Постановление Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 69-па

     (Приложение  14  в  редакции Постановления Администрации Тверской
области от 26.05.2010 г. N 256-па)


                                                         Приложение 15
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 26.03.2008 N 69-па


                        Типовая форма договора
                      возмездного оказания услуг
                 (кроме ремонтно-строительных работ)

     г. ____________                        "____"___________ 20___ г.

__________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем
"Исполнитель", в лице __________________________________, действующего
на основании _____________________________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем орган
государственной службы занятости  населения Тверской области (далее  -
"Заказчик"), в лице ____________________________________, действующего
на основании ____________________________, с другой стороны, совместно
далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель  обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы
(оказать услуги) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________,
   (дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг))
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные
услуги).
     1.2. Порядок  и  сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
определяются разделом 2 настоящего договора.
     1.3. Требования,  предъявляемые  к  результату  выполненных работ
(оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся
Предметом   договора   согласно   пункту   1.1   настоящего  договора,
определяются   утвержденной   Сторонами   документацией,    являющейся
неотъемлемой частью  настоящего договора _____________________________
                                            (график выполнения работ
______________________________________________________________________
или услуг,  смета на выполнение  услуг,  расчет  стоимости  выполнения

______________________________________________________________________
      работ, эскизы образцов, техническая характеристика и пр.)
     (указать конкретное    наименование     документации,     которой
предъявляются  требования  к  результату выполненных работ (услуг),  а
также к ходу их выполнения).

                 2. Цена договора и порядок расчетов

     2.1. Стоимость  работ  (услуг),  оказываемых  в  соответствии   с
пунктом    1.1    настоящего    договора,    составляет    ___________
(____________________) рублей  с  учетом  НДС  и  других  обязательных
платежей.
     2.2. Оплата  осуществляется  Заказчиком   в   следующем  порядке:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
        (указать порядок расчетов, возможность авансирования)

         3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг)

     3.1. Срок выполнения работ (услуг):
     3.1.1. начало работ - _________________________________;
     3.1.2. окончание работ - __________________________________.
     3.2. Документом,  подтверждающим  факт  выполнения   Исполнителем
работ   (услуг),   указанных  в  пункте  1.1  договора,  является  акт
сдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами.
     3.3. В  случае  несоответствия  результата работ (услуг) условиям
настоящего договора Заказчик в течение трех  рабочих  дней  направляет
Исполнителю  письменные  мотивированные  замечания  на  представленный
Заказчику результат работ (услуг).
     3.4. Если   Исполнитель   соглашается   с  названными  Заказчиком
несоответствиями или их частью,  то на основании  замечаний  Заказчика
Стороны  в течение _____ рабочих дней составляют двусторонний протокол
о доработках,  содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их
выполнения.  Исполнитель  на  основании  согласованного  с  Заказчиком
протокола  о   доработках   устраняет   недостатки   и   предоставляет
доработанный результат работ (услуг) на утверждение Заказчику.
     3.5. Заказчик  в  течение  ___________  рабочих   дней   повторно
рассматривает результат работ (услуг) и,  если последний удовлетворяет
Заказчика,  Стороны подписывают акт  сдачи-приемки  работ  (услуг)  по
настоящему договору.

                    4. Права и обязанности Сторон

     4.1. Исполнитель имеет право:
     4.1.1. требовать  надлежащего   исполнения   Заказчиком   условий
настоящего договора;
     4.1.2. при выполнении работ (услуг) дополнительно  запрашивать  у
Заказчика необходимую информацию;
     4.1.3. привлекать  к  выполнению  работ  по  настоящему  договору
третьих  лиц.  Ответственность  за  выполнение  работ  (услуг)  силами
третьих лиц лежит на Исполнителе.
     4.2. Исполнитель обязуется:
     4.2.1. соблюдать условия настоящего договора;
     4.2.2. выполнить    работы   в   соответствии   с   требованиями,
определенными в _____________________________________________________,
  (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются
        требования к результату выполненных работ (услуг), а также
                          к ходу их выполнения)
и в срок, предусмотренный настоящим договором;
     4.2.3. предоставить Заказчику результат работ (услуг),  свободным
от прав третьих лиц;
     4.2.4. в   возможно   минимальный  срок  и  за  собственный  счет
устранять недостатки в выполненных работах (услугах) в соответствии  с
пунктом 3.4 настоящего договора;
     4.2.5. предоставлять Заказчику информацию,  связанную с оказанием
оговоренных в договоре работ (услуг).
     4.3. Заказчик имеет право:
     4.3.1. в процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их
выполнения Исполнителем;
     4.3.2. вносить предложения,  направленные на улучшение результата
выполняемых работ (услуг) Исполнителем;
     4.3.3. требовать   возмещения   ущерба,   понесенного   по   вине
Исполнителя  при  выполнении  им   возложенных   на   него   договором
обязательств;
     4.3.4. требовать  надлежащего  выполнения  Исполнителем   условий
настоящего договора.
     4.4. Заказчик обязуется:
     4.4.1. своевременно    предоставлять    Исполнителю   информацию,
необходимую для осуществления обязательств по договору;
     4.4.2. соблюдать условия настоящего договора;
     4.4.3. принять и оплатить результат работ (услуг) в  соответствии
с условиями настоящего договора;
     4.4.4. по   запросу   Исполнителя   предоставлять  дополнительную
информацию, необходимую для исполнения договора.

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на
себя обязательств  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.
     5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ (услуг)  на
срок   более  ____  дней  (по  причинам,  не  связанным  с  действиями
Заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за  каждый  день
просрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от цены договора.
     5.3. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение  своих  обязательств  по настоящему договору в
случае,  если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а   именно:   наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,  военных
действий,   блокад,   изменения    законодательства,    препятствующих
надлежащему  исполнению  обязательств по настоящему договору,  а также
других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после  заключения
настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств,  а также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии
предвидеть или предотвратить.
     5.4. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему  договору отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
     5.5. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы,  обязана в течение пяти календарных  дней  с  даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     5.6. Если  обстоятельства,  указанные  в  пункте  5.3  настоящего
договора,   будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий
договор  без  требования возмещения убытков (неустойки),  понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
     5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

                  6. Досрочное расторжение договора

     Настоящий договор может быть досрочно  расторгнут  по  соглашению
сторон  или  решению  суда по основаниям,  предусмотренным гражданским
законодательством.

                     7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть во  время
действия  настоящего договора,  Стороны будут стремиться урегулировать
путем переговоров.
     7.2. В   случае,   если   споры   и  разногласия  не  могут  быть
урегулированы  путем  переговоров,   они   подлежат   рассмотрению   в
Арбитражном суде Тверской области.

                     8. Заключительные положения

     8.1. Настоящий   договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания,
распространяется на отношения  Сторон  с  __________  и  действует  до
_________.
     8.2. В день заключения  настоящего  договора  вся  предшествующая
переписка,   документы  и  переговоры  между  Сторонами  по  вопросам,
являющимся его предметом, утрачивают силу.
     8.3. Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменении своих
реквизитов не позднее 3 дней со дня их изменения.
     8.4. Все   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору
действительны в том случае,  если они оформлены в  письменном  виде  и
подписаны уполномоченными на то представителями.
     8.5. Настоящий договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     8.6. К настоящему договору  имеются  приложения,  являющиеся  его
неотъемлемой частью: _________________________________________________
_____________________________________________________________________.

     9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     Исполнитель <***>                                  Заказчик <***>

     Примечание. Пункты  с  пометкой  <***>  должны  содержать  полные
реквизиты   Сторон  договора,  Ф.И.О.  руководителя  и  быть  заверены
печатью.



                                                         Приложение 16
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 26.03.2008 N 69-па


                        Типовая форма договора
                    на выполнение подрядных работ

     г. ___________                           "____" _________20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем
орган  государственной  службы  занятости  населения  Тверской области
(далее - "Заказчик"), в лице____________________________, действующего
на основании_________________, с одной стороны, и____________________,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________,
действующего на основании___________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. Предмет договора

     1.1.   Заказчик   поручает,   а   Подрядчик   принимает  на  себя
обязательства        по        выполнению       ремонтных       работ:
_______________________________________________________на      объекте
(указать  виды работ) Заказчика в объемах согласно смете на выполнение
ремонтных   работ   (далее   -   смета)   (прилагается).  (В  редакции
Постановления  Администрации  Тверской  области  от  26.05.2010  г.  N
256-па)
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на объекте  в
сроки,  установленные  настоящим  договором,  по заданию Заказчика и в
соответствии со сметой.
     1.3. Заказчик  обязуется  создать  Подрядчику необходимые условия
для выполнения работ по настоящему договору,  принять их  результат  и
уплатить обусловленную настоящим договором цену.
     1.4. Финансирование указанных в пункте  1.1  настоящего  договора
работ  осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета Тверской
области.

                           2. Цена договора

     Цена  договора  составляет ____ (________________________________
(прописью)       _________)       рублей,       в       том      числе
_________________________рублей.  (указать, облагается НДС или нет) (В
редакции Постановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г.
N 256-па)
     Цена договора включает общую стоимость всех работ и сопутствующих
услуг,  оплачиваемых  Заказчиком  Подрядчику за исполнение Подрядчиком
своих обязательств по договору.
     Цена договора   является   неизменной  на  весь  период  действия
договора.

                      3. Сроки выполнения работ

     3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ, предусмотренных
пунктом  1.1  настоящего  договора, в течение 5 календарных дней после
подписания    настоящего    договора.    (В   редакции   Постановления
Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N 256-па)
     Срок выполнения работ - ________________ 200__ года.
     3.2. На момент заключения договора дата окончания работ  является
исходной  для  определения  имущественных  санкций  в случае нарушения
сроков выполнения работ.

                        4. Обязанности Сторон

     4.1. Для выполнения работ по ремонту в соответствии  с  настоящим
договором Подрядчик обязуется:
     4.1.1. качественно выполнить все работы,  предусмотренные пунктом
1.1 настоящего договора,  в объеме и в сроки, предусмотренные разделом
3  настоящего  договора,  и  в  соответствии  с  условиями  настоящего
договора,  утвержденной  сметой,  действующими строительными нормами и
правилами выполнения работ,  техническими условиями, ГОСТами, техникой
безопасности,     противопожарными,     санитарно-гигиеническими     и
экологическими нормами и правилами;
     4.1.2. по   согласованию   с   Заказчиком   поставить  на  объект
необходимые    материалы,    конструкции,    комплектующие    изделия,
строительные механизмы.
     Используемые при ремонте объекта материалы, изделия и конструкции
должны   иметь   соответствующие  сертификаты  соответствия,  выданные
уполномоченными органами.  Приемку,  разгрузку и  складирование  всего
оборудования и материалов осуществляет Подрядчик;
     4.1.3. немедленно известить Заказчика  и  до  получения  от  него
указаний приостановить работы при обнаружении:
     - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения
его указаний о способе исполнения работ;
     - иных,  не зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  угрожающих
годности  или  прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;
     4.1.4. обеспечить  выполнение работ в пределах твердой договорной
цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
     4.2. Заказчик обязан:
     4.2.1. предоставить Подрядчику помещение для хранения  материалов
и инвентаря;
     4.2.2. осуществлять  контроль  за  ремонтом  объекта   (объемами,
качеством,  стоимостью  и  сроками выполнения работ) в соответствии со
сметой,  условиями  настоящего  договора  и  требованиями  нормативных
документов в области строительства;
     4.2.3. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ
в порядке, предусмотренном настоящим договором.

                     5. Порядок выполнения работ.
              Контроль Заказчика за исполнением договора

     (Пункт.  Исключен  - Постановление Администрации Тверской области
от 26.05.2010 г. N 256-па)
     5.1. Заказчик   совместно   с  Подрядчиком  осуществляет  приемку
выполненных работ,  контроль за сроком выполнения работ по  настоящему
договору   и   их   качеством,   проверку   соответствия  используемых
Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметы.
     5.2. В  случае  обнаружения  Заказчиком недостатков в выполненных
работах или некачественно выполненных  работ  сторонами  в  течение  5
рабочих  дней  составляется  двусторонний  акт  с  перечнем выявленных
недостатков,  необходимых доработок  и  сроком  их  устранения.  После
подписания   двустороннего   акта  Подрядчик  обязан  в  согласованный
сторонами  срок  своими  силами  и  без  увеличения   цены   договора,
установленной в пункте 2.1 настоящего договора,  переделать работы для
устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их  надлежащего
качества.
     В случае  отказа  Подрядчика  подписать  двусторонний   акт   или
уклонения  от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.
При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ,
исправления   некачественно  выполненных  Подрядчиком  работ  привлечь
другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов  за  счет
Подрядчика.

     6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
     6.1. Сдача и приемка работ:
     6.1.1. сдача   результата   работ   Подрядчиком   и  приемка  его
Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе
одной  из  Сторон  от  подписания  акта в нем делается отметка об этом
факте и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке.
     6.2. Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки результата работ в
случаях:
     6.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;
     6.2.2. неисполнения  Подрядчиком  установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим договором обязательных  требований  к
работе;
     6.2.3. существенных   недостатков,   относительно   которых   был
установлен  разумный  срок для их безвозмездного исправления и которые
не были устранены по истечении установленного срока.
     6.3. Расчеты    за    выполненные    работы   осуществляются   по
промежуточным актам от  твердой  договорной  цены  (если  предусмотрен
аванс  от оставшейся части цены договора) в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.1996 N  129-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете"  и  письмом
Федеральной   службы   государственной   статистики  от  31.05.2005  N
01-02-9/381 "О порядке применения и  заполнения  унифицированных  форм
первичной  учетной  документации  N  КС-2,  КС-3  и  КС-11" в порядке,
установленном ниже,  и оформляются актом приема  выполненных  работ  и
затрат.
     6.4. Ежемесячно  до   25   числа   отчетного   месяца   Подрядчик
представляет  Заказчику акты о приемке выполненных работ,  оформленные
по  унифицированной  форме   N   КС-2,   утвержденной   постановлением
Государственного   комитета  Российской  Федерации  по  статистике  от
11.11.1999  N  100  "Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной  документации  по  учету  работ  в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ" (далее -  Постановление  Госкомстата),  и
справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по форме N КС-3,
утвержденной  Постановлением  Госкомстата,  а  также  все   документы,
подтверждающие   фактическое   выполнение  и  необходимые  для  оплаты
счета-фактуры (копии счетов-фактур на материалы и другие документы).
     6.5. Заказчик  в  течение  7  рабочих  дней осуществляет проверку
выполненных   работ,   рассматривает,    оформляет    и    подписывает
представленные документы или направляет обоснованный отказ.
     6.6. Оплата по договору  осуществляется  Заказчиком  в  следующем
порядке (выбрать одно из условий оплаты):
     - перечисления 30%  предоплаты в течение 5 дней после  подписания
договора,  далее  ежемесячно,  по  факту выполнения работ на основании
подписанных актов  о  приемке  выполненных  работ  (КС-2),  справки  о
стоимости  выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5
банковских дней после подписания актов Заказчиком;
     - ежемесячно,  по факту выполнения работ на основании подписанных
актов  о  приемке  выполненных  работ  (КС-2),  справки  о   стоимости
выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских
дней после подписания актов Заказчиком.
     6.7. Оплата  выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору
осуществляется по безналичному расчету путем  перечисления  Заказчиком
денежных средств на банковский счет Подрядчика,  указанный в настоящем
договоре.
     6.8. Заказчик   вправе  приостановить  оформление  окончательного
расчета за выполненные  работы  с  Подрядчиком,  если  Подрядчиком  не
выполнены обязательства по настоящему договору.
     (Раздел 6 в редакции Постановления Администрации Тверской области
от 26.05.2010 г. N 256-па)

                 7. Обстоятельства непреодолимой силы

     7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение  своих  обязательств  по настоящему договору в
случае,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а   именно:   наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,  военных
действий,   блокад,   изменения    законодательства,    препятствующих
надлежащему  исполнению  обязательств по настоящему договору,  а также
других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после  заключения
настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств,  а также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии
предвидеть или предотвратить.
     7.2. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему  договору отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
     7.3. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы,  обязана в  течение  5  календарных  дней  с  даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     7.4. Если  обстоятельства,  указанные  в  пункте  7.1  настоящего
договора,   будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий
договор  без  требования  возмещения  убытков,  понесенных  в  связи с
наступлением таких обстоятельств.

                         8. Гарантии качества

     8.1. Подрядчик гарантирует:
     - качество  выполнения  всех  ремонтных  работ  в соответствии со
сметой,  действующими нормами,  стандартами и техническими  условиями,
своевременное   устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
     - возможность  эксплуатации  объекта  на  протяжении гарантийного
срока.
     8.2. Гарантийный  срок  на  выполняемые  по  настоящему  договору
работы составляет ____________________ с даты утверждения акта приемки
                   (указать срок)
выполненных работ.
     8.3. Подрядчик  несет  ответственность  за  недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока,  если не докажет,  что они
произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его  частей,
неправильной его эксплуатации или  неправильности  инструкций  по  его
эксплуатации,  разработанных  самим  Заказчиком  или  привлеченными им
третьими лицами,  ненадлежащего ремонта объекта,  произведенного самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
     8.4. При обнаружении в течение  гарантийного  срока  указанных  в
пункте  8.3  настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить о
них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
     В течение  трех  дней после получения уведомления об обнаруженных
недостатках объекта Подрядчиком  Стороны  составляют  акт,  в  котором
фиксируются обнаруженные недостатки.
     8.5. Течение гарантийного срока  прерывается  на  все  время,  на
протяжении   которого   объект  не  мог  эксплуатироваться  вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
     8.6. В  случае  обнаружения  дефектов и недостатков,  указанных в
пункте  8.3  договора,  Подрядчик  обязан  устранить   соответствующие
недостатки  в  срок,  указанный  в акте,  в котором фиксируются данные
недостатки.  При этом Заказчик вправе  потребовать  от  Подрядчика  по
своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и
дефектов в разумный срок.
     В случае  получения  письменного  отказа Подрядчика от устранения
недостатков и дефектов,  указанных выше,  или в случае, если в течение
10  дней  со  дня  подписания  указанного  в  настоящем пункте акта от
Подрядчика не получено письменного отказа  от  устранения  дефектов  и
недостатков,  либо  уклонения Подрядчика от устранения соответствующих
дефектов  и  недостатков,  Заказчик  вправе  привлечь  для  устранения
дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов
за счет Подрядчика.

                      9. Ответственность Сторон

     9.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение    своих
обязательств  по  настоящему  договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации  и
условиями настоящего договора.
     9.2. В  случае  нарушения  сроков  выполнения   работ   по   вине
Подрядчика Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены
настоящего  договора   за   каждый   день   просрочки   обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения  установленного  настоящим  договором  срока  исполнения
обязательства.
     9.3. Уплата пени  не  освобождает  Стороны  от  исполнения  своих
обязательств   по   настоящему   договору  и  от  возмещения  убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
     9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права  по  договору  без
письменного  разрешения  Заказчика.  Заключение субподрядных договоров
или передача прав по договору не изменяет обязательств  Подрядчика  по
договору.
     9.5. Подрядчик  несет   перед   Заказчиком   ответственность   за
последствия  неисполнения  или ненадлежащего исполнения субподрядчиком
своих обязательств.
     9.6. Стороны   настоящего   договора   освобождаются   от  уплаты
неустойки (штрафа,  пеней),  если докажут,  что  просрочка  исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.

                  10. Порядок урегулирования споров

     10.1. Стороны принимают все меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные
вопросы,  разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
договора,  были  урегулированы  путем   переговоров,   с   оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
     10.2. В   случае   наличия   претензий,    споров,    разногласий
относительно  исполнения  одной  из  Сторон  своих обязательств другая
Сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех   претензий,
направляемых  по  настоящему договору,  Сторона,  к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.
     10.3. Любые  споры,  неурегулированные  во  внесудебном  порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
     10.4. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с  ним
применяется законодательство Российской Федерации.

           11. Срок действия и порядок расторжения договора

     11.1. Настоящий   договор  действует  с  момента  его  подписания
Сторонами  и  до  полного  выполнения   Сторонами   взятых   на   себя
обязательств и урегулирования расчетов.
     11.2. Настоящий договор расторгается на основании:
     - письменного  соглашения  Сторон по основаниям,  предусмотренным
гражданским законодательством;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     11.3. При  расторжении  договора  по  любым  основаниям  Заказчик
обязан:
     - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего договора;
     - в течение пяти рабочих  дней  подписать  акты  приемки-передачи
выполненных  работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по
форме N КС-3 или дать мотивированный отказ;
     - в   течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  оформления  актов
приемки-передачи выполненных работ и  затрат  и  справки  о  стоимости
выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком
работы.

                          12. Особые условия

     12.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо   еще   способом   доступными   третьим   лицам   сведения,
содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям Сторон
в рамках настоящего договора, иначе, как с письменного согласия другой
Стороны.
     12.2. Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему договору,  не
противоречащие  действующему  законодательству  Российской  Федерации,
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
     12.3. Любое уведомление,  которое одна Сторона направляет  другой
Стороне   в   соответствии   с  настоящим  договором,  направляется  в
письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью   с   последующим
представлением оригинала.
     12.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему  договору  за
действия    привлекаемых   им   к   его   исполнению   субпоставщиков,
субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
     12.5. Подрядчик   представляет  по  запросу  Заказчика  в  сроки,
указанные в таком запросе,  информацию о ходе исполнения  обязательств
по настоящему договору.
     12.6. Во всем,  что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются  действующим  законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Тверской области.
     12.7. Настоящий  договор  составлен  в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего
государственного контракта.
     12.8. К настоящему договору прилагаются:
     1) смета на выполнение работ.
     - ______________________________________________________________;
     - ______________________________________________________________.

     13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик <***>                                    Подрядчик <***>

     Примечание. Пункты  с  пометкой  <***>  должны  содержать  полные
реквизиты  Сторон  договора,  Ф.И.О.  руководителя  и  быть   заверены
печатью.



                                                         Приложение 17
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 26.03.2008 N 69-па


                        Типовая форма договора
                     аренды недвижимого имущества

       (В редакции Постановления Администрации Тверской области
                      от 21.10.2008 г. N 381-па)


     г. _________                            "____" ________ 20____ г.

             ________________________________________________________,
именуемое      в      дальнейшем      "Арендодатель",      в      лице
_________________________,       действующего       на       основании
___________________,  с  одной  стороны,  и  Государственное  казенное
учреждение  Тверской области "Центр занятости населения _____________"
района", именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятости
населения   Тверской   области   (далее   -   "Арендатор"),   в   лице
____________________________________,    действующего   на   основании
Устава,   с  другой  стороны,  совместно  далее  именуемые  "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Тверской  области  от
20.09.2011 г. N 46-пп)

                            1. Предмет договора

     1.1. Арендодатель  обязуется  предоставить Арендатору за плату во
временное  владение  и  пользование  недвижимое  имущество  (далее   -
объект), расположенный  по адресу:____________________________________
______________________________________________________________________
 (указать точный адрес объекта, для помещения - указать дополнительные
_____________________________________________________________________.
                атрибуты (этаж, N помещения, кадастровый номер)
     1.2. Цель использования:________________________________________.
                                     (указать цель использования)
     1.3. Общая площадь объекта составляет_________________ кв. м.

                         2. Передача объекта

     2.1. Передача объекта в аренду  и  его  возврат  производится  по
передаточному акту.
     2.2. Передаточный  акт  оформляется  по  количеству   экземпляров
договора,  подписывается  представителями  Арендодателя и Арендатора и
скрепляется печатями.
     2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится
неотъемлемой частью договора.

                    3. Права и обязанности Сторон

     3.1. Арендодатель имеет право:
     3.1.1. на  посещение  объекта  с  целью периодического осмотра на
предмет  соблюдения  условий  его  использования  в   соответствии   с
договором и действующим законодательством;
     3.1.2. не отвечать  за  недостатки  сданного  в  аренду  объекта,
которые  были  указаны  им  в  передаточном  акте или должны были быть
обнаружены Арендатором во время осмотра объекта;
     3.1.3. контролировать    техническое    состояние,   правильность
эксплуатации объекта;
     3.1.4. на  возмещение  убытков  (действительного  ущерба  и (или)
упущенной  выгоды),  связанных  с   неисполнением   или   ненадлежащим
исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору;
     3.1.5. обращаться в суд  с  заявлением  о  расторжении  договора,
выселении Арендатора и взыскании с него арендной платы, неустойки;
     3.1.6. контролировать соблюдение условий договора.
     3.2. Арендатор имеет право:
     3.2.1. после  прекращения   настоящего   договора   получить   от
Арендодателя  стоимость  неотделимых улучшений объекта,  произведенных
Арендатором за  свой  счет  с  предварительного  письменного  согласия
Арендодателя;
     3.2.2. на   возмещение   причиненных   убытков,    связанных    с
неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением  Арендодателем  своих
обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
     3.2.3. с  письменного  согласия  Арендодателя и по согласованию с
соответствующими   уполномоченными   органами   производить    работы,
связанные с перестройкой,  перепланировкой либо иными изменениями,  не
затрагивающими основную конструкцию здания.
     3.3. Арендодатель обязан:
     3.3.1. передать (принять) объект в  соответствии  с  договором  в
течение _____ календарных дней со дня подписания договора, предупредив
о недостатках,  которые  могут  повлиять  на  нормальную  эксплуатацию
объекта;
     3.3.2. в случае прекращения договора по любым основаниям  принять
объект от Арендатора по передаточному акту;
     3.3.3. в случае аварий немедленно принимать все необходимые  меры
к их устранению;
     3.3.4. в десятидневный срок рассматривать обращения Арендатора  и
давать на них обоснованные ответы;
     3.3.5. по  письменному  запросу  Арендатора  в   недельный   срок
представить  Арендатору  перечень услуг,  необходимых для эксплуатации
объекта в соответствии с его назначением и целями использования;
     3.3.6. в   определенные   сроки  производить  капитальный  ремонт
сданного в аренду объекта;
     3.3.7. информировать  Арендатора о правах третьих лиц в отношении
переданного по настоящему договору объекта.
     3.4. Арендатор обязан:
     3.4.1. своевременно  вносить  арендную   плату   за   пользование
объектом (раздел 4 договора);
     3.4.2. использовать  объект  исключительно   в   соответствии   с
условиями  договора  и  назначением  переданного  в аренду недвижимого
имущества;
     3.4.3. не  производить  на  объекте  без  письменного  разрешения
Арендодателя перепланировок и  переоборудования  арендуемого  объекта,
затрагивающих  несущие  (капитальные)  конструкции  здания,  строения,
сооружения;
     3.4.4. при  прекращении  действия  договора  в  течение  10  дней
вернуть Арендодателю объект по передаточному  акту  в  соответствии  с
разделом  2  настоящего  договора  в  том состоянии,  в котором он его
получил, с учетом нормального износа и со всеми
неотделимыми улучшениями;
     3.4.5. обеспечить доступ уполномоченных специалистов Арендодателя
на объект;
     3.4.6. немедленно (в течение рабочего дня) извещать  Арендодателя
о всяком повреждении,  аварии и т.д.,  нанесшем (или грозящем нанести)
объекту  ущерб,  и  своевременно  принимать  все  возможные  меры   по
предотвращению  угрозы,  против дальнейшего разрушения или повреждения
объекта;
     3.4.7. поддерживать объект в исправном состоянии,  производить за
свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию объекта.

4. Цена договора и порядок расчетов

     4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает  Арендодателю
денежные средства в размере __________________ рублей, в том числе НДС
(в месяц или год).
     Оплата производится  в  пределах  лимита  бюджетных обязательств,
выделенных из бюджета Тверской области.
     4.2. Арендная  плата  вносится  Арендатором в  следующем порядке:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
                     (указывается порядок расчетов)
     4.3.   Оплата  эксплуатационных  расходов  и  коммунальных  услуг
осуществляется  Арендатором самостоятельно на основании заключенных им
отдельных   договоров   или   возмещается   Арендодателю  по  договору
возмещения  затрат по содержанию и эксплуатации помещений. (В редакции
Постановления  Администрации  Тверской  области  от  26.05.2010  г.  N
256-па)

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. За  невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с
требованиями законодательства.
     5.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или
частичное  неисполнение  своих  обязательств  по настоящему договору в
случае,  если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а   именно:   наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,  военных
действий,   блокад,   изменения    законодательства,    препятствующих
надлежащему  исполнению  обязательств по настоящему договору,  а также
других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли после  заключения
настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств,  а также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии
предвидеть или предотвратить.
     5.3. При  наступлении   таких   обстоятельств   срок   исполнения
обязательств  по  настоящему  договору отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку,  поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
     5.4. Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось    невозможным    вследствие   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы,  обязана в  течение  5  календарных  дней  с  даты
возникновения  таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной  продолжительности
действия.
     5.5.  Если  обстоятельства,  указанные  в  пункте  5.2 настоящего
договора,   будут  длиться  более  двух  календарных  месяцев  с  даты
соответствующего  уведомления,  Стороны  вправе  расторгнуть настоящий
договор  без  требования  возмещения убытков (неустойки), понесенных в
связи  с  наступлением  таких обстоятельств. (В редакции Постановления
Администрации Тверской области от 21.10.2008 г. N 381-па)

                  6. Досрочное расторжение договора

     Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

                          7. Особые условия

     7.1. Обязательства  Сторон,  которые  предусмотрены  договором  и
возникли  во  время  его  действия,  в  случае  их  неисполнения   или
ненадлежащего    исполнения    прекращаются   только   их   надлежащим
исполнением.
     7.2. Сведения  об объекте,  изложенные в договоре и приложениях к
нему,  являются достаточными для надлежащего использования  объекта  в
соответствии с целями, указанными в разделе 1 договора.
     7.3. Любые  изменения  и  дополнения  к  договору   должны   быть
совершены   в  письменном  виде  и  подписаны  уполномоченными  на  то
представителями сторон.
     7.4. Все   споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из
настоящего  договора,  Стороны  будут   стремиться   разрешить   путем
переговоров.  В случае,  если споры и разногласия не могут быть решены
путем  переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде
Тверской области.

                     8. Заключительные положения

     8.1.  Настоящий  договор  вступает  в силу со дня его подписания,
распространяется   на   отношения  Сторон,  возникшие  с  "___"_______
201__года,   и   действует   до   "___"_______201__года.  (В  редакции
Постановления  Администрации  Тверской  области  от  26.05.2010  г.  N
256-па)
     8.2. В  день  заключения  настоящего  договора вся предшествующая
переписка,  документы  и  переговоры  между  Сторонами  по   вопросам,
являющимся его предметом, утрачивают силу.
     8.3. Стороны обязаны  извещать  друг  друга  об  изменении  своих
реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения.
     8.4. В   случаях,   не   предусмотренных   настоящим   договором,
применяются   правила,   установленные   законодательством  Российской
Федерации.
     8.5. Настоящий  договор  составлен  в ____ экземплярах на русском
языке.
     Все экземпляры  идентичны  и  имеют одинаковую силу.  У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
     8.6. Приложения  к  договору  составляют  его неотъемлемую часть:
приложение - передаточный акт;
    _____________________________.

               9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     Арендодатель <***>                                Арендатор <***>

     Примечание. Пункты  с  пометкой  <***>  должны  содержать  полные
реквизиты  Сторон  договора,  Ф.И.О.  руководителя  и  быть   заверены
печатью.



                                                          Приложение 1
                                          к  типовой  форме   договора
                                          аренды недвижимого имущества


                           Передаточный акт

     Настоящий   акт   составлен   во   исполнение   договора   аренды
недвижимого имущества и в подтверждение того факта, что_______________
______________________________________________________________________
(Арендодатель) в лице _______________________________________________,
                                      (Ф.И.О. руководителя)
действующий на основании _________________, передал, а государственное
учреждение Тверской области "Центр занятости населения________________
района" (Арендатор), в лице директора __________________, действующего
                                              (Ф.И.О.)
на основании Устава, принял в аренду _________________________________
                                           (дать точное наименование,
_____________________________________________________________________.
            характеристику, индивидуализирующие данные помещений)

                           Подписи Сторон:

        Передал                                        Принял

     Арендодатель <***>                            Арендатор <***>

     Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать наименование
должности руководителя,  Ф.И.О.  руководителя,  дату подписания и быть
заверены печатью.



                                                         Приложение 18
                                                            Утверждена
                                          Постановлением администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 26.03.2008 N 69-па


                        Типовая форма договора
                    на оказание транспортных услуг

     г. ________                                 "___" _______ 20__ г.

     Государственное   казенное  учреждение  Тверской  области  "Центр
занятости  населения  _____________  района",  именуемое  в дальнейшем
орган  государственной  службы  занятости  населения  Тверской области
(далее   -   "Заказчик"),  в  лице  директора  ______________________,
действующего    на    основании    Устава,    с   одной   стороны,   и
__________________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице
_________________________,       действующего       на       основании
_____________________,  с  другой  стороны,  совместно далее именуемые
"Стороны", заключили договор о нижеследующем:
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Тверской  области  от
20.09.2011 г. N 46-пп)

                         1. Предмет договора

     1.1. Предоставление  Исполнителем  транспортных  услуг по  заявке
Заказчика для________________________________________________________.
     1.2. Заказчику предоставляется автотранспорт_____________________
_____________________________________________________________________.
                        (марка, номер автомобиля)

                    2. Обязанности и права Сторон

     2.1. Обязанности и права Заказчика.
     2.1.1. Заказчик обязан:
     - осуществлять оплату услуг Исполнителя,  исходя из установленных
тарифов  на  автотранспортные  услуги  по настоящему договору (далее -
тарифы) (приложение 1);
     - в   случае   расторжения   договора   с  Исполнителем  оплатить
последнему фактически оказанные услуги;
     2.1.2. Заказчик вправе:
     - отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае
неисполнения  или  систематического некачественного исполнения условий
договора, предупредив последнего не менее чем за 14 дней и предоставив
обоснование для такого отказа;
     - уменьшить размер  оплаты  в  случае,  если  качество  и  объемы
оказанных услуг ниже установленных договором.
     2.2. Обязанности и права Исполнителя.
     2.2.1. Исполнитель обязан:
     - оказывать услуги в объемах, определенных настоящим договором, и
установленного качества;
     - предоставлять Заказчику требуемую  информацию,  непосредственно
связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг;
     2.2.2. Исполнитель вправе:
     - требовать  оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и
качеством;
     - расторгнуть договор с  Заказчиком  при  неисполнении  последним
условий договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней.
     2.3. Сдача-приемка  выполненных  работ  производится Сторонами по
акту сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг (далее  -  акт
сдачи-приемки),  в  котором  указывается  объем и качество выполняемых
работ (приложение 2).

                    3. Стоимость услуг по договору

     3.1. Оплата  услуг  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета  Тверской  области  и  производится  в  пределах установленных
лимитов.
     3.2. Стоимость   услуг   по  договору  составляет  ______________
рублей.

          4. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги

     4.1. Фактическое   время   пользования   автомобилем   и   пробег
исчисляются  с момента выхода из гаража до момента возвращения в гараж
за вычетом нормативного времени отдыха водителя.
     4.2. Исполнитель     предоставляет,    а    Заказчик    принимает
автотранспортное обслуживание по тарифам.
     4.3. Оплата  производится  по  безналичному  расчету в течение 10
дней  после  предоставления  услуг   и   подписания   Сторонами   акта
сдачи-приемки.  Заказчик  производит  оплату  за  оказанные  услуги  в
соответствии   с   согласованными   тарифами   и    счетами-фактурами,
выставляемыми Исполнителем согласно поданным заявкам.
     4.4. Условия  оплаты  дополнительных  услуг,  не  предусмотренных
данным договором, Сторонами определяются отдельным соглашением.

                      5. Ответственность Сторон

     5.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни
или  здоровью  пассажирам  Заказчика,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
     5.2. За   невыполнение    условий    договора    Стороны    несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

                      6. Срок действия договора

     Срок действия договора с "__"______ 20__ г. по "__"______ 20__ г.

                          7. Прочие условия

     7.1. Споры  и разногласия Сторон решаются путем переговоров,  при
недостижении согласия - в судебном порядке.
     7.2. Все  изменения  по  договору  оформляются в письменном виде,
подписываются  обеими  Сторонами  и   являются   неотъемлемой   частью
договора.  Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы,  если в
договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.
     7.3. Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый из которых
имеет одинаковую силу.
     7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
     1) тарифы на автотранспортное обслуживание;
     2) акт сдачи-приемки на оказание транспортных услуг.

     8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик <***>                                  Исполнитель <***>

     Примечание. Пункты  с  пометкой  <***>  должны  содержать  полные
реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.



                                                          Приложение 1
                                           к типовой форме договора на
                                           оказание транспортных услуг


                                Тарифы
                   на автотранспортное обслуживание
             (включая НДС и другие обязательные платежи)

----------------------T------------------------T--------------------------|
|  Модель автомобиля  |    Стоимость одного    |Стоимость одного километра|
|                     |   авточаса, в рублях   |    пробега, в рублях     |
+---------------------+------------------------+--------------------------+
|                     |                        |                          |
L---------------------+------------------------+---------------------------

     Заказчик                          Исполнитель
     _______________________________   _______________________________
             (подпись)                         (подпись)
     _______________________________   _______________________________
              (Ф.И.О.)                          (Ф.И.О.)
     _______________________________   _______________________________

     "____" _______________ 200__ г.   "____" _______________ 200__ г.

          МП                                МП



                                                          Приложение 2
                                           к типовой форме договора на
                                           оказание транспортных услуг


                                 Акт
          сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг

______________________________________________________________________

     Государственное   казенное  учреждение  Тверской  области  "Центр
занятости  населения  _____________  района,  именуемый  в  дальнейшем
"Заказчик",  в лице директора _______________________, действующего на
основании (фамилия, инициалы) Устава, с одной стороны,

и ___________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
   (наименование организации)
лице ____________________________________, действующего  на  основании
      (должность, фамилия, инициалы)
_________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о
том, что услуги по транспортному обслуживанию ________________________
______________________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
выполнены  в  полном  объеме  и   удовлетворяют   условиям   договора.
Исполнителю произведены денежные выплаты в соответствии с выполненными
услугами в сумме ________________________ руб. в полном соответствии с
заключенным договором и представленными документами.
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Тверской  области  от
20.09.2011 г. N 46-пп)


              Заказчик                          Исполнитель

     _______________________________   _______________________________
              (подпись)                         (подпись)
     _______________________________   _______________________________
               (Ф.И.О.)                          (Ф.И.О.)
     _______________________________   _______________________________



                                                         Приложение 19
                                                            Утверждена                
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 26.03.2008 N 69-па     


Типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования
   безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и
             дополнительное профессиональное образование

       (В редакции Постановления Правительства Тверской области
                      от 19.11.2013 г. N 573-пп)


              г. _____________ "___" _________ 201__ г.

     Государственное   казенное  учреждение  Тверской  области  "Центр
занятости  населения _____________", именуемое в дальнейшем "Центр", в
лице
_____________________________________________________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)                         
     действующего   на   основании   Устава,   с   одной   стороны   и
_________________________________________________________________,
     (наименование     организации,     осуществляющей     медицинское
освидетельствование)
     именуемый    (ая)    в    дальнейшем    "Исполнитель",   в   лице
_____________________________________________________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)                         
     действующего на основании  ________________,  с  другой  стороны,
вместе    именуемые   "Стороны",   заключили   настоящий   договор   о
нижеследующем.  (В   редакции   Постановления  Правительства  Тверской
области от 20.09.2011 г. N 46-пп)

                         1. Предмет договора                         

     1.1. Предметом договора является проведение Исполнителем в период
с ________ по ___________ медицинского освидетельствования безработных
граждан (далее - Граждане) __________________, направляемых Центром на
профессиональное    обучение    и    дополнительное   профессиональное
образование     по     образовательной    программе    (специальности)
_______________.
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Тверской  области  от
19.11.2013 г. N 573-пп)

                        2. Обязательства Сторон                       

     2.1. Центр обязуется оплатить Исполнителю стоимость  медицинского
освидетельствования указанных в пункте 1.1 настоящего договора Граждан
в сумме ___________ (______________________) рублей в порядке расчета,
                         (сумма прописью)
     предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
     2.2. Исполнитель   обязуется  провести  в  установленном  порядке
медицинское  освидетельствование  Граждан,  указанных  в  пункте   1.1
настоящего договора, и выдать им соответствующие документы.

                          3. Порядок расчета                          

     3.1. Оплата      расходов      на     проведение     медицинского
освидетельствования Граждан в сумме,  указанной в пункте 2.1 раздела 2
настоящего договора,  производится Центром по факту оказания услуг,  и
после подписания Сторонами акта об оказании услуг.

                      4. Ответственность Сторон                      

     4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору  Стороны
несут  ответственность  в  соответствии с законодательством Российской
Федерации.
     4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего договора,  разрешаются по  соглашению  Сторон
или  в  судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.  Наличие  спора   не   является   основанием   неисполнения
обязательств по настоящему договору.

                      5. Срок действия договора                      

     5.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу с даты его подписания,
распространяется на отношения Сторон,  возникшие  с  _____________,  и
действует до ___________.
     5.2. Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для  каждой
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

               6. Юридические адреса и реквизиты Сторон               

Центр*                                           Исполнитель*

     Примечание. Пункт  с пометкой * должен содержать полные реквизиты
Сторон договора,  Ф.И.О.  лица,  подписывающего  договор,  и  главного
бухгалтера, быть заверен печатью.
     (Приложение  19  дополнено - Постановление Администрации Тверской
области от 18.04.2011 г. N 159-па)