Постановление Правительства Москвы от 01.03.2005 № 114-ПП

     другого оборудования;
     - устройство заземления ванн,
     поддонов и другого оборудова-
     ния;
     - устройство деформационных и
     осадочных швов;
     - устройство скрытой прокладки
     элементов сантехнических,
     электротехнических слаботоч-
     ных и других систем;
     - и других скрытых работ.
12.  Акт приемки лифтов
13.  Акт приемки акустического обо-
     рудования и звукоизоляция от
     шумов инженерного оборудования,
     в том числе от работы лифтов,
     насосов встроенных ЦТП (ИТП),
     электрооборудования электрощи-
     товых, светильников с люминес-
     центными лампами и др. (форма
     предприятия, производящего
     замеры шумов)
14.  Акты промежуточной приемки
     ответственных конструкций:
     - устройство фундаментов и
     усиление существующих фун-
     даментов и стен;
     - монтаж металлических балок
     и определение годности и
     оставляемых существующих
     балок и металлоконструкций;
     - монтаж элементов сборного
     каркаса (по пролетам, сек-
     циям, этажам);
     - устройство перекрытий из
     сборных железобетонных эле-
     ментов (по пролетам, секциям,
     этажам);
     - устройство перекрытий из мо-
     нолитного железобетона (по
     секциям и этажам);
     - устройство и ремонт несущих
     деревянных конструкций пере-
     крытий, крыш и др.;
     - устройство лифтовых шахт,
     закладных деталей;
     - и других ответственных кон-
     струкций и видов работ.
15.  Акт приемки кровли
16.  Акт приемки мусоропроводов и
     помещений мусоросборников
17.  Акт об обеспечении постоянным
     теплоснабжением
18.  Акт об обеспечении объекта
     водоснабжением
19.  Разрешение на спуск сточных вод
20.  Акт приемки системы и выпусков
     внутреннего водостока здания
21.  Акт приемки внутренних систем
     противопожарного, хозяйствен-
     ного и горячего водоснабжения
22.  Акт приемки системы отопления
23.  Акты на гидравлическое испы-
     тание внутренних систем проти-
     вопожарного, хозяйственного и
     горячего водоснабжения, отоп-
     ления, котлов, водонагревателей,
     тепловых узлов и др.
24.  Акт о приемке систем противо-
     пожарной защиты
25.  Акт приемки системы и выпусков
     внутренней канализации
26.  Акт приемки естественной
     вентиляции
27.  Акт приемки системы приточно-
     вытяжной вентиляции и кондици-
     онирования воздуха, в том числе
     паспорта вентиляционных систем
28.  Акт приемки внутренней и наруж-
     ной сети газопровода
29.  Акт приемки внутренних электро-
     технических устройств
30.  Акт допуска электроустановки
     здания в эксплуатации
31.  Справка о приемке работ по на-
     ружному освещению
32.  Справка-акт городской телефонной
     сети о приемке работ по телефонизации
33.  Справка Московской городской
     радиотрансляционной сети о
     приемке работ по радиофикации
34.  Справка-акт о приемке телеви-
     зионных антенн и магистральных
     линий
35.  Акт приемки молниезащиты
36.  Акт приемки ОДС
37.  Акт приемки дополнительных спе-
     циальных устройств по слабым
     токам (сигнализация, местная
     телефонная связь и др.)
38.  Анализ воды (форма СЭС)
39.  Экспликация бюро технической
     инвентаризации
40.  Справка о выполнении благо-
     устройства и озеленения
41.  Перечень организаций, участво-
     вавших в производстве ремонтно-
     строительных работ, с указанием
     видов выполненных ими работ и
     фамилий инженерно-технических
     работников, непосредственно от-
     ветственных за выполнение этих
     работ и реквизиты из лицензий
42.  Перечень проектных организаций,
     участвовавших в проектировании
     принимаемого объекта и реквизиты
     их лицензий
43.  Сводка затрат с окончательной
     сметной стоимостью (с учетом
     всех дополнительных работ по
     исполнительным сметам), утверж-
     денная в финансирующем отделении
     банка
44.  Справка службы заказчика (руково-
     дителя учреждения) о получении в
     полном объеме комплекта ПСД со
     штампом подрядчика и проектной
     организации, подтверждающие соот-
     ветствие с натурой выполненных
     работ (исполнительные чертежи)
45.  Акт внутреннего контрольного
     обмера
46.  Акт готовности объекта к работе
     в зимних условиях, выполнения
     мероприятий по обеспечению ка-
     чества выполняемых в зимних ус-
     ловиях работ на капитальном
     ремонте, обеспечению прочности и
     устойчивости несущих конструкций
     в период весеннего оттаивания
47.  Сертификаты, паспорта, удостове-
     ряющие качество примененных мате-
     риалов, необходимые к предъявле-
     нию, не затребованные предыдущими
     актами
48.  Журнал производства работ, техни-
     ческого и авторского надзора
49.  Заключение проектной организации
     о правильности выполненных в
     натуре конструкций
50.  Заключение проектной организации
     о правильности и комплектности
     предъявляемой государственной
     комиссии документации в соответ-
     ствии с данным перечнем
———————————————————————————————————————————————————————————————————
     Примечание:
     1. Документы под N 1,  7,  8,  39, 42, 43, 44, 45 представляет
Заказчик.
     2. Документы предъявляются в 3-х экземплярах, сброшюрованных в
отдельные папки.
     3. Каждая подпись в документах расшифровывается.

     Заказчик _____________________________________________________
     Подрядчик ____________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
                           наименование предприятия)

     "___" ________________ 200_ г.



                           Приложение N 10
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                                     Утверждаю
                                    _______________________________
                                    (дата, фамилия, и.о., должность
                                     лица, утверждающего акт)


                                АКТ
             о приемке рабочей комиссией законченного
           капитальным ремонтом объекта социальной сферы
     г. Москва                          от "___" __________ 200_ г.

     Рабочая комиссия, назначенная ________________________________
                               (наименование предприятия-заказчика,
                                     назначившего рабочую комиссию)

решением  (приказом)  от "____" ______________ 200_ г.  в  составе,
председателя - представителя заказчика ____________________________
                                        (фамилия, и.о, должность)
членов комиссии - представителей:
организации-подрядчика ____________________________________________
                               (фамилия, и.о., должность)
руководителя учреждения ___________________________________________
специализированных эксплуатационных предприятий ___________________
префектуры административного округа _______________________________
управы района _____________________________________________________
представителя отраслевого Департамента (Комитета, Управления) _____
объединения    административно-технических      инспекций    города
Москвы (ОАТИ) _____________________________________________________
установила:
     1. Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
___________________________________________________________________
       (наименование элементов здания и их местонахождение)
     2. Капитальный ремонт осуществлялся __________________________
___________________________________________________________________
       (наименование подрядных организаций, их ведомственная
                          принадлежность)
     3. Проектно-сметная   документация   на   капитальный   ремонт
разработана _______________________________________________________
              (наименование проектной организации, ее
                   ведомственная принадлежность)
и утверждена ______________________________________________________
  (наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

     "___" ___________ 200_ г.

     4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
     начало работ _____________, окончание работ __________________
     по продолжительности (месяцев, дней)
     по норме или по плану ________________________________________
     фактически ___________________________________________________
     5. Сметная  стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной
проектно-сметной документации; всего ___________________ тыс. руб.,
     в том числе ремонтно-строительных работ ___________ тыс. руб.
     Стоимость товарной строительной продукции _________ тыс. руб.
     6. На  основании  осмотра  предъявленных к приемке законченных
капитальным ремонтом ___________________________________ в натуре и
                       (наименование элементов здания)
ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка
качества ремонтно-строительных работ ______________________________
                               (отлично, хорошо, удовлетворительно)
     Решение рабочей комиссии:  предъявленные к приемке законченные
капитальным ремонтом ______________________________________________
                   (наименование элементов здания и его нахождение)
принять в эксплуатацию.

     Приложение к акту:
     1. ___________________________________________________________
     2. ___________________________________________________________
     3. ___________________________________________________________
     4. ___________________________________________________________

     Председатель рабочей комиссии ________________________________
                                       (подпись, фамилия, и.о.)
     Члены комиссии: ______________________________________________
                              (подписи, фамилии, и.о.)



                   Приложение N 11
                   к Положению о порядке организации, проведения
                   и финансирования капитального и текущего ремонта
                   объектов социальной сферы г. Москвы


                                    Утверждаю
                                    _______________________________
                                    (дата, фамилия, и.о., должность
                                    лица, утверждающего акт)

                                АКТ
              о приемке рабочей комиссией законченной
   капитальным ремонтом части (очереди) объекта социальной сферы

     г. Москва                         от "___" ___________ 200_ г.

     Рабочая комиссия, назначенная ________________________________
                               (наименование предприятия-заказчика,
                                  назначившего рабочую комиссию)
решением   (приказом)   от  "___" __________ 200_ г.   в   составе,
председателя - представителя заказчика ____________________________
                                        (фамилия, и.о., должность)
     членов комиссии - представителей:
подрядчика ________________________________________________________
                    (фамилия, и.о., должность)
префектуры административного округа _______________________________
управы района _____________________________________________________
субподрядных предприятий __________________________________________
проектной организации _____________________________________________
эксплуатационной организации ______________________________________
органов государственного санитарного надзора ______________________
органов государственного пожарного надзора ________________________
объединения административно-технических       инспекций      города
Москвы ____________________________________________________________
     Комиссия установила:
     1. Подрядчиком _______________________________________________
                    (наименование и ведомственная принадлежность)
предъявлена  к  приемке  в  эксплуатацию   законченная  капитальным
ремонтом __________________________________________________________
       наименование сдаваемой в эксплуатацию части (очереди)
            общественного здания и его местонахождения)
     2. Капитальный ремонт осуществлялся  генеральным  подрядчиком,
выполнившим _______________________________________________________
                       (указать виды работ)
и субподрядными предприятиями _____________________________________
    (наименование предприятий, их ведомственная принадлежность)
выполнившими ______________________________________________________
                            (указать виды работ)
     3. Проектно-сметная   документация   на   капитальный   ремонт
разработана _______________________________________________________
                (наименование проектной организации
                и ее ведомственная принадлежность)
и утверждена ______________________________________________________
                    (орган, утвердивший проектно-сметную
                       документацию на объект в целом)

     "___" ___________ 200_ г.
     4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ _______________, окончание работ _____________________
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по норме или по плану _____________________________________________
фактически ________________________________________________________
     5. Рабочей комиссии представлена документация, перечисленная в
приложении к настоящему акту.
     6. Предъявленная к приемке законченная капитальным ремонтом
___________________________________________________________________
       (наименование предъявленной части или очереди здания)
имеет следующие показатели:
___________________________________________________________________
               (общая площадь или другие показатели,
                предусмотренные проектом и планом)
     7. Архитектурно-строительные  решения   по   предъявленной   к
приемке в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом ___________
___________________________________________________________________
 (наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди здания)
характеризуется следующими данными:
___________________________________________________________________
     (краткая техническая характеристика по планировке, этажности,
     основными материалами и конструкциями, инженерному
     оборудованию до и после капитального ремонта - при выполнении
     ремонта с заменой конструкции, перепланировкой, повышением
     уровня инженерного благоустройства)
     8. Внешние   наружные   коммуникации   холодного   и  горячего
водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,    газоснабжения,
электроснабжения   и  связи  обеспечивают  нормальную  эксплуатацию
сдаваемой (сдаваемого) ____________________________________________
                          (наименование сдаваемой в эксплуатацию
                                 части или очереди здания)
эксплуатация    их    разрешена    городскими     эксплуатационными
предприятиями.   Перечень   справок   городских    эксплуатационных
предприятий приведен в приложении к настоящему акту.
     9. Все   недоделки   по    предусмотренным    проектно-сметной
документацией работам и дефекты устранены.
     10. Сметная стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной
проектно-сметной документации:
всего ________________ тыс. руб., в том числе ремонтно-строительных
работ ________________ тыс. руб.
     Стоимость товарной строительной продукции ___________ тыс.руб.
     11. На   основании   осмотра   предъявленных   к   приемке   в
эксплуатацию законченной капитальным ремонтом _____________________
___________________________________________________________________
 (наименование сдаваемой в эксплуатацию части или очереди здания)
в   натуре   и   ознакомления   с   соответствующей   документацией
устанавливается   оценка   качества   ремонтно-строительных   работ
___________________________________________________________________
               (отлично, хорошо, удовлетворительно)
     Решение рабочей комиссии:
     Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом _____
___________________________________________________________________
              (наименование сдаваемой в эксплуатацию
      части здания или очереди здания и его местонахождение)
принять к эксплуатацию.

     Приложение к акту:
     1. ___________________________________________________________
     2. ___________________________________________________________
     3. ___________________________________________________________

     Председатель рабочей комиссии ________________________________
                                      (подпись, фамилия, и.о.)
     Члены комиссии: ______________________________________________
                                      (подписи, фамилии, и.о.)



                           Приложение N 12
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                                    Утверждаю
                                    _______________________________
                                    (дата, фамилия, и.о., должность
                                    лица, утверждающего акт)

                                АКТ
                государственной приемочной комиссии
    о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
                     объекта социальной сферы

     от "___" __________ 200_ г. __________________________________
                                (наименование общественного здания)
     Государственная  приемочная  комиссия, назначенная решением от
"___" ______________ 200_ г. N ____ _______________________________
                                        (наименование органа
                                       назначившего комиссию)
в составе:
председателя ______________________________________________________
                             (фамилия, и.о, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика _________________________________________________________
                      (фамилия, и.о., должность)
эксплуатационного предприятия _____________________________________
подрядчика ________________________________________________________
субподрядных предприятий __________________________________________
управы района _____________________________________________________
проектной организации _____________________________________________
органов государственного санитарного надзора ______________________
органов государственного пожарного надзора ________________________
объединения административно-технических инспекций _________________
установила:
     1. Заказчиком ________________________________________________
                    (наименование, ведомственная принадлежность)
предъявлен  к  приемке  в  эксплуатацию   законченный   капитальным
ремонтом объект социальной сферы __________________________________
                                     (местонахождение здания)
     2. Капитальный ремонт осуществлялся  генеральным  подрядчиком,
___________________________________________________________________
           (наименование и ведомственная принадлежность)
выполнившим _______________________________________________________
                       (указать виды работ)
и субподрядными предприятиями _____________________________________
                                   (указать все предприятия,
                                   ведомственную принадлежность,
                                   подчиненность и виды выполненных
                                   ими работ)
     3. Проектно-сметная   документация   на   капитальный   ремонт
разработана _______________________________________________________
                   (наименование проектной организации,
                     ведомственная подчиненность)
и утверждена ______________________________________________________
                      (наименование органа, утвердившего
                        проектно-сметную документацию)

     "___" ______________ 200_ г.
     4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____________, окончание работ _______________________
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по норме или по плану _____________________________________________
фактически ________________________________________________________
     5. Государственной    приемочной     комиссии     представлена
документация в объеме, согласно приложению к настоящему акту.
     6. Предъявленный  к   приемке   в   эксплуатацию   законченный
капитальным   ремонтом  объект  социальной  сферы  имеет  следующие
показатели:
___________________________________________________________________
               (общая площадь или другие показатели,
                предусмотренные проектом и планом)
     7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту
характеризуются следующими данными: _______________________________
___________________________________________________________________
     (краткая техническая характеристика по планировке, этажности,
     основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию
     благоустройства)
     8. Внешние  наружные   коммуникации   холодного   и   горячего
водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,    газоснабжения,
электроснабжения  и  связи  обеспечивают  нормальную   эксплуатацию
здания   и   приняты  городскими  эксплуатационными  организациями.
Перечень справок городских эксплуатационных предприятий приведен  в
приложении N ______ к настоящему акту.
     9. Все   недоделки   по    предусмотренным    проектно-сметной
документацией  работам  и  дефекты,  выявленные  рабочей комиссией,
устранены.
     10. Сметная  стоимость  капитального  ремонта  по утвержденной
проектно-сметной документации:
всего ____________ тыс. руб., в  том  числе   ремонтно-строительных
работ ____________ тыс. руб.
     Стоимость товарной строительной продукции _________ тыс. руб.,
в т.ч.  ранее  оплаченной по актам о приемке в эксплуатацию рабочей
комиссии ____________ тыс. руб.
     11. Окончательная стоимость с учетом доработок _____ тыс. руб.
     12. На   основании   осмотра   предъявленного   к   приемке  в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта в  натуре  и
ознакомления с соответствующей документации определяются оценки:
     прогрессивности архитектурно-строительных   решений   (включая
объемно-планировочные и по  применению  материалов  и  конструкций)
___________________________________________________________________
качество ремонтно-строительных работ ______________________________
     Решение государственной комиссии:
     Предъявленный к   приемке   законченный  капитальным  ремонтом
объект социальной сферы ___________________________________________
принять в эксплуатацию.
     Установить общую оценку качества капитального ремонта  объекта
социальной сферы.
___________________________________________________________________
               (отлично, хорошо, удовлетворительно)
     Подрядчик в течение 2-х годичного срока (если другого срока не
установлено  в  оферте)  гарантирует качество ремонтно-строительных
работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией,
и   за   свой  счет  устраняет  допущенные  по  его  вине  дефекты,
обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им объекте
социальной сферы.
     Приложение к акту:
     1. Перечень    документации,   предъявленной   государственной
приемочной комиссии.
     2. Перечень справок городских эксплуатационных служб.
     3. Перечень оценок качества ремонтно-строительных работ.

     Председатель государственной комиссии ________________________
                                           (подпись, фамилия, и.о.)
     Члены государственной комиссии: ______________________________
                                           (подписи, фамилии, и.о.)



                           Приложение N 13
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                                                  (примерная форма)

                              ДОГОВОР
   подряда на производство работ по капитальному ремонту зданий
                         социальной сферы

     г. Москва                           "___" ____________ 200_ г.

     Уполномоченный представитель       Комитета       (Управления,
Департамента),   именуемый   в   дальнейшем   Заказчик,   в    лице
________________,  действующего  на  основании  Положения,  с одной
стороны,   и   ремонтно-строительное   предприятие   _____________,
именуемое  в  дальнейшем  Подрядчик,  в лице начальника Предприятия
__________________,  действующего на  основании  Устава,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                        1. Предмет договора

     1.1. Заказчик   поручает,   а  Подрядчик  обязуется  выполнить
капитальный ремонт  объекта  __________,  находящегося  по  адресу:
____________,   в  соответствии  с  проектно-сметной  документацией
___________,  а  также  утвержденным  сметам  и  рабочим  чертежам,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
     1.2. Подрядчик  принимает  на  себя  обязательство   выполнить
работы   по   капитальному  ремонту  здания,  упомянутого  в  п.1.1
настоящего Договора,  собственными и (или) привлеченными силами, из
своих    материалов,   на   собственном   оборудовании   и   своими
инструментами,  в соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,
заданием Заказчика и проектной документацией.
     1.3. Работы  должны  выполняться  в  соответствии  с  графиком
выполнения   работ,   являющимся   неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
     1.4. Для  выполнения  указанных  пунктов  настоящего  Договора
работ  Заказчик  обязуется  передать  Подрядчику  в   установленном
порядке  проектно-сметную  документацию  в течение 5 дней с момента
подписания настоящего Договора.
     1.5. Все  обусловленные настоящим Договором работы должны быть
закончены к "___" ____________ 200_ г.  (при отсутствии письменного
двустороннего  дополнительного  соглашения  о  переносе срока сдачи
объекта капитального ремонта) и сданы  Заказчику  по  акту  приемки
объекта в эксплуатацию после выполнения работ.

               2. Стоимость работ и условия платежа

     2.1. Стоимость   работ   по   капитальному   ремонту   объекта
определяется на основании утвержденной сметы с  учетом  результатов
конкурса  (протокол  от  "___"  ________________  N  ___________) и
составляет _________ рублей (__________  руб.  __________  коп.)  с
учетом понижающего (тендерного) коэффициента.
     2.2. Указанная  в  п.2.1.  стоимость  работ  является  твердой
договорной   и  изменению  не  подлежит,  кроме  случаев  выявления
необходимости  выполнения  не  учтенных   проектом   дополнительных
объемов работ,  согласованных с главным распорядителем средств (для
горзаказа).
     2.3. Превышения  Подрядчиком  проектных  объемов  и  стоимости
работ,  не   подтвержденные   дополнительным   соглашением   сторон
(оформленным письменно), оплачивается Подрядчиком за свой счет, при
условии,  что  они  не  вызваны  невыполнением   Заказчиком   своих
обязательств.
     2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику  стоимость  выполненных  и
принятых   работ   по   мере  поступления  бюджетных  средств  (для
горзаказа).
     2.5. Взаиморасчеты  за выполненные объемы работ осуществляются
по акту формы N 2.
     2.6. Исключением  в  увеличении  стоимости и сроков выполнения
капитального ремонта или  одного  из  этих  параметров  могут  быть
форс-мажорные обстоятельства.
     2.7. Оплата производится за фактически выполненные и  принятые
объемы работ.

                     3. Ответственность сторон

     За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

                      Обязательства Заказчика

     3.1. Передаваемая   Заказчиком   документация   должна    быть
составлена в соответствии с требованиями Строительных норм и правил
и при необходимости согласована с Мосгосэкспертизой.
     3.2. Подрядчик  не  несет  ответственности за качество рабочих
чертежей,  спецификаций   и   другой   документации,   передаваемой
Заказчиком.  При  выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об
этом Заказчику.
     3.3. В   случае,   когда   в   переданную  Подрядчику  рабочую
документацию Заказчик вносит изменения,  он обязан  не  позднее  45
дней  до  начала  производства  работ  по  измененной  документации
передать  ее  Подрядчику.  Изменения   оформляются   дополнительным
соглашением.

                     Обязательства Подрядчика

     Для выполнения  работ  по настоящему Договору Подрядчик в счет
стоимости,   предусмотренной   статьей   2   настоящего   Договора,
обязуется:
     3.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки,  предусмотренные
настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику
в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
     3.5. Производить  работы  в  полном  соответствии с проектами,
сметами, рабочими чертежами и Строительными нормами и правилами.
     3.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
оборудование,   изделия,   конструкции,   комплектующие    изделия,
строительную технику.
     3.7. Возвести собственными силами и средствами  на  территории
строительной  площадки  все  временные сооружения,  необходимые для
хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
     3.8. Информировать  Заказчика  о заключении Договора подряда с
субподрядчиками  по  мере  их  заключения.  В   информации   должен
излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
     3.9. Нести всю ответственность перед Заказчиком за  надлежащее
исполнение    работ    по    настоящему    Договору   привлеченными
субподрядчиками, за координацию их действий.
     3.10. Обеспечить    выполнение    на   строительной   площадке
необходимых мероприятий по технике безопасности,  охране окружающей
среды,  зеленых  насаждений  и  земли во время проведения работ,  а
также установить освещение.
     3.11. Согласовать  с органами государственного надзора порядок
ведения  работ  на  объекте  и   обеспечить   соблюдение   его   на
строительной площадке.
     3.12. Осуществить страхование строительных рисков.
     3.13. Обеспечить  содержание  и уборку строительной площадки и
прилегающей к ней уличной площадки.
     3.14. Вывезти  в  недельный  срок  со  дня  подписания  акта о
приемке в эксплуатацию завершенного  ремонтом  объекта  за  пределы
строительной  площадки  принадлежащие  ему  строительные  машины  и
оборудование,   транспортные   средства,   инструменты,    приборы,
инвентарь,  строительные материалы, изделия, конструкции, временные
здания и сооружения и другое имущество,  а также строительный мусор
в места, указанные Заказчиком.
     3.15. Выполнить  в  полном  объеме  все  свои   обязательства,
предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

                     4. Сроки выполнения работ

     4.1. Работы  по  настоящему  Договору  Подрядчик должен начать
производить и завершить в  соответствии  с  согласованным  графиком
производства   работ,   являющимся   неотъемлемым   приложением   к
настоящему Договору.
     4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан
Заказчику  в  срок,  указанный  в  пункте  1  настоящего  Договора.
Указанная  дата  является  исходной  для  определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения капитального ремонта.

                  5. Форс-мажорные обстоятельства

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное  неисполнение обязательств по настоящему Договору,  если оно
явилось следствием природных явлений,  действия внешних объективных
факторов  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  если  эти
обстоятельства непосредственно повлияли  на  исполнение  настоящего
Договора.
     5.2. Срок  выполнения  обязательств  по  настоящему   Договору
отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы,  а также последствия,  вызванные
этими обстоятельствами.
     5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия
будут  длиться более одного месяца,  то Подрядчик и Заказчик должны
обсудить,  какие меры надо принять для продолжения или  прекращения
капитального ремонта.

                       6. Производство работ

     6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика
о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
     Их готовность      подтверждается     двусторонними     актами
промежуточной   приемки   ответственных   конструкций    и    актов
освидетельствования скрытых работ.
     Подрядчик приступает к  выполнению  последующих  работ  только
после   письменного   разрешения  Заказчика,  внесенного  в  журнал
производства работ.
     Если закрытие  работ выполнено без подтверждения Заказчика или
он не был информирован об этом,  или информирован с опозданием,  то
по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
     6.2. В случае,  если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы,  то Подрядчик своими силами  и  без  увеличения
стоимости  обязан  в  согласованный  срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества.  При невыполнении  Подрядчиком
этой  обязанности  Заказчик  вправе  для  исправления некачественно
выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за
счет Подрядчика.
     6.3. Подрядчик ведет  журнал  производства  работ,  в  котором
отражается  весь  ход  производства  работ,  а  также  все  факты и
обстоятельства,  связанные с производством работ,  имеющие значение
во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
     Ежемесячно Заказчик проверяет и  своей  подписью  подтверждает
записи в журнале.  Если он не удовлетворен ходом работ или записями
Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
     Подрядчик обязуется   в   трехдневный   срок  принять  меры  к
устранению недостатков, указанных Заказчиком.
     6.4. Заказчик   назначает   своего  представителя  на  объекте
капитального ремонта,  который от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляет приемку по акту выполненных работ,  технический надзор
и контроль за  их  выполнением  и  качеством,  а  также  производит
проверку   соответствия   используемых   Подрядчиком  материалов  и
оборудования условиям Договора и проектной документации.

     7. Приемка объекта после завершения капитального ремонта

     7.1. Приемка объекта  после  завершения  капитального  ремонта
осуществляется   после   выполнения  сторонами  всех  обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным
порядком, действующим на дату подписания Договора.
     7.2. Подрядчик передает  Заказчику  за  пять  дней  до  начала
приемки   объекта   после   капитального   ремонта  два  экземпляра
исполнительной документации в составе,  определенном Заказчиком,  с
письменным   подтверждением  соответствия  переданной  документации
фактически выполненным работам.
     7.3. Приемка  объекта  производится  в течение пяти дней после
даты получения Заказчиком письменного извещения  Подрядчика  о  его
готовности.

                            8. Гарантии

     8.1. Подрядчик гарантирует:
     - надлежащее качество  используемых  материалов,  конструкций,
оборудования  и  систем,  соответствие  их  проектным сертификатам,
государственным стандартам и техническим  условиям,  обеспеченность
их   соответствующими   сертификатами,  техническими  паспортами  и
другими документами, удостоверяющими их качество;
     - качество  выполненных  всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
     - своевременное устранение недостатков и дефектов,  выявленных
при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
     - бесперебойное    функционирование    инженерных   систем   и
оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
     8.2. Гарантийный   срок   нормальной  эксплуатации  объекта  и
входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ
устанавливается 2 года (если другого срока не установлено в оферте)
с  момента  подписания  сторонами  акта  о  приемке  объекта  после
капитального ремонта.
     Если в период  гарантийной  эксплуатации  объекта  обнаружатся
дефекты,   препятствующие  нормальной  эксплуатации,  то  Подрядчик
обязан их устранить за  свой  счет  в  согласованные  с  Заказчиком
сроки.
     Для участия  в   составлении   акта,   фиксирующего   дефекты,
согласования  порядка  и  сроков  их  устранения  Подрядчик  обязан
командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней
со дня получения извещения Заказчика.
     Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно  на
период устранения дефектов.
     Указанные гарантии    не    распространяются     на     случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
     При отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта
обнаружения  дефектов  и  недоделок  для  их подтверждения Заказчик
вправе назначить  квалифицированную  экспертизу,  которая  составит
соответствующий  акт  по  фиксированию  дефектов  и  недоделок и их
характер,  что не исключает право сторон обратиться  в  арбитражный
суд по данному вопросу.

                            9. Арбитраж

     Стороны прилагают   максимальные   усилия  для  урегулирования
возникающих  разногласий  исключительно  путем   переговоров.   При
невозможности  устранения  разногласий  путем  переговоров  стороны
обращаются   в   арбитражный   суд   в    порядке,    установленным
законодательством РФ.

             10. Имущественная ответственность сторон

     При нарушении    Подрядчиком    договорных   обязательств   он
уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере  0,05%  сметной   стоимости
ремонтно-строительных  работ за каждый день просрочки,  но не более
одного месяца.
     При неисполнении   устранения  дефектов  Подрядчиком  Заказчик
вправе за его счет устранить дефекты своими силами и,  кроме  того,
взыскать  с  него  неустойку  в  размере  100%  стоимости  работ по
устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.

                     11. Расторжение Договора

     Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
     - систематического  нарушения  Подрядчиком  сроков  выполнения
работ,  влекущего за собой увеличение сроков окончания капитального
ремонта более чем на 2 недели;
     - систематического  несоблюдения  Подрядчиком  требований   по
качеству работ;
     - аннулирование лицензий на строительную деятельность,  других
актов     государственных    органов    в    рамках    действующего
законодательств, лишающих Подрядчика права на производство работ.

                        12. Особые условия

     12.1. Для  заключения  настоящего  Договора  Подрядчик  обязан
представить    лицензию   на   право   осуществления   строительной
деятельности и  производства ремонтно-строительных  работ,  которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
     12.2. Любая договоренность между сторонами,  влекущая за собой
новые   обстоятельства,  не  предусмотренные  настоящим  Договором,
считается  действительной,  если  она  подтверждена   сторонами   в
письменной  форме  в  виде  дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
     12.3. При   выполнении   настоящего  Договора  руководствуются
нормами федерального  законодательства  и  законодательства  города
Москвы.
     12.4. Все указанные в настоящем Договоре  приложения  являются
его неотъемлемой частью.
     Во время капитального ремонта коммунальные  услуги  _________%
оплачивает  Подрядчик по фактически выставленным счетам бухгалтерии
Заказчика.
     Подрядчик обязуется   представить   акт  замера  сопротивления
изоляции,   произведенного   специализированной   организацией   по
завершению   электромонтажных   работ   (указанный   акт   является
неотъемлемой частью к акту приемки объекта в эксплуатацию).
     Настоящий Договор  составлен  в 2-х экземплярах (по одному для
каждой из сторон).

     Договор вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  обеими
сторонами.

     Срок окончания настоящего Договора - ______________ 200_ г.

     13. Юридические адреса и реквизиты сторон
     ЗАКАЗЧИК                      ПОДРЯДЧИК
     г. Москва                     г. Москва
     тел. _________                тел. _________
     ИНН  _________                ИНН  _________
     Р/с  _________                Р/с  _________
     к/с  _________                к/с  _________
     БИК  _________                БИК  _________
     код по ОКОНХ                  код по ОКОНХ
     код по ОКПО                   код по ОКПО

     Начальник Управления          Руководитель ремонтно-
     (Руководитель Департамента,   строительного предприятия
     председатель Комитета)
     ___________________________   __________________________
     ___________________________   __________________________



                           Приложение N 14
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                       Термины и определения

     1. Капитальный ремонт - ремонт здания (сооружения,  объекта) с
целью  восстановления  его  ресурса  с  заменой  при  необходимости
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также
улучшения эксплуатационных показателей.
     2. Комплексный капитальный ремонт  -  это  планируемый  ремонт
через определенные промежутки времени эксплуатации здания (объекта)
(30 лет) при этом ликвидируются моральный и физический износ здания
(объекта) на момент проведения очередного капремонта.  Состав работ
при комплексном ремонте должен быть  таким,  что  после  проведения
этого   ремонта   здание  (объект),  полностью  удовлетворяло  всем
эксплуатационным нормативным  требованиям,  действующим  на  момент
проведения ремонта.
     В порядке исключения,  при  наличии  соответствующего  решения
Правительства Москвы,  для ликвидации морального износа разрешается
реконструкция зданий и объектов с устройством надстроек,  встроек и
перепланировок помещений за счет средств, выделяемых на капитальный
ремонт.
     3. Аварийный  капитальный  ремонт  -  ремонт  или  замена всех
конструктивных    элементов,    устройств,    систем    инженерного
оборудования,   вышедших  из  строя  вследствие  аварий,  стихийных
бедствий, террористических актов и вандализма.
     4. Текущий  ремонт  -  ремонт зданий,  объектов и сооружений с
целью восстановления исправности (работоспособности) их конструкций
и    систем   инженерного   оборудования,   а   также   поддержания
эксплуатационных показателей.
     5. Эксплуатационные  показатели  здания,  объекта,  сооружения
совокупность          технических,           объемно-планировочных,
санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик
здания,  объекта,  сооружения и обуславливающие их эксплуатационные
качества.
     6. Повреждение        элемента        здания,         объекта,
сооружения-неисправность элемента здания,  объекта,  сооружения или
их составных частей, вызванная внешним воздействием (событием).
     7. Физический  износ здания,  объекта,  сооружения - величина,
характеризующая степень ухудшения технических и  связанных  с  ними
других эксплуатационных показателей на определенный момент времени.
     8. Моральный износ здания,  объекта,  сооружения  -  величина,
характеризующая   степень   несоответствия   основных   параметров,
определяющих условия эксплуатации здания,  объекта,  сооружения,  и
качество представляемых услуг современным требованиям.
     9. Элемент  здания,  объекта,  сооружения  -   конструкции   и
технические   устройства,   их  составляющие,  предназначенные  для
выполнения заданных проектом функций.
     10. Неисправность   элемента  здания,  объекта,  сооружения  -
состояние их элемента, при котором ими не выполняется, хотя бы одно
из заданных эксплуатационных требований.
     11. Государственный  заказчик  -  Правительство   Москвы   или
уполномоченный  им  орган  исполнительной  власти  -  распорядитель
бюджетных  средств,  несущий   всю   полноту   ответственности   за
формирование, размещение и выполнение городского заказа.
     12. Подрядчик   -   предприятие   (организаций),   имеющее   в
установленных  законодательством  случаях  лицензию на производство
ремонтно-строительных      работ,      трудовые      ресурсы      и
материально-техническую базу и выигравшее конкурсный отбор.
     13. Городской заказ - государственный контракт на производство
работ  в  целях  обеспечения городских нужд,  финансируемых за счет
средств бюджета города Москвы.
     14. Городские   государственные  нужды  -  потребности  города
Москвы в продукции (выполнении работ),  необходимой для социальных,
экономических,  культурных,  экологических  условий  жизни  жителей
Москвы, сохранения и развития инфраструктуры города Москвы.
     15. Конкурсное    предложение   -   письменное   обязательство
претендента конкурса выполнить Городской  заказ  в  соответствии  с
требованиями конкурсной документации.
     16. Заявка на участие в конкурсе - письменное подтверждение  о
согласии участвовать в конкурсе на объявленных условиях.



                           Приложение N 15
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                             Перечень
     сокращений, принятых при разработке "Положения о порядке
 организации, проведения и финансирования капитального и текущего
           ремонта объектов социальной сферы г. Москвы"

     ПСД - проектно-сметная документация
     БТИ - бюро технической инвентаризации
     ППА - противопожарная автоматика
     ДУ  - система дымоудаления
     ЦТП - центральный тепловой пункт
     ИТП - индивидуальный тепловой пункт
     ОДС - объединенная диспетчерская система
     ПОР - проект организации работ
     ККР - комплексный капитальный ремонт
     ТР  - текущий ремонт
     ТЗ  - техническое задание
     РБ  - расширительный бак



                           Приложение N 16
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы

                           (рекомендуемое)


                             ПЕРЕЧЕНЬ
              групп общественных зданий, комплексов и
        сооружений, относящихся к объектам социальной сферы

     1. Здания для образования, воспитания и подготовки кадров:
     1.1. Детские    дошкольные     учреждения     общего     типа,
специализированные,  оздоровительные  и  объединенные  с  начальной
школой.
     1.2. Общеобразовательные    и   специализированные   школы   и
школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты.
     1.3. Профессионально-технические  училища  и учебные заведения
для подготовки и переподготовки кадров.
     1.4. Средние специальные учебные заведения.
     1.5. Высшие учебные заведения.
     1.6. Учебные заведения для подготовки и повышения квалификации
специалистов.
     1.7. Внешкольные учреждения.
     2. Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха.
     2.1. Лечебные      со     стационаром,     родильные     дома,
амбулаторно-поликлинические,  аптеки,  молочные кухни,  бальнео-  и
грязелечебницы.
     2.2. Санатории, санатории-профилактории.
     2.3. Учреждения отдыха и туризма.
     3. Здания   и   сооружения   физкультурно-оздоровительные    и
спортивные:
     3.1. Открытые спортивно-физкультурные сооружения.
     3.2. Здания и крытые сооружения.
     3.3. Физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы.
     4. Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений:
     4.1. Библиотеки
     4.2. Музеи и выставки.
     4.3. Клубные здания (клубы,  дома и  дворцы  культуры,  центры
досуга и др.).
     4.4. Зрелищные здания (театры,  концертные  залы,  кинотеатры,
цирки и др.).
     5. Здания  и   сооружения,   обеспечивающие   функционирование
учреждений   Комплекса   социальной  сферы  и  Комитета  физической
культуры и спорта.



                           Приложение N 17
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                         (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
                     Задание на проектирование
            комплексного капитального ремонта объектов
                    социальной сферы г. Москвы

___________________________________________________________________
     (наименование и местонахождение объекта социальной сферы)
___________________________________________________________________
               перечень основных данных и требований
     1. Наименование, адрес проектируемого объекта.
     2. Основание для проектирования.
     3. Стадийность проектирования.
     4. Данные об особых условиях объекта.
     5. Назначение   и   тип   объекта,   из   расчетная  мощность,
вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений.
     6. Основные  требования  к архитектурно-планировочному решению
здания (объекта).
     7. Основные требования:
     - к инженерному и технологическому оборудованию;
     - к конструктивному решению и материалам несущих и ограждающих
конструкций;
     - к отделке объекта (здания);
     - к предельной массе элементов сборных конструкций.
     8. Требования   по  обеспечению  условий  эксплуатации  здания
(объекта).
     9. Требования  к  благоустройству  малых  архитектурных форм и
площадок.
     10. Мероприятия  по  гражданской  обороне  и по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
     11. Указания о необходимости:
     - предварительных    согласований    проектных    решений    с
заинтересованными ведомствами и организациями;
     - разработки интерьеров помещений (объемов и форм).
     12. Наименование    проектной   организации   -   генерального
проектировщика.
     13. Заказчик, N его лицензии, срок ее действия.
     14. Справка о ранее выполненных ремонтах.
     15. Сроки и очередность ремонта.
     ______________
     Примечание: Состав  задания на проектирование может уточняться
применительно к  особенностям  проектируемых  объектов  и  условиям
организации капитального ремонта.



                           Приложение N 18
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                             МЕТОДИКА
                  расчета стоимости коммунальных
             услуг при проведении капитального ремонта

     I. Электроэнергия

     1. За  работу  электроинструмента  и  оборудование,   согласно
мощности и отработанному времени по формуле:
                     S = Р x Kg х 8,12 х Т х Цэ, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг
     Р - мощность кВт
     Kg - коэффициент спроса равный 0,2
     8,12 - количество часов в смене
     Т - количество рабочих дней в месяце (квартале)
     Цэ - стоимость электроэнергии за кВт/ч с учетом НДС
     2. За использование электроосвещения по формуле:
                       S = Р х Кс х Цэ, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг
     Р - 3 кВт
     Kс - коэффициент спроса равный 0,6
     Цэ - стоимость электроэнергии за кВт/ч с учетом НДС

     II. Вода с учетом канализации

                  S = N x Т х r х Цв : 1000, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг
     N - норма потребления на одного человека в литрах в сутки
     Т - количество рабочих дней в месяце (квартале)
     r - количество работающих за отчетный период
     Цв - стоимость воды за 1 м3
     1000 - коэффициент перевода литров в м3

     III. Теплоснабжение:

     Согласно выставленным счетам теплоснабжающими организациями из
расчет на 1 м2 площади, где ведутся ремонтные работы по формуле:
          S = (Sзатрат : Sздания) х Sремонтных работ, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг
     Sзатрат -   сумма    затрат    выставления    теплоснабжающими
организациями
     Sздания - площадь здания
     Sремонтных работ  -  площадь,  на которой проводились работы в
данный период времени

     Неотъемлемой частью расчета стоимости возмещения  коммунальных
услуг является трехсторонний акт,  отражающий вид работ,  период их
проведения,  количество работающих,  площадь здания и  площадь,  на
которой проводились работы в указанный период времени.
     ______________
     Примечание: Оплата возмещения коммунальных услуг на объектах с
полным  отселением  учащихся  и  детей  в  дошкольных   учреждениях
производится    в    полном    объеме   по   счетам,   выставленным
ресурсноснабжающими организациями.



                           Приложение N 19
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                             МЕТОДИКА
        расчета стоимости коммунальных услуг при проведении
                         текущего ремонта

     Стоимость коммунальных  услуг  рассчитывается в зависимости от
следующих факторов:
     - вида производимых работ,
     - площади здания, на которой проводятся работы,
     - количества работников (сотрудников подрядной организации),
     - времени производства работ.

       I. Перечень работ, при выполнении которых возмещение
                коммунальных услуг не производится.

     Ремонт и   перекладка  наружных  инженерных  сетей  (т/трасса,
канализация, водопровод, электрокабель).
     ______________
     Примечание: при необходимости подключения к  электроснабжению,
расчет   потребляемой  электроэнергии  осуществляется  по  временно
установленному электросчетчику.

       II. Перечень работ, при выполнении которых возмещение
        коммунальных услуг производится за водоснабжение и
                           канализацию.

     1. Благоустройство территории.
     2. Ремонт кровель (мягких или металлических).
     3. Ремонт фасадов, в том числе герматизация швов.
     Стоимость возмещения  коммунальных услуг за воду и канализацию
рассчитывается по следующей формуле:
                       S = N x T x Ц : 1000, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг
     N - норма потребления на одного человека в литрах в сутки
     Т - количество рабочих дней в месяце (квартале)
     r - количество работающих за отчетный период
     Ц - стоимость воды за 1 куб.м
     1000 - коэффициент перевода литров в куб.м

      III. Перечень работ, при выполнении которых возмещение
        коммунальных услуг производится за электроэнергию,
           водоснабжение и канализацию, теплоснабжение.

     1. Общестроительные работы (внутри здания).
     2. Замена и устройство инженерных систем внутри здания.
     Стоимость возмещения   коммунальных  услуг  рассчитывается  из
расчета 1 кв.м ремонтируемой площади по следующей формуле:
                        S = (Ф : Z) х R, где
     S - сумма возмещения стоимости коммунальных услуг,
     Ф -   фактические   затраты,   согласно   счетам  выставленным
организациями  (вода,  электроэнергия,  теплоснабжение)  за  период
проведения работ.
     Z - площадь здания.
     R -  площадь,  на  которой  проводились работы в данный период
времени.
     Неотъемлемей частью  расчета стоимости возмещения коммунальных
услуг является трехсторонний акт,  отражающий вид работ,  период их
проведения,  количество  работающих,  площадь здания и площадь,  на
которой проводились работы в указанный период времени.



                           Приложение N 20
                           к Положению о порядке организации,
                           проведения и финансирования капитального
                           и текущего ремонта объектов социальной
                           сферы г. Москвы


                                                  от ______________

                                АКТ
          к расчету по возмещению коммунальных услуг при
            проведении текущего и капитального ремонта

     Учреждение ________________  Общая площадь здания _________ м2
     Адрес: ____________________
     Вид работ _________________  Руководитель учреждения _________
     Период проведения работ ___  Подрядная организация ___________
     Количество работающих _ чел. ГУ Дирекция ВОУО ДО _____________
     Площадь, на которой проводились ремонтные работы __________ м2