Постановление Губернатора Вологодской области от 23.05.2000 № 446

     Приложение к письму-заявке
     Форма 2

     Страница _________, состоит из __________ страниц

                          Общий опыт работы

     Наименование поставщика ______________________________________

     Все поставщики  заполняют данную форму и представляют сведения по
годовому обороту.
     Поставщикам не    нужно    представлять    вместе    с   заявками
рекомендательные письма,  сертификаты и рекламные  материалы;  они  не
будут учитываться при оценке квалификации.

-------------------------------------------------------------------
¦                        Годовой оборот                           ¦
¦-----------------------------------------------------------------¦
¦ Год ¦ Оборот (руб.) ¦ Эквивалент в долларах США для иностранных ¦
¦     ¦               ¦ поставщиков                               ¦
¦-----+---------------+-------------------------------------------¦
¦ 1   ¦               ¦                                           ¦
¦-----+---------------+-------------------------------------------¦
¦ 2   ¦               ¦                                           ¦
-------------------------------------------------------------------


     Приложение к письму-заявке
     Форма 3
     Страница _________, состоит из __________ страниц

                         Кадровые возможности

     Наименование поставщика ______________________________________

----------------------------------------------------------------------
¦ 1. ¦ Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:      ¦
¦----+---------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦ Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:      ¦
¦----+---------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦ Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:      ¦
¦----+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦ Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:      ¦
----------------------------------------------------------------------

     Приложение к письму-заявке
     Форма 4
     Страница _________, состоит из __________ страниц

           Репутация (участие в судебных разбирательствах)

     Наименование поставщика ______________________________________

----------------------------------------------------------------------------
¦ Год ¦ Решение в пользу      ¦ Наименование клиента, ¦ Оспариваемая сумма ¦
¦     ¦ или против поставщика ¦ основание для тяжбы,  ¦                    ¦
¦     ¦                       ¦ предмет спора         ¦                    ¦
¦-----+-----------------------+-----------------------+--------------------¦
¦     ¦                       ¦                       ¦                    ¦
¦-----+-----------------------+-----------------------+--------------------¦
¦     ¦                       ¦                       ¦                    ¦
¦-----+-----------------------+-----------------------+--------------------¦
¦     ¦                       ¦                       ¦                    ¦
----------------------------------------------------------------------------


     Форма 2
     Таблица цен на поставляемые товары

     Наименование поставщика ______________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Позиция ¦ Описание ¦ Страна        ¦ Единица   ¦ Количество ¦ Цена      ¦ Общая     ¦ Цена       ¦ Единичная ¦
¦         ¦          ¦ происхождения ¦ измерения ¦            ¦ единицы   ¦ цена      ¦ доставки   ¦ расценка  ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦ продукции ¦ по каждой ¦ единицы    ¦ других    ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦           ¦ позиции   ¦ продукции  ¦ услуг     ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦           ¦ (5х6)     ¦ по каждой  ¦           ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦           ¦           ¦ позиции    ¦           ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦           ¦           ¦ к пункту   ¦           ¦
¦         ¦          ¦               ¦           ¦            ¦           ¦           ¦ назначения ¦           ¦
¦---------+----------+---------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------¦
¦ 1       ¦ 2        ¦ 3             ¦ 4         ¦ 5          ¦ 6         ¦ 7         ¦ 8          ¦ 9         ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Подпись поставщика ________________

     Примечание. В  случае расхождения между ценой единицы продукции и
общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции.


     Форма 3

                Банковская гарантия конкурсной заявки

     Поскольку _______________________________________________________
(далее  именуемый  "поставщик")  представил  свою  конкурсную  заявку,
датированную   __________,   на  поставку  ___________________  (далее
именуемое  "конкурсная  заявка"),  настоящим  доводится  до  всеобщего
сведения, что мы _________________, имеющие зарегистрированный офис по
адресу   ___________________   (далее   именуемые    "банк"),    имеем
обязательства  перед  _______________  (далее именуемый "заказчик") на
сумму __________________, на которую платеж указанному заказчику будет
произведен полностью и своевременно.
     Банк связан этими обязательствами от  своего  имени  и  от  имени
своих правопреемников и уполномоченных.
     Скреплено общей печатью указанного банка ___ дня ________ месяца,
20__г.
     Условия настоящего обязательства следующие:
     1. Если поставщик отзывает свою конкурсную заявку в течение срока
ее действия, указанного поставщиком в конкурсной заявке; или
     2. Если   поставщик,   будучи   уведомленным  о  присуждении  ему
контракта заказчиком в течение срока действия конкурсной заявки:
     не сможет или откажется подписать контракт; или
     не сможет  или  откажется  предоставить  обеспечение   выполнения
контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса);
     мы обязуемся  выплатить  заказчику  вышеуказанную   сумму   после
получения  его  первого  письменного  запроса,  при  этом не требуя от
заказчика обоснования этого запроса при условии,  что в своем  запросе
заказчик  отметит,  что  эта сумма причитается ему в связи с тем,  что
имело место одно из двух или оба указанных  условия,  уточнив  имевшее
место условие или условия.
     Настоящая гарантия будет оставаться в силе в течение 28 (двадцати
восьми)  дней  включительно  после окончания срока действия конкурсной
заявки,  и любой связанный с этим запрос должен быть передан в Банк не
позднее вышеуказанной даты.

      ______________________________
      (подпись, печать банка)


     Форма 4

Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс)

     Дата __________

     Кому: ________________________________________________________

     Настоящим уведомляем  Вас  о  том,  что Ваша конкурсная заявка от
_____________  на   выполнение   _________________________   с   ценой
контракта ______________________________ с учетом поправок и изменений
в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса) принимается
и признается выигравшей торги (конкурс) с правом заключения контракта.
     Подписание контракта будет  осуществляться  после  предоставления
Вами обеспечения выполнения контракта.

      ________________________________________________
      (подпись уполномоченного представителя)

      ________________________________________________
      (имя и должность подписавшего)

      ________________________________________________
      (наименование организации)


     Форма 5

                               Контракт

     г.                        N                        от __________

     Настоящий контракт  заключен  между  ____________________  (далее
"заказчик"), с одной стороны, и _________________ (далее "поставщик"),
с другой стороны.
     Поскольку заказчик  издал  приглашение   к   участию   в   торгах
(конкурсе)    на    определенные    товары    и   услуги,   а   именно
__________________,  и принял конкурсную заявку поставщика на поставку
указанных  товаров  и  услуг  на  сумму  _______________  (далее "цена
контракта"), настоящий контракт свидетельствует о нижеследующем:

     1. В настоящем контракте  слова  и  выражения  обладают  теми  же
значениями, что и в условиях контракта.

     2. Перечисленные  ниже  документы составляют настоящий контракт и
считаются его неотъемлемой частью:
     конкурсная заявка и таблица цен, представленные поставщиком;
     заказ на поставку товаров и услуг;
     технические условия;
     общие условия контракта;
     специальные условия контракта;
     уведомление о присуждении контракта.

     3. С  учетом  платежей,   которые   заказчик   должен   выплатить
поставщику,  как указано ниже, поставщик настоящим заключает договор с
заказчиком о предоставлении товаров и услуг и о  возмещении  дефектов,
которые   могут  быть  обнаружены  в  них,  в  полном  соответствии  с
положениями настоящего контракта.

     4. Заказчик настоящим соглашается выплатить поставщику  с  учетом
предоставления   товаров  и  услуг  и  исправления  их  дефектов  цену
контракта  или  другую  сумму,  которую  необходимо  будет   выплатить
согласно контракту.

     5. Срок действия контракта до _______________.

     6. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

     Заказчик ____________________        Поставщик ___________________
              (подпись, печать)                     (подпись, печать)


     Форма 6

             Банковская гарантия на выполнение контракта

     Кому: ________________________________________________________

     Поскольку _________________   (далее   "поставщик")   обязался  в
соответствии  с  контрактом  от  __   __   __   N   ______   поставить
____________________ (далее "контракт").
     Поскольку в вышеуказанном контракте Вами было предусмотрено,  что
поставщик  должен  предоставить  банковскую  гарантию от авторитетного
банка на сумму,  указанную в  этой  гарантии  в  качестве  обеспечения
выполнения поставщиком своих обязательств по контракту;
     Поскольку мы согласились предоставить поставщику гарантию;
     Настоящим подтверждаем,  что  являемся гарантами и ответственными
перед Вами от имени поставщика  на  общую  сумму  в  пределах  ____  и
обязуемся   выплатить   Вам   после  первого  письменного  требования,
уведомляющего о несоблюдении поставщиком условий контракта, без споров
и возражений,  любую сумму или суммы в пределах _________, как указано
выше, не требуя от Вас доказательств или обоснований Вашего требования
на определенную в данном документе сумму.
     Настоящая гарантия действительна до _______.
     С уважением,
     ________________________
     (подпись и печать банка)
     "__" _____________ 199_ г.
     ______________________________________________________________
     (адрес)


                                              УТВЕРЖДЕНО
                                       Постановление губернатора
                                       области от 02.02.2000 N 72
                                             (приложение 10)

  Типовая форма документации для проведения  торгов  (конкурса)  на
                            закупку работ

    I. Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на закупку работ

     Дата ___________

     Кому ________________________________________________________


                          Уважаемые господа!

     Заказчик _______________ (название, почтовый и телеграфный адрес,
номер  телекса  и/или  факса,  имя  и  должность  ответственного лица,
обеспечивающего связь по контракту) настоящим приглашает к  участию  в
торгах   (конкурсе)   на  закупку  работ  __________________  (краткое
описание  товаров  и  связанных  с  ними  услуг  с  указанием   сроков
поставок).
     В торгах (конкурсе) могут принимать участие  юридические  лица  и
индивидуальные   предприниматели   из   ______________________  (далее
"подрядчики").
     Заинтересованные подрядчики    могут    получить   дополнительную
информацию и  изучить  документацию  для  торгов  (конкурса)  в  офисе
____________________   (вышеуказанный   адрес  или  прочие  допустимые
адреса).
     Полный комплект  документации  для  торгов  (конкурса) может быть
приобретен всеми заинтересованными подрядчиками после  того,  как  они
направят  запрос  по адресу _________________ (вышеуказанный адрес или
прочие допустимые адреса) и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор  в
размере  _______________  (сумма  в  рублях или в любой конвертируемой
валюте).
     Конкурсные заявки    должны    быть    доставлены    по    адресу
________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса)  в
__________   (время   и   дата  окончания  периода  подачи  заявок)  и
сопровождаться обеспечением  в  размере  _____________  (фиксированная
сумма или процент от суммы конкурсной заявки).
     Вскрытие конвертов    с    конкурсными    заявками     произойдет
непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте
и  во  время,  указанные  в  информационных  картах,   в   присутствии
представителей подрядчиков, пожелавших принять участие в этом.


      II. Инструкция подрядчикам - участникам торгов (конкурса)

                            Общие сведения

                     1. Предмет торгов (конкурса)

     Заказчик, указанный в информационных картах контракта, приглашает
принять участие в торгах (конкурсе) на работы по строительству, как об
этом оговорено  в  информационных  картах  контракта.  Наименование  и
идентификационный  номер  контракта  также  указаны  в  информационных
картах контракта.
     Победитель конкурсных  торгов  (конкурса) должен завершить работы
по  строительству  к   намеченной   дате   завершения,   указанной   в
информационных картах контракта.

                         2. Источник средств

     Заказчик выделил  средства на реализацию проекта (предмета торгов
(конкурса)), указанного в информационных картах конкурсной заявки.

     3. Правомочность подрядчиков - участников торгов (конкурса)

     Настоящее приглашение  распространяется  на  всех  подрядчиков  -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  которым российским
законодательством не запрещено участвовать в осуществлении  закупок  в
Российской   Федерации,   (далее   именуемой   Россия),   указанных  в
информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и
услуги,   используемые   для   выполнения   этого   контракта,  должны
происходить из страны,  как об этом оговорено в информационных  картах
конкурсной заявки.
     Все участники торгов (конкурса) представляют заявление о том, что
они  (включая  субподрядчиков)  не связаны и не были связаны в прошлом
прямо  или  косвенно   с   консультантом   или   любой   организацией,
подготовившей проектную документацию,  спецификацию и другие документы
по  проекту,  или  лицом,  которому  предлагалась  работа  в  качестве
руководителя  проекта  по  контракту.  Фирма,  которая была привлечена
Вологодской  областью  для  выполнения   консультационных   услуг   по
подготовке   или  надзору  за  строительством,  а  также  ее  дочерние
структуры не являются правомочными в участии в торгах (конкурсе).

      3. Квалификация подрядчиков - участников торгов (конкурса)

     Все подрядчики     представляют     предварительное      описание
предлагаемого метода и графика работы,  включая,  если это необходимо,
чертежи и схемы.
     Если имел   место  предварительный  квалификационный  отбор,  при
заключении контракта будут рассматриваться лишь предложения участников
торгов  (конкурса),  прошедших предварительный квалификационный отбор.
Эти участники  вместе  со  своими  конкурсными  заявками  представляют
информацию,  необходимую  для  обновления сведений,  содержащихся в их
первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор,  или
в  качестве  альтернативного варианта - подтвердить в своих конкурсных
заявках,  что  важнейшие  сведения,  представленные  в  первоначальных
заявках на предварительный квалификационный отбор, остаются верными по
состоянию на дату представления конкурсной заявки.
     Если заказчик   не  проводил  предварительного  квалификационного
отбора  потенциальных  участников,  все  подрядчики  должны   включить
следующую  информацию и документы в свои конкурсные заявки,  если иное
не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки:
     экземпляры оригиналов    документов,   определяющих   юридический
статус, место регистрации и основное место деятельности;
     письменную доверенность лицу,  подписавшему конкурсную заявку, на
право принимать обязательства от имени участника торгов (конкурса);
     сведения об  общей  стоимости  строительных  работ  за  последние
несколько лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной
заявки;
     сведения о наличии опыта выполнения аналогичных  по  характеру  и
объему работ в течение последних нескольких лет по годам,  как указано
в информационных картах конкурсной заявки,  а также подробные сведения
о текущих работах и контрактных обязательствах;
     сведения о  лицах,  к  которым  можно  обратиться  за  получением
дальнейшей информации по этим контрактам;
     сведения об основных видах  строительного  оборудования,  которое
предполагается использовать в ходе выполнения контракта;
     сведения о  квалификации  и  опыте  руководителей  и  технических
специалистов, предлагающихся для выполнения контракта;
     отчеты о  финансовом  состоянии  участника,  например,  отчеты  о
хозяйственной  деятельности,  а  также  отчеты  аудитора  за последние
несколько лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки;
     сведения, подтверждающие  наличие оборотных средств в достаточных
объемах для выполнения контракта, например, сведения о наличии доступа
к кредитной линии (линиям) и наличии других финансовых ресурсов;
     доверенность на   право   получения    информации    у    банков,
обслуживающих участника;
     информацию, касающуюся  судебных  разбирательств,  в  которые   в
настоящее  время  или в течение последних нескольких лет,  указанных в
информационных картах конкурсной  заявки,  был  вовлечен  подрядчик  с
указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм;
     предложения по заключению  контрактов  субподряда  на  компоненты
работ по строительству,  составляющих более 10 (десяти) процентов цены
контракта.
     Чтобы претендовать  на  получение  контракта,  подрядчики  должны
удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:
     иметь годовой   оборот   строительных   работ  не  менее  объема,
указанного в информационных картах конкурсной заявки;
     иметь за  последние  несколько  лет,  указанных  в информационных
картах  конкурсной  заявки,  опыт  работы  в   качестве   генерального
подрядчика  по  двум  или более строительным подрядам,  аналогичным по
характеру  и  степени  сложности  данным   работам.   Это   требование
предусматривает   завершенность   таких  работ  не  менее  чем  на  70
(семьдесят) процентов;
     иметь предложения     по     своевременному    приобретению    (в
собственность,  аренду,  напрокат и т.д.) основных видов оборудования,
перечисленных в информационных картах конкурсной заявки;
     иметь руководителя контракта с опытом выполнения  аналогичных  по
характеру  и  объему  работ  в  течение нескольких лет,  как указано в
информационных картах конкурсной заявки;
     иметь ликвидные  активы  и/или заемные средства за вычетом других
контрактных  обязательств  и  без  учета  любых  возможных   авансовых
платежей по контракту в размере суммы не менее, чем сумма, указанная в
информационных картах конкурсной заявки.
     Наличие в    прошлом   неоднократных   судебных   и   арбитражных
разбирательств,  в  результате  которых  решения   выносились   против
подрядчика,  может  привести  к  отстранению  его  от участия в торгах
(конкурсе).

       4. Одна конкурсная заявка от участника торгов (конкурса)

     Участник торгов (конкурса) может подать  только  одну  конкурсную
заявку.  В  случае  если  он  подает более одной конкурсной заявки или
участвует   в   нескольких   конкурсных   заявках   (за    исключением
субподрядчиков   или   разрешенных  или  требуемых  альтернатив),  все
конкурсные заявки с его участием отклоняются.

              5. Затраты на участие в торгах (конкурсе)

     Участник торгов  (конкурса)  несет  все  затраты,   связанные   с
подготовкой  и подачей конкурсной заявки.  Заказчик ни в каких случаях
не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

                         6. Посещение участка

     Участнику торгов    (конкурса)     рекомендуется     под     свою
ответственность   посетить   и   осмотреть   участок  строительства  и
прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему
необходимы  для подготовки конкурсной заявки и заключения контракта на
работы  по  строительству.  Затраты  на  посещение  участка  покрывает
подрядчик из собственных средств.

            Конкурсная документация для торгов (конкурса)

           7. Содержание документации для торгов (конкурса)

     Конкурсная документация  для  торгов  (конкурса)  включает в себя
документы,  перечисленные ниже,  а также дополнения в  соответствии  с
пунктом 9 настоящей инструкции:
     приглашение к участию в торгах (конкурсе);
     инструкции подрядчикам   -   участникам   торгов   (конкурса)   и
информационные карты конкурсной заявки;
     условия контракта и информационные карты контракта;
     спецификации;
     чертежи;
     ведомость объемов работ;
     образцы форм.
     Количество экземпляров,   которые   должны   быть   заполнены   и
возвращены  вместе  с  конкурсной  заявкой,  указано  в информационных
картах конкурсной заявки.

          8. Разъяснение документации для торгов (конкурса)

     Подрядчик по любому вопросу относительно документации для  торгов
(конкурса)  может  обратиться  к  заказчику  в  письменном виде или по
телефаксу (далее  в  понятие  "телефакс"  включается  также  телекс  и
телеграф)  по  адресу заказчика,  указанному в приглашении к участию в
торгах (конкурсе).
     Заказчик ответит  на  такой  запрос  при  условии  получения  его
раньше,  чем за 28 (двадцать восемь) дней до  окончания  срока  подачи
конкурсных заявок,  если иное не предусмотрено в информационных картах
конкурсной заявки.  Ответ заказчика с указанием характера запроса,  но
без   ссылки   на   источник   направляется   всем  лицам,  получившим
документацию для торгов (конкурса).

      9. Внесение изменений в документацию для торгов (конкурса)

     В течение срока приема конкурсных  заявок  заказчик  имеет  право
внести  изменения  в  документацию для торгов (конкурса) путем выпуска
дополнений (поправок).
     Любое дополнение  (поправка)  является  частью  документации  для
торгов (конкурса) и в письменном виде или по  телефаксу  доводится  до
сведения  всех  лиц,  получивших  документацию  для торгов (конкурса).
Подрядчики должны по телефаксу уведомить заказчика о получении каждого
дополнения (поправки).
     Чтобы предоставить  участникам   торгов   (конкурса)   достаточно
времени  для  учета  дополнений  (поправок)  при подготовке конкурсных
заявок,  заказчик  должен  при  необходимости  продлить  сроки  подачи
конкурсных заявок.

              Инструкция по подготовке конкурсных заявок

                      10. Язык конкурсной заявки

     Все документы,  имеющие  отношение  к конкурсным заявкам,  должны
быть написаны на языке,  указанном в информационных картах  конкурсной
заявки.

            11. Документы, составляющие конкурсную заявку

     Конкурсная заявка,   которую   представляет  подрядчик,  включает
следующие документы:
     конкурсную заявку;
     обеспечение конкурсной заявки;
     ведомость объемов работ с указанием цен;
     формы квалификационных сведений и квалификационную документацию;
     альтернативные предложения,  если таковые предусмотрены,  а также
любые  другие  материалы,  которые  подрядчики  должны  заполнить  или
подготовить   в  соответствии  с  информационными  картами  конкурсной
заявки.

                      12. Цены конкурсной заявки

     Условия контракта  распространяются  на  весь  объем   работ   по
строительству  на  основании  ведомости объемов работ,  представленной
участником торгов (конкурса).
     Подрядчик указывает   расценки   и   цены   по   всем  категориям
строительных работ,  по объектам, описанным в ведомости объемов работ.
Категории,  по  которым  цены  и расценки не указаны участником торгов
(конкурса),  не  подлежат  оплате  заказчиком  после  их   выполнения.
Считается,   что   они  покрываются  расценками  и  ценами  по  другим
категориям, приведенным в ведомости объемов работ.
     Все налоги,  пошлины и прочие сборы, которые подрядчик оплачивает
в соответствии с условиями контракта или на  иных  основаниях,  за  28
дней  до  окончания  срока  подачи  конкурсных  заявок,  включаются  в
расценки,  цены  и  общую  цену  конкурсной   заявки,   представленной
участником торгов (конкурса).
     Расценки  и  цены,  представленные  участником торгов (конкурса),
подлежат   корректировке   в   ходе  выполнения  контракта,  если  это
предусмотрено   в   информационных   картах   конкурсной   заявки,   в
информационных   картах  контракта  и  положениях  условий  контракта.
Подрядчик   вместе   с   конкурсной  заявкой  должен  представить  всю
информацию,  указанную  в  информационных  картах контракта и условиях
контракта.

                13. Валюта конкурсной заявки и платежа

     Единичные расценки   и   цены   указываются   участником   торгов
(конкурса) исключительно в валюте,  указанной в информационных  картах
конкурсной   заявки.   Платеж   производится  в  валюте,  указанной  в
информационных картах контракта.

                 14. Срок действия конкурсной заявки

     Конкурсные заявки действительны в  течение  срока,  указанного  в
информационных картах конкурсной заявки.
     В исключительных  случаях  заказчик  может  попросить  участников
торгов   (конкурса)   продлить  срок  действия  конкурсных  заявок  на
определенный период.
     Запрос и  ответы  на  него  совершаются  в письменном виде или по
телеграфу.
     Подрядчик может отказать в просьбе,  не утратив при этом права на
обеспечение конкурсной заявки.
     Подрядчик, согласившийся  продлить  срок  своей заявки,  не имеет
права и не обязан вносить изменения в заявку,  но обязан продлить срок
действия  обеспечения  конкурсной  заявки на период продления срока ее
действия.

                  15. Обеспечение конкурсной заявки

     Подрядчик представляет   в   качестве   составной   части   своей
конкурсной  заявки  обеспечение  в  размере и в валюте,  как указано в
информационных картах конкурсной заявки.
     Обеспечение может,   по   усмотрению   подрядчика,   иметь  форму
банковской гарантии,  залога  или  поручительства.  Форма  обеспечения
должна    соответствовать    формам,    представленным   в   настоящей
документации,  или иной  форме,  приемлемой  для  заказчика.  Гарантия
действительна  в  течение  28  (двадцати  восьми) дней после истечения
срока действия конкурсной заявки.
     Если конкурсная  заявка не сопровождается приемлемым обеспечением
конкурсной заявки, то она отклоняется заказчиком.
     Подрядчику, который   не  выиграл  торги  (конкурс),  обеспечение
конкурсной заявки возвращается в течение  28  (двадцати  восьми)  дней
после окончания срока действия конкурсных заявок.
     Подрядчику, который   выиграл   торги   (конкурс),    обеспечение
конкурсной   заявки  возвращается  после  подписания  им  контракта  и
представления требуемого обеспечения выполнения контракта.
     Обеспечение может быть удержано в следующих случаях:
     подрядчик отзывает свою конкурсную заявку после  окончания  срока
подачи конкурсных заявок в течение срока их действия;
     подрядчик не соглашается на корректировку цены конкурсной  заявки
в соответствии с пунктом 27 настоящей инструкции;
     подрядчик, выигравший   торги    (конкурс),    не    обеспечивает
своевременно:
     подписание контракта;
     представление обеспечения выполнения контракта.

              16. Альтернативные предложения подрядчиков

     Представляемые подрядчиками   альтернативные  предложения  должны
соответствовать  требованиям  документации  для   торгов   (конкурса),
включая  основную  техническую  проектную  документацию,  отраженную в
чертежах   и   спецификациях.   Альтернативные    предложения    будут
рассматриваться   лишь  в  тех  случаях,  когда  это  предусмотрено  в
информационных картах конкурсной заявки.
     Если это разрешено в информационных картах конкурсной заявки,  то
те подрядчики,  которые желают представить альтернативные  технические
предложения по документации для торгов (конкурса),  также представляют
конкурсные заявки в полном соответствии  с  требованиями  документации
для   торгов   (конкурса),   включая  основную  техническую  проектную
документацию согласно чертежам и  спецификациям  (основную  конкурсную
заявку).  Помимо  самой  конкурсной заявки эти подрядчики представляют
всю  информацию,  необходимую  для   полной   оценки   альтернативного
предложения   заказчиком,   включая   проектные  расчеты,  технические
спецификации, разбивку цен, предлагаемые методы строительства и другие
существенные   сведения.   Заказчиком   будет   рассматриваться   лишь
альтернативное  техническое   предложение   (если   таковое   имеется)
подрядчика-победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке.

                     17. Предварительная встреча

     Представитель подрядчика  приглашается на предварительную встречу
(если  таковая  предусмотрена)  до   окончания   срока   представления
конкурсных  заявок  во  время  и  в месте,  указанном в информационных
картах конкурсной заявки.
     Цель встречи  -  разъяснение  и  получение  ответов  на  вопросы,
которые могут возникнуть на данном этапе.
     Подрядчики, по мере возможности, должны посылать все свои вопросы
письмом или по телеграфу так,  чтобы заказчик получил  их  не  позднее
одной недели до назначенной встречи.
     Протокол встречи,  включая текст заданных вопросов  и  полученных
ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи,
представляются всем покупателям документации  для  торгов  (конкурса).
Внесение  поправок  в  документацию  для торгов (конкурса),  что может
оказаться  следствием  результатов  проведенной   встречи,   допустимо
исключительно  путем  выпуска  заказчиком "Поправок к документации для
торгов (конкурса)".
     Отсутствие подрядчика  на  предварительной  встрече не может быть
причиной для его дисквалификации.

            18. Оформление и подписание конкурсной заявки

     Подрядчик должен подготовить один экземпляр оригинала документов,
входящих в конкурсную заявку,  который подшивается в один том с формой
конкурсной заявки и четко помечается "Оригинал". Кроме того, подрядчик
представляет   копии  конкурсной  заявки  в  количестве,  указанном  в
информационных картах конкурсной заявки,  четко помеченные "Копии".  В
случае расхождений необходимо руководствоваться оригиналом.
     Оригинал и все копии конкурсных заявок должны быть  отпечатаны  и
подписаны   лицом   или  лицами,  имеющим(и)  все  полномочия  для  их
подписания от имени подрядчика.  Все  страницы  конкурсной  заявки,  в
которые  внесены  дополнения  или  поправки,  должны быть парафированы
лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.
     Никакие изменения или дополнения недопустимы в конкурсной заявке,
за исключением  тех,  которые  сделаны  в  соответствии  с  указаниями
заказчика или необходимы для того,  чтобы исправить ошибки,  сделанные
подрядчиком. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или
лицами, подписавшими конкурсную заявку.


                       Подача конкурсных заявок

           19. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки

     Подрядчик запечатывает оригинал и все копии конкурсной  заявки  в
два  внутренних  и один внешний конверт,  при этом внутренние конверты
помечаются соответственно: "Оригинал" и "Копии".
     Внутренние и внешний конверты должны:
     быть адресованы заказчику по адресу,  указанному в информационных
картах конкурсной заявки;
     содержать название   проекта   (предмета    торгов    (конкурса),
указанного в информационных картах конкурсной заявки, название и номер
приглашения к участию в торгах (конкурсе),  указанные в информационных
картах  конкурсной  заявки,  и  слова  "Не  вскрывать  до" с указанием
времени и даты,  зафиксированных в  информационных  картах  конкурсной
заявки.
     Помимо пометок в соответствии с вышеперечисленными  требованиями,
на внутренних конвертах должны быть указаны имя и адрес подрядчика для
того,  чтобы конкурсную заявку можно было  вернуть,  не  распечатывая,
если она поступит с опозданием.
     Если внешний конверт не опечатан и не помечен  в  соответствии  с
вышеуказанными требованиями, заказчик не несет никакой ответственности
в случае его потери или вскрытия раньше времени.

             20. Окончание срока подачи конкурсных заявок

     Конкурсные заявки должны  быть  получены  заказчиком  по  адресу,
указанному   им,   не   позднее   времени   и   даты,  содержащихся  в
информационных картах конкурсной заявки.
     Заказчик может  продлить  срок  подачи  заявок,  внеся поправку в
документацию для торгов (конкурса).  В этом случае срок действия  всех
прав  и  обязанностей  заказчика  и  подрядчика  продлевается с учетом
измененной окончательной даты.

             21. Конкурсные заявки, поданные с опозданием

     Заказчик возвращает подрядчикам,  не распечатывая, все конкурсные
заявки,  которые  он  получает после окончания установленного срока их
подачи.

            22. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

     Подрядчик может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать
ее,  направив  заказчику  уведомление в письменном виде,  до истечения
установленного срока подачи конкурсных заявок.
     Уведомление о  внесении  изменений  или  отзыве конкурсной заявки
должно  быть  подготовлено,  запечатано,  помечено  и   доставлено   в
соответствии  с  пунктами  18  и 19 настоящей инструкции.  При этом на
внешнем и внутреннем конвертах  дополнительно  указывается:  "Внесение
изменений" или "Отзыв".
     Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после
истечения срока их подачи.
     Отзыв конкурсной заявки в промежутке между датой истечения  срока
подачи   конкурсных  заявок  и  датой  истечения  срока  их  действия,
указанных в информационных картах конкурсной заявки или в соответствии
с  пунктом  14 настоящей инструкции,  может привести к утрате права на
обеспечение конкурсной заявки.
     Предложения о предоставлении скидок или изменениях цен конкурсных
заявок иным образом могут подаваться  подрядчиками  только  в  порядке
внесения этих изменений в конкурсную заявку в соответствии с настоящим
пунктом  или  путем  их  включения  в   первоначально   представленную
конкурсную заявку.

            Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок

            23. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

     Заказчик вскрывает   конверты  с  конкурсными  заявками,  включая
внесенные изменения, в присутствии представителей подрядчиков, которые
пожелают  при этом присутствовать,  в то время и в том месте,  которые
указаны в информационных картах конкурсной заявки.
     В первую  очередь должны быть вскрыты и зачитаны вслух конверты с
пометкой "Отзыв".  Не будут  вскрываться  те  конверты  с  конкурсными
заявками,  для  отзыва  которых представлено приемлемое уведомление об
отзыве.
     При вскрытии   конвертов   с   конкурсными  заявками  объявляется
наименование подрядчиков,  цены конкурсной заявки,  общая сумма каждой
конкурсной  заявки,  сумма  альтернативного  предложения (если таковое
допустимо или требуется),  информация о скидках,  отзыве и изменениях,
внесенных  в  конкурсную  заявку,  наличии или отсутствии необходимого
обеспечения и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными.
     Заказчик подготавливает  протокол  процедуры  вскрытия конкурсных
заявок, с внесением в него вышеперечисленной информации.

                  24. Соблюдение конфиденциальности

     Информация относительно   изучения,   разъяснения,    оценки    и
сопоставления  конкурсных заявок,  а также рекомендации по присуждению
контракта не подлежат разглашению подрядчикам или иным лицам,  которые
официально  не  имеют отношения к этому процессу,  до того,  как будет
объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса).  Попытки подрядчиков
повлиять  на рассмотрение заказчиком конкурсных заявок или присуждение
контракта могут послужить основанием для отклонения конкурсной  заявки
такого подрядчика.

                  25. Разъяснение конкурсных заявок

     Чтобы облегчить   процесс   изучения,   оценки   и  сопоставления
конкурсных заявок,  заказчик может,  по своему  усмотрению,  попросить
участника  торгов  (конкурса)  дать  разъяснения  по  своей конкурсной
заявке,  включая разъяснения по поводу  разбивки  единичных  расценок.
Просьба  о разъяснении и ответы на нее посылаются в письменном виде по
телеграфу.  При этом не должно поступать никаких  просьб,  предложений
или  разрешений  на  изменение  цены  или  сути конкурсной заявки,  за
исключением   случаев,   когда   это   необходимо   для    исправления
арифметических  ошибок,  обнаруженных заказчиком при оценке конкурсной
заявки.

                    26. Изучение конкурсных заявок
  и определение их соответствия требованиям  документации для торгов 
                              (конкурса)

     Прежде чем  приступить  к  подробному изучению конкурсных заявок,
заказчик должен определить:
     соответствует ли     каждая     конкурсная    заявка    критериям
правомочности, установленным в пункте 3 настоящей инструкции;
     соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;
     сопровождается ли конкурсная заявка необходимым обеспечением;
     соответствует ли  конкурсная  заявка требованиям документации для
торгов (конкурса).
     Конкурсная заявка  считается  отвечающей  требованиям,  если  она
соответствует условиям,  положениям и спецификациям  документации  для
торгов (конкурса) без существенных отклонений или оговорок.
     Существенными считаются отклонения:
     которые оказывают  влияние  на объем,  качество или осуществление
работ по строительству;
     нарушают требования документации для торгов (конкурса);
     ограничивают права  заказчика  или  обязательства  подрядчика  по
контракту;
     исправление которых  поставит  в  неравные  условия  конкурентной
борьбы   других   подрядчиков,  представивших  отвечающие  требованиям
конкурсные заявки.
     Если конкурсная   заявка   не   отвечает   требованиям,   то  она
отклоняется заказчиком и впоследствии после  внесения  соответствующих
исправлений не может быть признана отвечающей требованиям документации
для торгов (конкурса).

                        27. Исправление ошибок

     Заявки, признанные   по   существу    отвечающими    требованиям,
проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок.
     Заказчик исправляет ошибки следующим образом:
     если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество
имеет сумма, выраженная словами;
     если имеется   расхождение  между  единичной  расценкой  и  общей
суммой,  полученной  в  результате  умножения  единичной  расценки  на
количество,   преимущество   будет   иметь   единичная   расценка,  за
исключением случаев,  когда,  по мнению заказчика, совершенно очевидно
произошла   грубая  ошибка  в  постановке  знака  десятичной  дроби  в
единичной расценке.  В таких случаях преимущество  будет  иметь  общая
сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.
     Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется заказчиком в
соответствии   с   вышеизложенными   правилами  исправления  ошибок  и
считается при согласии  подрядчика  обязательной.  Если  подрядчик  не
принимает  исправление,  его  конкурсная  заявка отклоняется с утратой
права на обеспечение.

             28. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

     Заказчик оценивает  и  сравнивает  только  те  конкурсные заявки,
которые признаны соответствующими требованиям документации для  торгов
(конкурса).
     При оценке конкурсных заявок заказчик оценивает  каждую  из  них,
внося корректировки в цену конкурсной заявки с учетом следующего:
     исправления ошибок согласно вышеназванному пункту;
     исключения резервных  сумм и отчислений на непредвиденные расходы
согласно ведомости объемов работ, учитывая при этом дневную выработку,
если расценки конкурентоспособны;
     допустимых корректировок любых других отклонений и альтернативных
предложений,  представленных  в  соответствии  с  пунктом 16 настоящей
инструкции;
     допустимых корректировок,  отражающих скидки или другие изменения
цен, предложенные в соответствии с пунктом 22 настоящей инструкции.
     Заказчик оставляет  за  собой  право  принять или отклонить любые
изменения,  отклонения  или  альтернативные  предложения.   Изменения,
отклонения,  альтернативные  предложения  и  другие  факторы,  которые
превышают требования  документации  для  торгов  (конкурса)  или  иным
образом  приводят  к получению заказчиком непредусмотренных выгод,  не
учитываются при оценке конкурсных заявок.
     Оценочный эффект  корректировки цен в соответствии с контрактом в
течение периода выполнения контракта  не  подлежит  учету  при  оценке
конкурсных заявок.

        29. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения,
                    заключение тайного соглашения

     За исключением предусмотренного пунктом 25  настоящей  инструкции
ни  один  из подрядчиков не должен вступать в контакты с заказчиком по
каким-либо вопросам,  связанным с его конкурсной  заявкой,  с  момента
вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.
     Заказчик вправе  отклонить  конкурсную  заявку,  получив  на   то
предварительное   согласие  со  стороны  уполномоченного  федерального
органа,  если  он  установит,  что  подрядчик,  представивший   данную
конкурсную  заявку,  предложил,  дал  или  согласился дать,  прямо или
косвенно,  служащему,  который работал или работает с заказчиком,  или
другому  представителю  государственной  власти вознаграждение в любой
форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который
может   повлиять   на   принятие   заказчиком  решения,  связанного  с
процедурами закупок.
     Конкурсная заявка отклоняется, если подрядчик заключил соглашение
о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с  одним  или  более
участниками  конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса.
Такое отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в  протокол
процедур   закупок,   а   подрядчику,   заявка   которого   отклонена,
незамедлительно сообщается об этом.

 Признание заявки, выигравшей торги (конкурс) - заключение контракта

                  30. Критерии заключения контракта

     Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком,  конкурсная  заявка
которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что
этот  подрядчик  признан: 
     правомочным в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции;
     обладает необходимой квалификацией.

     31. Право заказчика принять или отклонить конкурсные заявки

     Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки
и прекратить процесс торгов (конкурса) в любой  момент  до  заключения
контракта,   не   неся   при   этом   никакой   ответственности  перед
подрядчиками,  которым такое действие может  нанести  ущерб,  а  также
обязательства информировать подрядчиков о причинах своих действий.

    32. Уведомление о признании заявки, выигравшей торги (конкурс)

     До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик уведомляет
победителя торгов (конкурса) по телеграфу  с  подтверждением  заказным
письмом о том,  что его заявка принимается.  В этом письме должна быть
указана сумма,  которую  заказчик  обязуется  уплатить  подрядчику  за
выполнение,   завершение   и   техническое   обслуживание   работ   по
строительству,  как указано в контракте (далее по тексту и в  условиях
контракта - "Цена контракта").
     Уведомление о  признании  заявки,  выигравшей  торги   (конкурс),
равносильно   заключению   контракта,   после  чего  подрядчик  обязан
предоставить обеспечение выполнения контракта и подписать контракт.
     Контракт включает   все   договоренности   между   заказчиком   и
подрядчиком   -   победителем   торгов   (конкурса).   Этот   контракт
подписывается   заказчиком   и   направляется   подрядчику   вместе  с
уведомлением о присуждении контракта. Подрядчик подписывает контракт и
доставляет  его  в  течение  20  (двадцати) дней с момента присуждения
контракта этому подрядчику.
     После предоставления подрядчиком обеспечения выполнения контракта
заказчик незамедлительно направляет уведомления остальным  подрядчикам
о том, что их предложения отклонены.

                 33. Обеспечение выполнения контракта

     Одновременно с  подписанием контракта подрядчик согласно условиям
контракта  должен  предоставить   заказчику   обеспечение   выполнения
контракта по форме банковской гарантии или иной форме, предусмотренной
документацией  для  торгов   (конкурса),   на   сумму,   указанную   в
информационных  картах  контракта,  выраженную  в валюте,  указанной в
письме о принятии конкурсной заявки.
     Если подрядчик  предоставляет обеспечение выполнения контракта по
форме банковской гарантии,  то она должна быть  выдана  либо:  
     банком,  расположенным  в России, или иностранным банком, имеющим
банк-корреспондент в России (на усмотрение подрядчика);
     приемлемым для заказчика иностранным банком.
     Если подрядчик  предоставляет  обеспечение  по  форме   долгового
обязательства  на  выполнение  контракта,  то  оно  должно быть выдано
приемлемым для заказчика поручителем.
     Нарушение подрядчиком  настоящих  требований является достаточным
основанием  для  отмены  присуждения  контракта  и  утраты  права   на
обеспечение конкурсной заявки.

               34. Авансовый платеж и гарантия на него

     Авансовый платеж  производится  заказчиком  по  цене  контракта в
соответствии с условиями  контракта  в  пределах  максимальной  суммы,
указанной в информационных картах конкурсной заявки.
     Авансовый платеж  производится  после  представления  подрядчиком
банковской  гарантии  в  приемлемой  для  заказчика форме,  приемлемым
банком на сумму аванса и в валютах аванса.  Такая банковская  гарантия
остается   в   силе  до  возврата  аванса,  но  ее  размер  постепенно
уменьшается на суммы,  возвращаемые подрядчиком согласно промежуточным
платежным сертификатам,  которые выдаются во исполнение данного пункта
по мере выполнения строительных работ.

                  35. Законодательное регулирование

     Государственные закупки  товаров,  работ  и  услуг   регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.

                       36. Право на обжалование

     Подрядчики имеют  право  на  обжалование  незаконного решения или
действий заказчика в связи с  процедурами  закупок  в  соответствии  с
Указом  Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305 "О
первоочередных  мерах  по  предотвращению   коррупции   и   сокращению
бюджетных    расходов    при   организации   закупки   продукции   для
государственных  нужд"  и  действующим  законодательством   Российской
Федерации.

             III. Информационные карты конкурсной заявки

--------------------------------------------------------------------------------
¦ Ссылки       ¦                                                               ¦
¦ на пункты    ¦                                                               ¦
¦ инструкции   ¦                                                               ¦
¦ подрядчикам- ¦                                                               ¦
¦ участникам   ¦                                                               ¦
¦ торгов       ¦                                                               ¦
¦ (конкурса)   ¦                                                               ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 2            ¦ Название проекта:                                             ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 3            ¦ Приглашаются подрядчики из:                                   ¦
¦              ¦ Любые материалы, оборудование и услуги должны происходить из: ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Информация, требуемая для представления согласно п.4          ¦
¦              ¦ инструкции подрядчикам, следующая:                            ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Денежное выражение общей стоимости за последние __ лет:       ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Опыт работы аналогичного характера и объема за                ¦
¦              ¦ последние __ лет:                                             ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Отчеты о финансовом положении за последние __ лет:            ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Информация, касающаяся судебных разбирательств, в настоящее   ¦
¦              ¦ время или за последние __ лет:                                ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Минимальные квалификационные сведения, требуемые в п.4        ¦
¦              ¦ инструкции подрядчикам, следующие:                            ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Минимальный годовой оборот строительных работ за какой-либо   ¦
¦              ¦ из последних __ лет:                                          ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Опыт аналогичной работы в качестве генерального подрядчика    ¦
¦              ¦ за последние __ лет:                                          ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Победитель торгов (конкурса) должен доставить следующие       ¦
¦              ¦ основные виды оборудования, необходимые для выполнения        ¦
¦              ¦ контракта:                                                    ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Руководитель контракта с опытом работы __ лет, включая        ¦
¦              ¦ не менее __ лет в качестве руководителя контракта:            ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 4            ¦ Победитель торгов (конкурса) должен обладать минимальной      ¦
¦              ¦ величиной ликвидных активов и/или заемных средств, за         ¦
¦              ¦ вычетом других контрактных обязательств, равной:              ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 8            ¦ Количество копий, которые должны быть заполнены и возвращены: ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 9            ¦ Заказчик отвечает на просьбу о разъяснении, полученную им     ¦
¦              ¦ в течение:                                                    ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 13           ¦ Цена контракта подлежит корректировке в соответствии с        ¦
¦              ¦ условиями контракта:                                          ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 14           ¦ Валюта конкурсной заявки:                                     ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 15           ¦ Срок действия конкурсной заявки будет длиться ___ дней        ¦
¦              ¦ после даты истечения срока подачи конкурсных заявок,          ¦
¦              ¦ указанной в информационных картах                             ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 15           ¦ Корректировка цены в соответствии с п.14 инструкции           ¦
¦              ¦ подрядчикам будет рассчитана на основании годового роста      ¦
¦              ¦ цен на расходы, составляющего __ процентов                    ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 16           ¦ Сумма и валюта обеспечения конкурсной заявки:                 ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 17           ¦ Допустимые альтернативные предложения к документации для      ¦
¦              ¦ торгов (конкурса) относительно:                               ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 18           ¦ Предварительная встреча ____________________                  ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 20           ¦ Адрес заказчика с целью представления конкурсных заявок:      ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 21           ¦ Дата истечения срока подачи конкурсных заявок:                ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 24           ¦ Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет иметь место:  ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 35           ¦ Выплата аванса ограничена __ процентами от цены контракта     ¦
¦--------------+---------------------------------------------------------------¦
¦ 36           ¦ Другие применимые правовые нормы:                             ¦
--------------------------------------------------------------------------------


                        IV. Условия контракта

     Типовые условия  контракта утверждаются распоряжением губернатора
области.


                  V. Информационные карты контракта

------------------------------------------------------------------------------
¦ Ссылки    ¦                                                                ¦
¦ на пункты ¦                                                                ¦
¦ условий   ¦                                                                ¦
¦ контракта ¦                                                                ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Заказчиком является:                                           ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Руководителем проекта является:                                ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Наименование и идентификационный номер контракта:              ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Работы состоят из:                                             ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Дата начала:                                                   ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Участок расположен _________________ и определен на чертежах   ¦
¦           ¦ N ____________                                                 ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Язык документации контракта:                                   ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Минимальное страховое покрытие составляет:                     ¦
¦           ¦ - Максимальная сумма вычетов за страхование работ, а также     ¦
¦           ¦ установок и материалов составляет:                             ¦
¦           ¦ - Минимальное страховое покрытие работ, а также установок и    ¦
¦           ¦ материалов на случай недостатков в проекте подрядчика          ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦           ¦ - Максимальная сумма вычетов за страхование оборудования       ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦           ¦ - Минимальное покрытие при страховании ущерба оборудованию     ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦           ¦ - Максимальная сумма вычетов за страхование иного имущества    ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦           ¦ - Минимальное покрытие страхования прочего имущества           ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦           ¦ - Минимальное покрытие при страховании на случай увечий или    ¦
¦           ¦ гибели людей составляет:                                       ¦
¦           ¦ применительно к работникам подрядчика                          ¦
¦           ¦ применительно к прочим людям                                   ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Намеченная дата завершения всего объема работ в целом:         ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Дата, с которой подрядчик занимает участок:                    ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Подрядчик представляет программу в течение ___ дней с момента  ¦
¦           ¦ получения письма о принятии конкурсной заявки                  ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Обновленные программы представляются с интервалом ___ дней     ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ За непредставление обновленных программ в установленные        ¦
¦           ¦ сроки удерживается сумма в размере:                            ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Период ответственности за устранение дефектов составляет       ¦
¦           ¦ ___ дней:                                                      ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Следующие события также относятся к компенсационным            ¦
¦           ¦ обстоятельствам:                                               ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Контракт __________ подлежит корректировке цен в соответствии  ¦
¦           ¦ с условиями контракта; следующие данные относительно           ¦
¦           ¦ коэффициентов ________________ применимы                       ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Коэффициенты для корректировки цен следующие:                  ¦
¦           ¦ ___% некорректируемый компонент (коэффициент А)                ¦
¦           ¦ ___% корректируемый компонент (коэффициент В)                  ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Индексом I для валюты конкурсной заявки является:              ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Процент удержанных платежей составляет:                        ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Размер заранее оцененных убытков на протяжении всего хода      ¦
¦           ¦ выполнения работ в целом составляет ___ в день                 ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Максимальная сумма заранее оцененных убытков на протяжении     ¦
¦           ¦ всего хода выполнения работ в целом составляет ____________    ¦
¦           ¦ процентов от окончательной цены контракта                      ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Премия на протяжении всего хода выполнения работ в целом       ¦
¦           ¦ составляет ____ за каждый день.                                ¦
¦           ¦ Максимальная сумма премии на протяжении всего хода             ¦
¦           ¦ выполнения работ в целом составляет ___ процентов от           ¦
¦           ¦ окончательной цены контракта.                                  ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Авансовый платеж в размере ____ производится подрядчику        ¦
¦           ¦ не позднее _________                                           ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Обеспечение выполнения контракта составляет следующие          ¦
¦           ¦ минимальные суммы, эквивалентные проценту от цены контракта:   ¦
¦           ¦ банковская гарантия:                                           ¦
¦           ¦ другие формы обеспечения:                                      ¦
¦           ¦ Типовая форма банковской гарантии на выполнение контракта,     ¦
¦           ¦ приемлемая для заказчика, является гарантией ____ типа в       ¦
¦           ¦ соответствии с документацией для торгов (конкурса)             ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Заказчик принимает участок и работы в течение ___ дней после   ¦
¦           ¦ выдачи свидетельства о завершении                              ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ В течение ___ дней после получения полностью и правильно       ¦
¦           ¦ заполненного счета от подрядчика, руководитель проекта         ¦
¦           ¦ выдает сертификат ответственности за устранение дефектов       ¦
¦           ¦ и утверждает причитающийся подрядчику окончательный платеж.    ¦
¦           ¦ Если представленный подрядчиком счет не заполнен правильно     ¦
¦           ¦ и полностью, то руководитель проекта в течение ___ дней        ¦
¦           ¦ выдает список ошибок и дополнений.                             ¦
¦           ¦                                                                ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Дата представления руководств по эксплуатации и ремонтно-      ¦
¦           ¦ техническому обслуживанию:                                     ¦
¦           ¦ Дата представления чертежей, отражающих фактическое состояние  ¦
¦           ¦ работ:                                                         ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Сумма, которая удерживается за непредставление в установленные ¦
¦           ¦ сроки руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию   ¦
¦           ¦ и/или чертежей, отражающих фактическое состояние работ,        ¦
¦           ¦ составляет:                                                    ¦
¦-----------+----------------------------------------------------------------¦
¦           ¦ Процент, который относится к стоимости незавершенных работ     ¦
¦           ¦ и представляет собой дополнительные расходы заказчика на       ¦
¦           ¦ завершение работ, составляет:                                  ¦
------------------------------------------------------------------------------

     нижеследующие документы также являются частью контракта:
     график представления     руководств     по     эксплуатации     и
ремонтно-техническому обслуживанию;
     график работы прочих подрядчиков;
     график работы основного персонала;
     отчеты обследования участка.


                           VI. Спецификации


                           VII. Чертежи


                  VIII. Ведомость объемов работ


                         IX. Образцы форм

     1. Конкурсная заявка - форма 1
     2. Квалификационные сведения - форма 2
     3. Уведомление  о  признании конкурсной заявки,  выигравшей торги
(конкурс) - форма 3
     4. Банковская гарантия конкурсной заявки - форма 4
     5. Банковская гарантия на выполнение контракта (условная) - форма
5
     6. Банковская гарантия на выполнение  контракта  (безусловная)  -
форма 6
     7. Договор поручительства по выполнению контракта - форма 7
     8. Банковская гарантия на выплату аванса - форма 8


     Форма 1

                          Конкурсная заявка

     Дата __________

     Кому: ________________________________________________________
     Адрес: _______________________________________________________

     Мы предлагаем  выполнить ______________________________________ в
соответствии  с  условиями   контракта,   прилагаемыми   к   настоящей
конкурсной заявке, за цены контракта в размере ___________________.
     Требуемый авансовый платеж составляет ________________________.
     Пока не   будет   подготовлен   и  заключен  контракт,  настоящая
конкурсная  заявка  вместе  с  Вашим   письменным   подтверждением   о
присуждении  контракта  будут выполнять роль контракта,  обязательного
для обеих сторон.
     Настоящим подтверждаем,     что    данная    конкурсная    заявка
соответствует  требованиям  о  сроке  действия  конкурсных  заявок   и
обеспечения  конкурсных  заявок,  предусмотренным  в  документации для
торгов (конкурса)  и  указанным  в  информационных  картах  конкурсной
заявки.

     _______________________________________
     (подпись уполномоченного представителя)

     _______________________________________
     (имя и должность подписавшего)

     _________________________________________
     (наименование участника торгов (конкурса))

     _________________________________________
     (адрес)


     Форма 2

                      Квалификационные сведения

     Участник торгов (конкурса)_______________________________________

     1. Положение или правовой статус подрядчика (приложить копию)

______________________________________________________________________
                           (место регистрации)

______________________________________________________________________
                      (основное место деятельности)

     Доверенность, выданная лицу,  которое подписало конкурсную заявку
(приложить).

     2. Общий  годовой  объем  строительных  работ,   выполненных   за
последние годы,  как указано в информационных картах конкурсной заявки
и пункте 3 инструкции подрядчикам - участникам  торгов  (конкурса),  в
валюте,   указанной   в   информационных   картах   конкурсной  заявки
____________________.

     3. Аналогичные  по  характеру  и   объему   работы,   выполненные
подрядчиком  в  качестве  генерального  подрядчика в течение последних
нескольких лет,  указанных в информационных картах конкурсной  заявки.
Стоимость  указывается  в  валюте,  указанной  в информационных картах
конкурсной заявки.  Привести также данные о текущих или  намечаемых  в
соответствии   с 
контрактными    обязательствами    работах   с   указанием   ожидаемых
сроков завершения:

-------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование проекта ¦ Наименование клиента ¦ Тип               ¦ Стоимость ¦
¦ и страны             ¦ и связующее лицо     ¦ выполненных работ ¦ контракта ¦
¦                      ¦                      ¦ и год завершения  ¦           ¦
¦----------------------+----------------------+-------------------+-----------¦
¦ 1.                   ¦                      ¦                   ¦           ¦
¦----------------------+----------------------+-------------------+-----------¦
¦ 2. и т.д.            ¦                      ¦                   ¦           ¦
-------------------------------------------------------------------------------

     4. Основные  виды  оборудования,  которые  подрядчик предполагает
использовать   для   выполнения   работ.   Включить   все    сведения,
перечисленные ниже.

---------------------------------------------------------------------------
¦ Вид          ¦ Описание,     ¦ Состояние                 ¦ Собственное, ¦
¦ оборудования ¦ модель и      ¦ (новое, хорошее, плохое). ¦ арендовано   ¦
¦              ¦ возраст (лет) ¦ Количество имеющихся      ¦ (у кого),    ¦
¦              ¦               ¦ в наличии единиц          ¦ будет        ¦
¦              ¦               ¦                           ¦ приобретено  ¦
¦              ¦               ¦                           ¦ (у кого)     ¦
¦--------------+---------------+---------------------------+--------------¦
¦ 1.           ¦               ¦                           ¦              ¦
¦--------------+---------------+---------------------------+--------------¦
¦ 2. и т.д.    ¦               ¦                           ¦              ¦
---------------------------------------------------------------------------

     5. Квалификация  и  опыт  работников,  предлагаемых  на  ключевые
административные  и  производственные  должности  с  целью  реализации
контракта. Приложить биографические данные.

-----------------------------------------------------------------------------
¦ Должность       ¦ ФИО   Опыт работы (основной) ¦ Опыт работы              ¦
¦                 ¦                              ¦ на аналогичной должности ¦
¦                 ¦                              ¦ (лет)                    ¦
¦-----------------+------------------------------+--------------------------¦
¦ 1. Руководитель ¦                              ¦                          ¦
¦ контракта       ¦                              ¦                          ¦
¦-----------------+------------------------------+--------------------------¦
¦ 2. и т.д.       ¦                              ¦                          ¦
-----------------------------------------------------------------------------

     6. Предложенные субподрядчики и фирмы.

----------------------------------------------------------------------------
¦ Разделы работ ¦ Стоимость субподряда ¦ Субподрядчик  ¦ Опыт выполнения   ¦
¦               ¦                      ¦ (наименование ¦ аналогичных работ ¦
¦               ¦                      ¦ и адрес)      ¦                   ¦
¦---------------+----------------------+---------------+-------------------¦
¦ 1.            ¦                      ¦               ¦                   ¦
¦---------------+----------------------+---------------+-------------------¦
¦ 2. и т.д.     ¦                      ¦               ¦                   ¦
----------------------------------------------------------------------------

     7. Финансовые   отчеты   за   последние   годы,    указанные    в
информационных картах конкурсной заявки: балансы, отчеты о результатах
хозяйственной деятельности, аудиторские отчеты и т.д.

     8. Сведения  о  доступе  к  финансовым ресурсам,  соответствующим
квалификационным требованиям:  денежная наличность,  кредитные линии и
т.д.

     9. Наименование,  адрес,  номера телефона,  телекса  и  телефакса
банков,   к   которым   может   обратиться   заказчик   для  получения
рекомендаций.

     10. Сведения  о  текущих  судебных  разбирательствах,  в  которые
вовлечен участник.

---------------------------------------------------------
¦ Другие участники ¦ Предмет спора ¦ Оспариваемые суммы ¦
¦ разбирательства  ¦               ¦                    ¦
¦------------------+---------------+--------------------¦
¦ 1.               ¦               ¦                    ¦
¦------------------+---------------+--------------------¦
¦ 2. и т.д.        ¦               ¦                    ¦
---------------------------------------------------------

     11. Заявление  о  соблюдении  требований  пункта   3   инструкции
подрядчикам-участникам торгов (конкурса).

     12. Предлагаемая программа (методы  и  график  работ).  Подрядчик
должен  представить  описания,  чертежи  и  схемы,  предусмотренные  в
документации для торгов (конкурса).

     13. Подрядчики   представляют  любую  дополнительную  информацию,
которая требуется в соответствии с информационными картами  конкурсной
заявки   или   пунктом   4  инструкции  подрядчикам-участникам  торгов
(конкурса).


     Форма 3

 Уведомление о принятии конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс)

     Дата: __________

     Кому: ________________________________________________________

     Настоящим уведомляем  Вас  о  том,  что Ваша конкурсная заявка от
_____________  на   выполнение   _________________________   с   ценой
контракта ______________________________ с учетом поправок и изменений
в соответствии с инструкциями подрядчикам-участникам торгов (конкурса)
настоящим принимается и признается выигравшей торги (конкурс) с правом
заключения контракта.

     Подписание контракта  будет  осуществляться  после  представления
Вами обеспечения выполнения контракта.

     _______________________________
     (подпись, печать)

     _______________________________
     (имя и должность подписавшего)

     _______________________________
     (наименование организации)

     Приложение: Контракт


     Форма 4

                Банковская гарантия конкурсной заявки

     Поскольку    ____________________________________________________
(далее  "подрядчик")  представил   конкурсную   заявку,   датированную
__________,   на   строительство  _______________  (далее  "конкурсная
заявка"),  настоящим  доводится  до   всеобщего   сведения,   что   Мы
_________________,   имея   свой  зарегистрированный  офис  по  адресу
___________________ (далее "банк"),  берем на себя обязательство перед
_________________    (далее    "заказчик")    на   сумму   в   размере
__________________,  выплатить  которую  в   пользу   заказчика   банк
настоящим обязует себя, своих наследников и правопреемников.
     Скреплено печатью названного банка "__" ___________ 199_ г.
     Условия обязательства:
     1. Если после вскрытия конвертов с конкурсной  заявкой  подрядчик
отказывается  от  своей конкурсной заявки в течение срока ее действия,
указанного в форме конкурсной заявки; или
     2. Если  подрядчик,  уведомленный  о  присуждении  ему  контракта
заказчиком, в течение срока действия конкурсной заявки:
     не заполняет   или   отказывается  заполнить  форму  контракта  в
соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или
     не представляет    или   отказывается   представить   обеспечение
выполнения контракта в соответствии с инструкциями  участникам  торгов
(конкурса); или
     3. Если подрядчик не соглашается с исправлением  цены  конкурсной
заявки,  согласно  пункту  28 инструкции подрядчикам-участникам торгов
(конкурса), мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после
получения  первого  его  письменного  запроса,  при  этом не требуя от
заказчика обоснования этого запроса,  при условии, что в своем запросе
заказчик  отметит,  что  эта сумма причитается ему в связи с тем,  что
имело место одно из  трех  или  все  три  указанных  условия,  уточнив
имевшее место условие или условия.
     Настоящая гарантия  остается  в   силе   в   течение   ___   дней
включительно   после   окончания  срока  подачи  конкурсной  заявки  в
соответствии  с  инструкциями   участникам   торгов   (конкурса)   или
продленного  заказчиком  срока,  причем банк настоящим отказывается от
права на получение уведомлений о таком продлении  (продлениях)  срока.
Любое  требование  в отношении гарантии должно быть получено банком не
позднее вышеуказанной даты.

     ______________________                  _______________________
     (дата)                                  (подпись, печать банка)


     Форма 5

        Банковская гарантия на выполнение контракта (условная)

     Соглашение заключено  в  __  день  __  месяца   199_   г.   между
___________________________  (далее  "гарант"),  с  одной  стороны,  и
_______________________ (далее "заказчик"), с другой стороны.
     Поскольку настоящее  соглашение  является дополнением к контракту
(далее "контракт"),  заключенным  между  _____________________  (далее
"подрядчик"),   с  одной  стороны,  и  _______________________  (далее
"заказчик"),  с  другой  стороны,  по  которому  подрядчик  согласился
выполнить  работы  _____________ на сумму ______________,  равную цене
контракта и  гарант  согласился  гарантировать  надлежащее  выполнение
контракта нижеописанным образом.
     В связи с этим гарант настоящим заключает соглашение с заказчиком
о  том,  что  при  получении:
     обязательного для  выполнения  решения  арбитражного  или   иного
судебного  органа  гарантом  письменного уведомления от подрядчика или
подтверждающего,  что  сумма  гарантии  подлежит  выплате   в   пользу
заказчика,  гарант  возместит  и  выплатит  заказчику  сумму в размере
___________,  по которой платеж будет произведен в тех валютах и в том
их   пропорциональном   соотношении,   в  котором  выплачивается  цена
контракта,  при  условии,  что   заказчик   или   его   уполномоченные
представители   уведомили   гаранта  или  предъявили  гаранту  исковое
требование не  позднее  даты  выдачи  сертификата  ответственности  за
устранение дефектов.
     Никакая договоренность между подрядчиком и заказчиком (с согласия
или   без   согласия   гаранта),   никакие   изменения  в  контрактных
обязательствах  подрядчика  или  отказ  от  принятия  мер  со  стороны
подрядчика   относительно  производства  платежа,  сроков,  выполнения
контракта и прочего не освобождают гаранта от обязательства по  данной
гарантии,  причем  настоящим гарант отказывается от права на получение
уведомления о таком соглашении, изменении или отказе.

     Подписано нами собственноручно в день, указанный выше.

     Подписано                             Подписано
     от имени и по                         от имени и по
     поручению гаранта                     поручению заказчика
     __________________________            __________________________


     Форма 6

      Банковская гарантия на выполнение контракта (безусловная)

     Кому: ________________________________________________________

     Поскольку _________________ (далее "подрядчик")  принял  на  себя
обязательство  в  соответствии  с  контрактом  от _____ N ____________
выполнить ____________ (далее "контракт");
     и поскольку в названном контракте Вами установлено, что подрядчик
должен предоставить банковскую гарантию признанного  банка  на  сумму,
определенную в указанном документе,  в качестве обеспечения выполнения
его обязательств в соответствии с контрактом;
     и поскольку   мы   согласились   предоставить   подрядчику  такую
банковскую гарантию;
     настоящим мы   заявляем,   что   являемся  гарантом  и  от  имени
подрядчика несем перед Вами ответственность и обязательство  на  общую
сумму  _________,  причем эта сумма подлежит выплате в тех валютах и в
том  пропорциональном  соотношении,  в  которых   выплачивается   цена
контракта.  Мы  обязуемся  выплатить  Вам  после  первого  письменного
запроса без споров и возражений  любую  сумму  или  суммы  в  пределах
______________,  как указано выше,  не требуя от Вас доказательств или
обоснования Вашего  требования  на  определенную  в  данном  документе
сумму.
     Настоящим мы  освобождаем   Вас   от   необходимости   взыскивать
названный долг с подрядчика до предъявления требования нам.
     Мы согласны с тем,  что никакие изменения или дополнения или иной
пересмотр  положений  контракта  или  работ  по  контракту  или  любых
документов контракта,  совершенные Вами и подрядчиком, никаким образом
не освобождают нас от обязательства по данной гарантии, и мы настоящим
отказываемся от предъявления прав на  получение  уведомлений  о  таких
изменениях, дополнениях или пересмотре.
     Данная гарантия  действительна  до  дня  выдачи  сертификата   об
устранении дефектов.

     __________________________
     (подпись, печать гаранта)

     __________________________
     (наименование банка)

     __________________________
     (адрес)

     __________________________
     (дата)


     Форма 7

            Договор поручительства по выполнению контракта

     Настоящей гарантией _____________________ в  качестве  доверителя
(далее  "подрядчик")  и _________________ в качестве поручителя (далее
"поручитель") имеют обязательства перед  ________________  в  качестве
кредитора   (далее  "заказчик")  на  сумму  _____________________,  по
которой платеж будет произведен надлежащим и  честным  образом  в  тех
валютах и в том пропорциональном соотношении,  в котором выплачивается
цена контракта.  Подрядчик и поручитель настоящим документом обязывают
самих себя,  своих уполномоченных,  правопреемников, распорядителей, в
раздельности и совместно.
     Настоящим условие данного обязательства предполагает следующее: в
случае   своевременного   и   добросовестного    выполнения    условий
вышеупомянутого контракта (включая дополнения и поправки) подрядчиком,
данное обязательство не имеет  юридической  силы,  во  всех  остальных
случаях оно остается в силе.  В тех случаях,  когда подрядчик нарушает
условия контракта или заказчик объявляет о том,  что подрядчик нарушил
условия контракта,  а при этом заказчик выполнил свои обязательства по
контракту,  поручитель должен незамедлительно устранить нарушение либо
незамедлительно принять следующие меры:

     1. Завершить  выполнение контракта в соответствии с его условиями
и положениями; или

     2. Получить  у  квалифицированных  подрядчиков  для  рассмотрения
заказчиком  конкурсную  заявку  или  конкурсные  заявки  по завершению
контракта в соответствии  с  его  условиями  и  положениями,  а  после
определения  заказчиком  и  поручителем подрядчика,  конкурсная заявка
которого  отвечает  необходимым   требованиям   и   имеет   наименьшую
стоимость,   организует   заключение  контракта  между  подрядчиком  и
заказчиком и по ходу выполнения работ (даже  если  будет  иметь  место
единичный  случай  или  неоднократные случаи нарушения обязательств по
контракту или контрактам, заключенным в соответствии с данным пунктом)
предоставит средства,  достаточные для оплаты затрат на завершение, за
вычетом остатка цены контракта;  при этом общий объем средств, включая
прочие  затраты на компенсацию ущерба в соответствии с обязательствами
поручителя по настоящему документу,  не превышает суммы,  указанной  в
первом  абзаце  данного документа.  Понятие "остаток цены контракта" в
настоящем  абзаце  означает  общую  сумму,  которая  подлежит  выплате
заказчиком  подрядчику  по  контракту,  за  вычетом сумм,  выплаченных
подрядчику заказчиком; или

     3. Выплатить заказчику сумму,  требуемую для завершения  работ  в
соответствии с условиями и положениями контракта, не превышающую сумму
настоящего долгового обязательства.
     Поручитель не  несет  ответственности за суммы,  больше указанной
суммы неустойки по данному долговому обязательству.
     Иски в  связи  с  данным  договором  должны быть поданы в течение
одного  года  с  момента  выдачи   сертификатов   ответственности   за
устранение дефектов.
     Данный договор   не   дает   никаких   прав   действия   никакому
юридическому  или  физическому  лицу,  за исключением названного в нем
заказчика   или   уполномоченных,   правопреемников,    распорядителей
заказчика.
     В свидетельство  вышеизложенного  подрядчик  ставит   на   данный
документ  свою  подпись  и свою печать,  а поручитель скрепляет данный
документ  своей  печатью,  которая  заверяет  подпись  его   законного
представителя, в ___________ день ________ месяца 19__ года.

     ____________________________        ____________________________
     (подпись, печать подрядчика)        (подпись, печать поручителя)


     Форма 8

                Банковская гарантия на выплату аванса

     Кому: __________________________________________________

                               Господа!

     В соответствии  с  положениями  о платеже,  включенными в условия
контракта,  ________________  (далее  "подрядчик")   вносит   на   имя
заказчика банковскую гарантию правильного и добросовестного выполнения
контракта, на сумму ______________.
     Мы, ______________________  (далее "гарант") согласно инструкциям
подрядчика,  берем  на  себя  безусловное  и  не   подлежащее   отмене
обязательство гарантировать в качестве главного должника,  а не только
поручителя,  платеж в пользу заказчика по его первому  требованию  без
права  возражений  с  нашей  стороны  и  без необходимости предъявлять
первоначально требование по отношению к подрядчику, в размере не более
________________.
     Мы далее соглашаемся,  что никакие изменения, дополнения или иные
поправки к условиям и положениям контракта, или изменения и поправки к
любым  документам  контракта,  которые  могут  быть  заключены   между
заказчиком  и  подрядчиком,  ни  в  коем  случае не освобождают нас от
ответственности по данной гарантии,  и мы  настоящим  отказываемся  от
права  на  получение  уведомления о таких изменениях,  дополнениях или
поправках.
     Настоящая гарантия   действительна   с  момента  выплаты  аванса,
выплаченного заказчиком по контракту до тех пор, пока ___________.

     С уважением,

     Гарант _____________________
     (подпись, печать)
     ____________________________
     (наименование банка)
     ____________________________
     (адрес)
     __________________________
     (дата)


                                         УТВЕРЖДЕНО
                                 Постановление губернатора
                                 области  от 02.02.2000 N 72
                                       (приложение 11)


         Положение о размещении заказов на поставки товаров,
      выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд
                 способом запроса ценовых котировок.


                          1. Общие положения

     1.1. Заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок
цен при соблюдении двух следующих условий:
     - цена  государственного  контракта  не  должна  превышать   2000
установленных  законом  минимальных размеров оплаты труда или размера,
установленного    нормативными    правовыми    актами,     издаваемыми
уполномоченным федеральным органом;
     - по закупаемым товарам существует сложившийся рынок.

     1.2. Заказчик   предварительно   проводит   конъюнктурную  оценку
сложившегося рынка  закупаемого  товара.  Он  может  осуществлять  эту
оценку  самостоятельно или с привлечением консультативных организаций.
В  связи  с  тем,  что  по  многим  товарам  существует   значительная
региональная  дифференциация  цен,  важно при проведении конъюнктурных
исследований  охватывать  максимально  возможное   с   технической   и
экономической точек зрения число поставщиков.
     В результате  изучения  конъюнктуры  определяется  масштаб   цен,
сложившийся  на  рынке  закупаемой продукции,  и перечень потенциально
наиболее привлекательных поставщиков.

               2. Разработка котировочной документации

     2.1. В состав котировочной документации входит:
     запрос заказчиком котировки цен у претендентов (форма 1);
     котировочная заявка (котировка цен) претендентов (форма 2).

     2.2. Запрос   заказчиком  котировки  цен  у  претендентов  должен
содержать следующую информацию:
     наименование и адрес заказчика;
     спецификацию, количество и место доставки закупаемой продукции;
     предлагаемый график поставок, предлагаемый порядок платежей;
     структуру цены (включаются ли в цену затраты на  транспортировку,
страхование,  уплату  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других
обязательных платежей);
     сроки и адрес представления котировочной заявки (котировки цен) и
ее форма;
     любая другая дополнительная информация, интересующая заказчика.

     2.3. Форма котировочной заявки (котировки цен) содержит:
     наименование и реквизиты претендента;
     спецификацию, количество и место доставки продаваемой продукции;
     цену в соответствии с требованиями запроса котировки цен;
     предлагаемый график поставок;
     предлагаемый порядок платежей.

           3. Получение котировочной заявки (котировок цен)

     3.1. Заказчик составляет перечень претендентов,  которым,  по его
мнению,  целесообразно направить запрос котировок цен.  Этот  перечень
должен  быть  утвержден  руководителем  организации-заказчика  или его
уполномоченным лицом.

     3.2. Заказчик по почте (телефаксом, телеграфом) направляет запрос
котировок  цен  одновременно   всем   потенциальным   претендентам   в
соответствии с утвержденным перечнем.
     При этом  указывается,   что   направление   заказчиком   запроса
котировки  цен  и  представления  поставщиком  котировочной  заявки не
накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

     3.3. Поставщик   в  указанные  сроки  и  по  запрашиваемой  форме
представляет котировочную заявку (котировку цен) в  письменной  форме,
подписанную правомочным представителем поставщика.
     Каждый поставщик имеет право представить  только  одну  котировку
цен, которая не может быть впоследствии изменена.

     3.4. Полученные    котировочные    заявки     (котировки     цен)
регистрируются  уполномоченным  представителем  заказчика  по  мере их
поступления.

      4. Оценка поступивших котировочных заявок (котировок цен)

     4.1. Для оценки полученных котировочных  заявок  (котировок  цен)
заказчиком создается котировочная комиссия. Эта комиссия рассматривает
представленные  претендентами  котировки  цен  и  составляет   таблицу
заявок,  в  которой  приводится  перечень  поставщиков,  представивших
котировки цен,  предлагаемые  цены,  соблюдение  претендентом  условий
поставок, предусмотренных в запросе котировок цен.

     4.2. Полученные котировки цен оцениваются котировочной  комиссией
с  точки  зрения  их  соответствия  требуемым  техническим  параметрам
продукции,  приемлемости для  заказчика  графика  поставок  и  порядка
платежей.  Из  котировочных  заявок (котировок цен),  которые отвечают
указанным требованиям,  выигравшей признается та,  в  которой  указана
наименьшая цена.
     Результаты работы  котировочной  комиссии  подписываются  членами
комиссии и утверждаются заказчиком или уполномоченным им лицом.

     4.3. Письменное  уведомление  о  признании  котировочной   заявки
(котировок  цен)  выигравшей  в  течение  трех  дней после утверждения
заказчиком  результатов  работы  котировочной  комиссии   направляется
представившему  ее  поставщику.  К  этому моменту заказчик должен быть
готов  предоставить  ему  текст  проекта  государственного  контракта.
Остальным  претендентам  направляется  в  эти  же  сроки  сообщение об
отклонении их заявок.

     4.4. С   поставщиком,   котировочная   заявка  которого  признана
наилучшей,  заключается  государственный  контракт   в   установленном
порядке.

        5. Составление отчета (протокола о процедурах закупок)

     После окончания   процедур  закупок  способом  запроса  котировок
составляется отчет (протокол о  процедурах  закупок),  который  должен
содержать следующую информацию:
     наименование и количество закупаемой продукции (в  натуральном  и
стоимостном выражении);
     обоснование целесообразности использования  при  данных  закупках
способа запроса котировок;
     количество и  наименование  поставщиков,  которым  был  направлен
запрос котировок цен:
     количество и  наименование  поставщиков,  от  которых   поступили
котировочные заявки (котировки цен);
     таблица поступивших котировочных заявок;
     наименование победителя и обоснование присуждения ему контракта.
     Отчет утверждается заказчиком.


                       ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

     Дата __________________________.
     Кому _________________________.

     Уважаемые господа!

     Заказчик (название,  почтовый и телеграфный адрес,  номер телекса
и/или  факса,  имя  и  должность  ответственного лица) предусматривает
осуществить закупку способом запроса  котировки  следующую  продукцию:
________________________  (наименование,  спецификация,  количество  и
место доставки закупаемой продукции).
     Сроки поставки продукции _______________________________________.
     Оплата поставленной       продукции       будет       произведена
____________________.
     В случае Вашего согласия принять  участие  в  поставке  указанной
продукции  просим  предоставить котировочную заявку (котировку цен) по
адресу __________ до _____________________  (дата  окончания  принятия
котировки цен).
     Цена предлагаемой продукции должна быть указана с  учетом  затрат
на транспортировку,  страхование,  уплату налогов,  таможенных пошлин.
сборов и других обязательных платежей.
     Уведомляем Вас,  что направление заказчиком запроса котировки цен
не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
     Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен).


                 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

     Дата _______________________________________________.
     Кому ______________________________________________.

     Уважаемые господа!

     Изучив направленный    Вами    запрос    котировки    цены,   мы,
нижеподписавшиеся,  предлагаем   осуществить   поставку   и   доставку
_____________________________ (наименование,  спецификация, количество
и место доставки закупаемой продукции) на сумму __________________ или
другие   суммы,   подтвержденные  прилагаемой  таблицей  цен,  которая
является частью настоящей заявки.
     Мы обязуемся  в  случае  принятия  нашей  котировки цен поставить
продукцию в соответствии с графиком поставок,  приведенным  в  запросе
котировке цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
     До подготовки  и  оформления  официального  контракта   настоящая
котировочная   заявка   вместе  с  Вашим  уведомлением  о  присуждении
контракта будут выполнять роль обязательного контракта между ними.
     Мы признаем,   что   направление   заказчиком   котировки  цен  и
представление  поставщиком  котировочной  заявки  не  накладывает   на
стороны никаких дополнительных обязательств.