Распоряжение Мэра Москвы от 04.09.1996 № 255/1-РМ

 



                            М О С К В А

                                МЭР

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     О применении штрафных санкций при невыполнении подрядными
организациями сроков передачи под заселение жилых домов, строящихся
                     по муниципальному заказу

     В связи с принятой  Правительством  Москвы  политикой  жесткой
финансовой стабилизации, а также в  целях  повышения  экономической
эффективности  средств,  направляемых   из   городских   источников
финансирования  на  строительство  жилых  домов  по  муниципальному
заказу:
     1. АО "Москапстрой":
     1.1. Усилить  контроль  за  исполнением  договоров  подряда  и
установленных графиками сроков передачи жилых домов  под  заселение
между АО "Москапстрой" и генеральными подрядными  организациями.  В
случае неисполнения условий  договоров  и  после  предупреждения  о
привлечении к арбитражному разбирательству удерживать с генеральных
подрядных организаций 10%, а за каждый последующий  день  просрочки
по 1% от сметной  стоимости  строительства  объекта  начиная  с  IV
квартала 1996 г.
     1.2. Внести в одностороннем порядке  изменения  в  контрактные
договоры с подрядными организациями  в  части  применения  штрафных
санкций за  несвоевременную  передачу  под  заселение  жилых  домов
согласно п. 1.1.
     1.3. Оплату контрактных услуг заказчику, подрядной организации
и префектуре за координацию деятельности по строительству  объектов
в микрорайонах массовых застроек  производить  только  после  сдачи
объектов под заселение в установленные сроки.
     2. Пункт 3.2 абзац 2 и пункт 3.4 распоряжения от  13  сентября
1995 г. N 849-РЗП "Об ускорении  сроков  передачи  сдаваемых  жилых
домов под заселение" отменить.
     3. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.


Мэр Москвы                                               Ю.М.Лужков