Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу n А55-7791/2014. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

округа при рассмотрении дела №А72-2727/2012 (постановление от 15.01.2013 г.).

Действия Мэрии городского округа Тольятти, выразившиеся в продлении 21.02.2014 г. срока действия разрешения на строительство до 23.11.2013 г., последующее уклонение от рассмотрения заявлений ответчика о продлении срока действия разрешения на строительство, без каких-либо надлежащим оснований, свидетельствуют о злоупотреблении истцом своими правами, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), а в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. В силу изложенных обстоятельств Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд полагает необходимым удовлетворить апелляционную жалобу ответчика, решение суда первой инстанции отменить, а по делу принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы ответчика по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 27 августа 2014 года, принятое по делу № А55-7791/2014 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

В исковых требованиях Мэрии городского округа Тольятти отказать.

Взыскать с Мэрии городского округа Тольятти в пользу общества с ограниченной ответственностью Салон цветов «Версилия» расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2 000 руб.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий                                                                          Е.А.Терентьев

Судьи                                                                                                           Е.М. Балакирева

                                                                                                                      С.Ш. Романенко