путем заключения договоров с хозяйствующими субъектами. Несвоевременное предоставление земельного участка, а также зданий и сооружений может расцениваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение истцом встречных обязанностей по контракту и соответственно, служить основанием для применения статей 328, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Ответчик предпринял все меры для надлежащего исполнения обязательства, действуя в должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям договора. 

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы жалобы, просил ее удовлетворить.

Учреждение также не согласилось с решением суда, в апелляционной жалобе, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение отменить в части взысканной суммы неустойки в размере 167 929 руб., принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в заявленной сумме (3 971 744 руб.). В остальной части просит оставить решение без изменения. Доводы жалобы сводятся к следующему. Суд необоснованно применил статью 333 ГК РФ к взыскиваемой неустойке. Ответчик не представил доказательств явной несоразмерности неустойки. Кроме того, суд первой инстанции не принял во внимание, что частичное исполнение контракта в сумме 72 223 230 руб. заключается в том, что подрядчик закупил оборудование для монтажных работ и приступил к его демонтажу. Возможность исполнения контракта по частям контрактом не предусмотрена. Подписанные сторонами акты на сумму 72 223 230 руб. подтверждают только закупку оборудования, которое, само по себе, не имеет для истца потребительской ценности, так как не введено в эксплуатацию.

Представитель Учреждения в судебном заседании поддержал доводы жалобы, просил ее удовлетворить.

Общество в отзыве на апелляционную жалобу Учреждения и представитель в судебном заседании возражают относительно ее удовлетворения.

Учреждение в отзыве на апелляционную жалобу Общества и представитель в судебном заседании возражают относительно ее удовлетворения.

   Третье лицо надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения жалоб, представителей в суд не направило, в связи с этим дело рассмотрено в его отсутствие в порядке, предусмотренном статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –              АПК РФ).

    Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобах и отзывах на них, заслушав представителей сторон, апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционные жалобы не подлежащими удовлетворению.

    Как следует из материалов дела, 25.11.2013 года между Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен контракт № 02-13-К, в соответствии с условиями которого подрядчик обязался выполнить работы по реализации проектов на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Варандей, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

  Цена контракта, согласно пункту 3.1 и приложению № 1 к контракту «Протокол контрактной цены», составила 73 458 000 руб., в том числе: стоимость первого этапа 2013 год - 42 000 000 руб.; стоимость второго этапа 2014 год - 31 458 000 руб.

  В разделе 5 контракта определены сроки выполнения работ: начало - дата подписания контракта, окончание первого этапа – 15.12.2013, второго этапа – 24.05.2014.

  Во исполнение обязательств по второму этапу контракта подрядчик закупил оборудование общей стоимостью 30 223 230 руб. и передал его заказчику, о чем свидетельствуют подписанные со стороны заказчика акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 12.05.2014 № 2-7.

  По договорам от 16.12.2013 № 02-13-к/1 и от 12.05.2014 № 02-13-к/2 принятое истцом оборудование передано ответчику на ответственное хранение на период до полного исполнения сторонами обязательств по заключенному контракту от 25.11.2013 № 02-13-к.

  За нарушение подрядчиком срока окончания работ в целом, установленного календарным планом выполнения работ (приложение № 4) заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки, за нарушение этапа - 0,1 % от цены соответствующего этапа работ за каждый день просрочки (пункт 9.2 контракта).

  Акт о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 контракта, до настоящего времени не подписан, что свидетельствует о допущенной подрядчиком просрочке выполнения работ.

  Поскольку работы по второму этапу (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы) ответчиком в полном объеме не выполнены, истец начислил неустойку по пункту 9.2 контракта за период с 27.05.2014 по 09.10.2014 в размере 4 278 288 руб. и обратился в Арбитражный суд Архангельской области с соответствующим иском.

  Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их обоснованными в части взыскания 167 929 руб. неустойки.

  С решением суда не согласились истец и ответчик.

  Апелляционная инстанция считает принятое решение законным и обоснованным.

  В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Статьей 330 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору денежную сумму - неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором.

В соответствии со статьей 702 ГГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как уже было указано, в соответствии с пунктом 5.3 контракта датой окончания работ по первому этапу является 15.12.2013; по второму – 24.05.2014.

        Материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком обязательств по договору относительно сроков завершения работ.

        При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии у истца оснований для начисления неустойки.

        Доводы ответчика о том, что просрочка вызвана действиями кредитора были предметом исследования в суде первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку.

Апелляционная инстанция также не может согласиться с доводами Общества ввиду следующих обстоятельств.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 405 ГК РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о соответствующих обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать