Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2015 по делу n А57-19237/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

графику производства работ (приложение № 2).

Моментом завершения выполнения работ по договору считается дата подписания полномочным представителем заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с пунктами 7.1. – 7.5. договора подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ, предусмотренных договором, письменно извещает заказчика через его полномочного представителя, присутствующего на объекте (в случае отсутствия полномочного представителя на объекте, подрядчик извещает заказчика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать уведомление заказчика или его представителей (работников) об окончании выполнения работ и необходимости принять работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обеспечивает присутствие своего полномочного представителя на объекте в течение 2 рабочих дней со дня уведомления подрядчика об окончании выполнения работ для присутствия при производстве предэксплуатационного испытания трубопроводов и принятия результатов работ, в соответствии с договором, а также подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение 3 календарных дней после фактического завершения работ подрядчик представляет Заказчику в двух экземплярах, подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

В случае мотивированного отказа заказчика от подписания указанных документов, Заказчик передает перечень необходимых доработок и согласовывает с подрядчиком сроки их выполнения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).

В случае необоснованного уклонения заказчика об подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, при отсутствии письменных замечаний заказчика относительно качества и объемов выполненных работ по договору в течение 15 рабочих дней, результат выполненных работ считается сданным подрядчику и принятым заказчиком.

Согласно пунктам 8.1. и 8.2. договора все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

В претензии указываются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Пунктом 11.1. договора предусмотрено, что он вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

В дальнейшем ООО «СтеклоСтрой» в адрес ООО «ССВС» для подписания было направлено дополнительное соглашение №1 от 05.06.2013 к договору №6 от 20.09.2012 об увеличении стоимости выполняемых работ на 2304617 руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18% - 351551 руб. 89 коп., в связи с увеличением объемов работ на объекте Заказчика.

Указанное соглашение не было подписано со стороны ответчика.

20 сентября 2012 года между ООО «ССВС» (заказчик) и ООО «СтеклоСтрой» (подрядчик) заключен договор строительного подряда №7, согласно пунктам 1.1. и 1.2. которого подрядчик обязуется в установленный договором срок, в соответствии с проектом выполнить работы на объекте заказчика: «Реконструкция оросительной системы в ООО «ЦЧ АПК» Аннинский филиал с. Новый Курлак пруд «Песочный» на балке Ольховый Лог Аннинского района Воронежской области», в соответствии с согласованной Сторонами локальной сметой (приложение №1 к договору), передать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить результат выполненных подрядчиком работ в соответствии с условиями договора.

Работы выполняются иждивением подрядчика: с использованием материалов заказчика, деталей, конструкция, оборудования (в т. ч. инструментов, приборов, инвентаря), техники подрядчика. Часть материалов и оборудования поставляется заказчиком в соответствии с разделительной ведомостью поставки материалов и оборудования (приложение №3 к договору).

В соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 2.4. и 2.6. договора стоимость договора составляет: 5126145 руб. 21 коп., в том числе НДС 18% - 781954 руб. 35 коп.

Локальная смета №1 (приложение №1 к договору) разрабатывается подрядчиком и становится обязательной для сторон после ее утверждения заказчиком.

Стоимость материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, оплачивается по фактической стоимости на день их приобретения.

За услуги, оказываемые заказчиком, подрядчик оплачивает 3% от общей стоимости выполненных работ, указанной в пункте 2.1. договора.

Пунктами 3.1. – 3.3. договора предусмотрено, что заказчик обязуется уплатить подрядчику, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента заключения (подписания) договора Сторонами, аванс в размере 25% от стоимости строительно-монтажных работ, который составляет 857 815 руб. 33 коп., в т. ч. НДС 18% - 130 853 руб. 19 коп. и 100% от стоимости используемых для производства работ материалов, который составляет 1694883 руб. 88 коп., в т. ч. НДС 18% - 258 541 руб. 61 коп.

Оплата выполненных подрядчиком промежуточных этапов работ, производится Заказчиком в размере 25% на основании выставленных подрядчиком актов приема-сдачи выполненных работ, выставляемых вместе со счетами-фактурами, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выставления подрядчиком соответствующего акта приема-сдачи выполненных работ и счета-фактуры.

Окончательный расчет за выполненные подрядчиком работы производится заказчиком в соответствии с условиями договора, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно пунктам 4.1., 4.2. и 4.5. договора стороны определили, что подрядчик начинает производство работ по договору не позднее 3 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком технического задания и поступления на расчетный счет подрядчика авансового платежа в полной сумме.

Срок выполнения работ по договору определяется согласно утвержденному сторонами графику производства работ (приложение №2).

Моментом завершения выполнения работ по договору считается дата подписания полномочным представителем заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с пунктами 7.1. – 7.5. договора, подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ, предусмотренных договором, письменно извещает заказчика через его полномочного представителя, присутствующего на объекте (в случае отсутствия полномочного представителя на объекте, подрядчик извещает заказчика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать уведомление заказчика или его представителей (работников) об окончании выполнения работ и необходимости принять работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обеспечивает присутствие своего полномочного представителя на объекте в течение 2 рабочих дней со дня уведомления подрядчика об окончании выполнения работ для присутствия при производстве предэксплуатационного испытания трубопроводов и принятия результатов работ, в соответствии с договором, а также подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение 3 календарных дней после фактического завершения работ подрядчик представляет Заказчику в двух экземплярах, подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

В случае мотивированного отказа заказчика от подписания указанных документов, Заказчик передает перечень необходимых доработок и согласовывает с подрядчиком сроки их выполнения (перечень необходимых доработок подписывается обеими сторонами).

В случае необоснованного уклонения заказчика об подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, при отсутствии письменных замечаний заказчика относительно качества и объемов выполненных работ по договору в течение 15 рабочих дней, результат выполненных работ считается сданным подрядчику и принятым заказчиком.

Согласно пунктам 8.1. и 8.2. договора все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

В претензии указываются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Пунктом 11.1. договора предусмотрено, что он вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

В дальнейшем ООО «СтеклоСтрой» в адрес ООО «ССВС» для подписания направлено дополнительное соглашение №1 от 05.06.2013 к договору №7 от 20.09.2012 об увеличении стоимости выполняемых работ на 1 053 917 руб. 83 коп., в т. ч. НДС 18% - 160767 руб. 13 коп. в связи с увеличением объемов работ на объекте заказчика.

Указанное соглашение не подписано со стороны ответчика.

20 сентября 2012 года между ООО «ССВС» (заказчик) и ООО «СтеклоСтрой» (подрядчик) заключен договор строительного подряда №8, согласно пунктам 1.1. и 1.2. которого подрядчик обязуется в установленный договором срок, в соответствии с проектом выполнить работы на объекте заказчика: «Реконструкция оросительной системы в ООО «ЦЧ АПК» Бутурлинский филиал ПУ Правда (б.Макагонов яр) Бутурлинского Воронежской области», в соответствии с согласованной Сторонами локальной сметой (приложение №1 к договору), передать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить результат выполненных подрядчиком работ в соответствии с условиями договора.

Работы выполняются иждивением подрядчика: с использованием материалов заказчика, деталей, конструкция, оборудования (в т.ч. инструментов, приборов, инвентаря), техники подрядчика. Часть материалов и оборудования поставляется Заказчиком в соответствии с разделительной ведомостью поставки материалов и оборудования (приложение №3 к договору).

В соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 2.4. и 2.6. договора стоимость договора составляет: 4810516 руб. 48 коп., в том числе НДС 18% - 733807 руб. 60 коп.

Локальная смета №1 (приложение №1 к договору) разрабатывается подрядчиком и становится обязательной для сторон после ее утверждения заказчиком.

Стоимость материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, оплачивается по фактической стоимости на день их приобретения.

За услуги, оказываемые заказчиком, подрядчик оплачивает 3% от общей стоимости выполненных работ, указанной в пункте 2.1. договора.

Пунктами 3.1. – 3.3. договора предусмотрено, что заказчик обязуется уплатить подрядчику, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента заключения (подписания) договора Сторонами, аванс в размере 25% от стоимости строительно-монтажных работ, который составляет 857 542 руб. 58 коп., в т. ч. НДС 18% - 130 811 руб. 58 коп. и 100% от стоимости используемых для производства работ материалов, который составляет 1 380 346 руб. 13 коп., в т. ч. НДС 18% - 210 561 руб. 27 коп.

Оплата выполненных подрядчиком промежуточных этапов работ, производится заказчиком в размере 25% на основании выставленных подрядчиком актов приема-сдачи выполненных работ, выставляемых вместе со счетами-фактурами, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выставления Подрядчиком соответствующего акта приема-сдачи выполненных работ и счета-фактуры.

Окончательный расчет за выполненные подрядчиком работы производится заказчиком в соответствии с условиями договора, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно пунктам 4.1., 4.2. и 4.5. договора стороны определили, что подрядчик начинает производство работ по договору не позднее 3 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком технического задания и поступления на расчетный счет подрядчика авансового платежа в полной сумме.

Срок выполнения работ по договору определяется согласно утвержденному сторонами графику производства работ (приложение №2).

Моментом завершения выполнения работ по договору считается дата подписания полномочным представителем Заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ.

В соответствии с пунктами 7.1. – 7.5. договора подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения работ, предусмотренных договором, письменно извещает заказчика через его полномочного представителя, присутствующего на объекте (в случае отсутствия полномочного представителя на объекте, подрядчик извещает Заказчика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать уведомление Заказчика или его представителей (работников) об окончании выполнения работ и необходимости принять работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обеспечивает присутствие своего полномочного представителя на объекте в течение 2 рабочих дней со дня уведомления подрядчика об окончании выполнения работ для присутствия при производстве предэксплуатационного испытания трубопроводов и принятия результатов работ, в соответствии с договором, а также подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение 3 календарных дней после фактического завершения работ подрядчик представляет Заказчику в двух экземплярах, подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

В случае мотивированного отказа заказчика от подписания указанных документов, Заказчик передает перечень необходимых