Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу n А12-16090/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

чем, указанный договор не может быть признан незаключенным.

      Суд первой инстанции правомерно применил положения статьи 330, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 мая 1997 года № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров», полно исследовал материалы дела, дал правомерную оценку заключенному договору от 4 декабря 2007 года № 41, исполнению сторонами своих обязательств, сделал обоснованный вывод о неисполнении или ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по выполнению подрядных работ в срок определенный условиями указанного договора, и взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Славяне» сумму перечисленной предварительной оплаты по договору в размере 3201859 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в сумме 160092 руб.

     В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции оценил доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

     Представленные в материалы дела доказательства исследованы полно и всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при правильном применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, не установлено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта.

    При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.       

     Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

     решение от 29 января 2009 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу     № А12-16090/2008 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Славяне» без удовлетворения.

     Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Славяне» из федерального бюджета 12380 руб. излишне уплаченной платежным поручением от 3 июня 2009 года № 1271 государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы. Выдать справку.

     Направить копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

     Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

     Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 273-277 главы 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через арбитражный суд первой инстанции, принявший решение.

Председательствующий по делу,

судья Двенадцатого арбитражного

апелляционного суда -                                                                                      Т.Н. Телегина

Судьи Двенадцатого арбитражного

апелляционного суда -                                                                                      Т.В. Волкова

                                                                                                                              Н.А. Клочкова