Расширенный поиск

Постановление Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 33-па

настоящего   Контракта,   за   исключением   случаев,  предусмотренных
настоящим  Контрактом,  урегулируются   путем   переговоров,   а   при
недостижении  согласия  спор  передается  на рассмотрение Арбитражного
суда Тверской области.

 

                   7. Форс-мажорные обстоятельства

 

     7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают  наступление  событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,  небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или   носящих
непредвиденный  характер.  Такие события могут включать в себя,  но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна  из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по   настоящему
Контракту,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить другую
Сторону как о наступлении,  так и о  прекращении  таких  обстоятельств
предоставлением    документов,    подтверждающих   наступления   таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     7.3. В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств Стороны
продолжают,  насколько  это  возможно,  выполнение   обязательств   по
настоящему  Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

                 8. Обеспечение исполнения Контракта

 

     8.1. В целях обеспечения исполнения  обязательств  по  настоящему
Контракту  Исполнитель  обязуется  до  заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую  гарантию  или
заключить  договор  страхования  своей  ответственности  по настоящему
Контракту или передать Заказчику в  залог  денежные  средства,  в  том
числе  в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере,  указанном в  пункте  8.2  настоящего  Контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Исполнителем
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     8.2. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
     8.3. Вариант    1:   Безотзывная   банковская   гарантия   должна
соответствовать  требованиям,   установленным   Гражданским   кодексом
Российской  Федерации,  а  также иным законодательным актом Российской
Федерации.  В безотзывной банковской гарантии в  обязательном  порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту  и  которая  не  может
быть  менее  суммы,  установленной  в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать  указание  на  согласие  банка  с  тем,  что   изменения   и
дополнения,  внесенные  в  настоящий  Контракт,  не освобождают его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.  Срок
действия  безотзывной  банковской  гарантии  должен устанавливаться на
срок поставки лекарственных средств по настоящему Контракту.
     Вариант 2: Договор страхования ответственности Исполнителя должен
соответствовать  требованиям,   установленным   Гражданским   кодексом
Российской  Федерации,  а  также иным законодательным актом Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Исполнителя. Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  Исполнителем  своих  обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования  также  должен  содержать  указание  на  настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле  настоящего  Контракта.  Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по  соответствующему  договору  страхования.  Срок
действия  договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
лекарственных средств по настоящему Контракту.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве  залога,  должны  быть  перечислены  в
размере,  установленном  в  пункте  8.2 настоящего Контракта,  на счет
Заказчика.  Факт внесения денежных средств  в  обеспечение  исполнения
настоящего   Контракта  в  качестве  залога  подтверждается  платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем
всех своих обязательств по  настоящему  Контракту  в  течение  _______
(______________)   банковских   дней   со   дня  получения  Заказчиком
соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Исполнителем  в данном
письменном требовании.
     8.4. В  случае  продления  срока  поставки  товара  по настоящему
Контракту   Исполнитель   обязуется    переоформить    соответствующую
банковскую  гарантию  или договор страхования своей ответственности по
настоящему Контракту.
     8.5. Если   по   каким-либо   причинам   обеспечение   исполнения
обязательств по настоящему Контракту  перестало  быть  действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение Исполнителем своих обязательств  по  настоящему  Контракту,
Исполнитель   обязуется   в   течение   10  (десяти)  банковских  дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

 

                      9. Срок действия Контракта

 

     9.1. Настоящий Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     9.2. Действие настоящего Контракта распространяется на  отношения
Сторон,                           возникшие                          с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                         протокола аукциона)

 

                          10. Прочие условия

 

     10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон  или
по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации.
     10.2. После   подписания   настоящего  Контракта  все  предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
     10.3. Изменения  к  настоящему Контракту действительны,  если они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего  Контракта  и  подписаны  надлежащим образом руководителями
Сторон.
     10.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
     10.5. Взаимоотношения   Сторон,   не   урегулированные  настоящим
Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
     10.6. Заказчик  по  согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
Контракта  вправе  изменить  в  размере,   установленном   действующим
законодательством  о  размещении  заказов,  предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в  товарах,  на  поставку
которых  заключен  Контракт.  При  поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе  изменить
первоначальную   цену   Контракта   пропорционально  количеству  таких
товаров,  но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара  должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
     10.7. Настоящий  Контракт  составлен в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из
Сторон.

 

     Приложения к Контракту:
     1. Приложение  1  "Извещение   о   прикреплении   получателей   к
Исполнителю".
     2. Приложение 2 "Договор на поставку лекарственных средств".

 

                    11. Адреса и реквизиты Сторон

 

     ЗАКАЗЧИК:                            ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

 

     Примечания:
     1. Если   Исполнителем   по   Контракту  является  индивидуальный
предприниматель,  то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании"  указываются  данные  свидетельства  регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия,  N,  когда и  кем  выдано);  в
случае,   если   Исполнитель   -   физическое   лицо   (не  являющееся
индивидуальным предпринимателем),  указываются фамилия, имя, отчество,
серия,  N паспорта,  кем и когда выдан,  место регистрации физического
лица.
     2. В  разделе  6 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки (штрафа).
     3. Раздел  8  указывается  в  Контракте  только  в  случае,  если
обеспечение  исполнения  Контракта  предусмотрено   документацией   об
аукционе.
     4. Пункт 9.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
     5. Пункт  10.6  Заказчик  включает  в  случае,  если  возможность
изменения  количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
     6. Приложение   1   к  Контракту  оформляется  в  соответствии  с
документацией об аукционе.

 

 

 

                                                          Приложение 2
                                   к  типовой  форме  государственного
                                   контракта на поставку лекарственных
                                   средств  для  государственных  нужд
                                   Тверской области

 

 

              Договор на поставку лекарственных средств
          для государственных нужд Тверской области N ______

 

     __________________                   "____" ___________ 20___ год
     (место заключения)

 

     ________________________________________ в                   лице
_______________________ ___________________, действующего на основании
_________________, именуемый в дальнейшем Получатель, и ______________
в   лице   _________________________,   действующего   на    основании
____________,   именуемое   в   дальнейшем  Исполнитель,  именуемые  в
дальнейшем  Стороны,  на  основании  государственного   контракта   от
____________ N _______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

                         1. Предмет договора

 

     1.1. Получатель  принимает и оплачивает,  а Исполнитель обязуется
передать Получателю лекарственные  средства,  именуемые  в  дальнейшем
"товар", согласно спецификации (прилагается) к настоящему договору.
     1.2. Оплата  за  поставленный  товар  осуществляется  из  средств
_____________________________________________________________________.
         (указывается источник финансирования в соответствии
                    с государственным контрактом)
     1.3. Ассортимент, количество, цена товара отражены в приложении к
договору, являющемся неотъемлемой его частью.
     1.4. Цена настоящего договора составляет  ___________,  с  учетом
НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей.

 

                         2. Порядок поставки

 

     2.1. Товар   надлежащего   качества  и  в  объемах,  указанных  в
приложении, поставляется Получателю по номенклатуре и объему в течение
_______ (указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
дней  с  момента  получения   заявки   Получателя,   согласованной   с
______________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________.
  (указывается наименование органа государственной власти  Тверской
            области, которому подведомственен Получатель)
     2.2. В  течение  _____  (указывается  срок   в   соответствии   с
государственным  контрактом)  дней  со дня поставки товара Исполнитель
представляет  Получателю  экземпляр  отгрузочных   документов   (счет,
счет-фактуру,    товарно-сопроводительные    документы    с   отметкой
Получателя).
     2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в
полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно
принять  меры  по их урегулированию с Получателем,  проинформировав об
этом _____________________________________  (указывается  наименование
органа    государственной    власти    Тверской    области,   которому
подведомственен Получатель) в течение ______________ дня (дней).
     2.4. Исполнитель  должен  уведомлять  Получателя о дате и времени
поставки товара,  на которые получена заявка, не менее чем за ________
день (дня) до осуществления поставки.
     2.5. Доставка  товара  производится  транспортом  Исполнителя  до
Получателя по адресу: _______________________________________________.
Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного товара.
     2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
На   упаковках  и  транспортной  таре  должна  содержаться  отчетливая
информация на русском языке в соответствии с требованием  Федерального
закона  N 86-ФЗ от 22.06.1998 "О лекарственных средствах".  Маркировка
на транспортной упаковке должна иметь этикетку с надписью "ГОСЗАКАЗ".

 

                         3. Порядок расчетов

 

     3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору.
     3.2. Оплата за  поставленный  товар  производится  Получателем  в
следующем                                                     порядке:
_____________________________________________________________________.
    (порядок расчетов указывается в соответствии с государственным
                             контрактом)

 

                          4. Качество товара

 

     4.1. Поставка        товара         должна         сопровождаться
товарно-сопроводительными  документами,  оформленными  Исполнителем  и
содержащими по каждому наименованию товара  сведения  о  подтверждении
его   соответствия   установленным   требованиям   (номер  сертификата
соответствия  (при  обязательной  сертификации),  срок  его  действия,
орган,  выдавший  сертификат,  или  регистрационный номер декларации о
соответствии,  срок  ее  действия,   наименование   изготовителя   или
Исполнителя,  принявшего декларацию,  и орган, ее зарегистрировавший).
Эти документы должны быть заверены подписью и  печатью  Исполнителя  с
указанием  его  адреса  и телефона.  Каждая серия поставляемого товара
должна        подвергаться        мониторингу        качества        в
_____________________________________________________________________.
  (указывается организация,  которая проводит  мониторинг  качества
                               товара)
     Сведения о  подтверждении  соответствия  лекарственных средств по
установленной форме или форме, согласованной Сторонами, представляются
Получателю  вместе  с  накладными.  Не допускается передача Получателю
лекарственных средств без документов,  подтверждающих их  качество.  В
случае  поставки  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,
Поставщик   предоставляет   Получателю    документы,    подтверждающие
иностранное происхождение товаров.
     4.2. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть
менее ______________________________________________________________.
    (указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
     4.3. Контроль   качества   поставляемого   товара  осуществляется
Исполнителем.
     4.4. В  случае,  когда  Исполнитель узнал о ненадлежащем качестве
товара после его поставки,  он должен  незамедлительно  уведомлять  об
этом                            Получателя                           и
_____________________________________________________________________.
   (указывается наименование органа государственной власти Тверской
            области, которому подведомственен Получатель)
     4.5. Исполнитель   обязан  в  течение  ________  дней  с  момента
требования Получателя,  а также получения  информации  о  ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
     4.6. Исполнитель  отвечает  за  качество поставляемого товара при
транспортировке его до Получателя.  Исполнитель несет  ответственность
за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой
поставляемого товара.

 

                       5. Сдача-приемка товара

 

     5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в   соответствии   с   инструкцией      порядке   приемки  продукции
производственно-технического   назначения    и    товаров    народного
потребления  по количеству",  утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией "О порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения и товаров
народного  потребления  по  качеству",   утвержденной   Постановлением
Госарбитража  при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в части,
не противоречащей законодательству.
     5.2. В  случае  обнаружения  недовложения  или  заводского  брака
Получатель обязан вызвать представителя Исполнителя.
     5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателю считается
исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с  пунктом
5.1 настоящего договора.

 

                      6. Ответственность Сторон

 

     6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством.
     6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему   договору   Исполнитель  уплачивает  неустойку  (штраф)  в
следующих размерах:
     6.2.1. за   нарушение   срока   отгрузки   товара,  определенного
договором,  Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _______
от цены договора;
     6.2.2. в случае неисполнения  обязательства  по  доставке  товара
своими  силами,  средствами  и  за  свой  счет  Исполнитель  возмещает
Получателям расходы по доставке товара в полном объеме;
     6.2.3. за  недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям
штраф в размере _______ от цены договора;
     6.2.4. в   случае  поставки  некачественного  товара  Исполнитель
уплачивает Получателям штраф в размере _________;
     6.2.5. за  нарушение  срока  замены товара ненадлежащего качества
Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере _____  от  цены
договора;
     6.2.6. в случае невыполнения Исполнителем  обязанности  уведомить
Получателя  о  дате  и времени поставки товара в установленный пунктом
2.4 настоящего договора срок Исполнитель уплачивает Получателю штраф в
размере ______________.
     6.3. Уплата  штрафа  не   освобождает   Стороны   от   исполнения
обязательств  по  настоящему  договору  и  возмещения  убытков  другой
Стороне.
     6.4. Споры   и  разногласия,  возникшие  в  связи  с  исполнением
настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
договором,   урегулируются   путем  переговоров,  а  при  недостижении
согласия спор передается на рассмотрение  Арбитражного  суда  Тверской
области.

 

                   7. Форс-мажорные обстоятельства

 

     7.1. Форс-мажорные  обстоятельства  означают наступление событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  договора,  не   вызванных
просчетом,   небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или  носящих
непредвиденный характер.  Такие события могут включать в себя,  но  не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна   из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по  настоящему
договору,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону  как  о  наступлении,  так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением   документов,   подтверждающих    наступления    таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     7.3. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны
продолжают,   насколько   это  возможно,  выполнение  обязательств  по
настоящему договору и ведут поиск альтернативных  способов  выполнения
договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

                      8. Срок действия договора

 

     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     8.2. Действие  настоящего  договора распространяется на отношения
Сторон,                          возникшие                           с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                     государственного контракта)

 

                          9. Прочие условия

 

     9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по
решению  суда   по   основаниям,   предусмотренным   законодательством
Российской Федерации.
     9.2. После  подписания   настоящего   договора   все   предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
     9.3. Изменения к  настоящему  договору  действительны,  если  они
совершены  в  письменной  форме,  содержат  ссылки  на  дату  и  номер
настоящего  договора,  согласованы  и  подписаны  надлежащим   образом
уполномоченными представителями Сторон.
     9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг  друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
     9.5. Взаимоотношения   Сторон,   не   урегулированные   настоящим
договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
     9.6. Настоящий договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой из
Сторон.

 

     Приложение к договору - "Спецификация товаров".

 

                    10. Адреса и реквизиты Сторон

 

     ПОЛУЧАТЕЛЬ:                          ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

 

     Примечания:
     1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.
     2. Пункт 4.2 указывается только в  том  случае,  если  остаточный
срок   годности   поставляемого  товара  предусмотрен  государственным
контрактом.
     3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания договора."

 

 

 

                                                          Приложение 4
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 10.02.2009 N 33-па

 

 

                                                         "Приложение 8
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                               от 22.05.2007  N 154-па

 

 

                            Типовая форма
         государственного контракта на поставку медицинского
        оборудования для государственных нужд Тверской области
                               N ______

 

     __________________                   "____" ___________ 20___ год
     (место заключения)

 

     ________________________________________________________________
в  лице  ____________________________,   действующего   на   основании
___________________   _________________________________,  именуемый  в
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________,
именуемый       в       дальнейшем       Поставщик,       в       лице
_________________________________________,  действующего на  основании
___________________________________,  с  другой  стороны,  Заказчик  и
Поставщик далее по тексту контракта именуются Стороны,  по результатам
проведенного   открытого   аукциона  (протокол  от  ______)  заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

                         1. Предмет Контракта

 

     1.1. Заказчик  поручает,   а   Поставщик   обязуется   поставить,
смонтировать,  обучить работе на медицинском оборудовании специалистов
получателей  и  ввести  в  эксплуатацию   получателям,   указанным   в
приложении   1,   медицинское  оборудование,  именуемое  в  дальнейшем
"товар",  в ассортименте, количестве, комплектации и по ценам согласно
спецификации, указанной в приложении 2 к настоящему Контракту.
     1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по настоящему
Контракту.  Оплата  за  поставленный  товар  осуществляется из средств
_____________________________________________________________________.
         (источник финансирования указывается в соответствии
                     с документацией об аукционе)
     1.3. Цена         настоящего         Контракта         составляет
________________________ (________________________) рублей,  с  учетом
НДС,  транспортных расходов, расходов, связанных с монтажом и вводом в
эксплуатацию  поставленного   оборудования,   расходов   на   обучение
специалистов получателей работе на поставляемом оборудовании, расходов
на гарантийное  обслуживание  и  других  обязательных  платежей.  Цена
Контракта   является   твердой  и  не  может  изменяться  в  ходе  его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

 

                      2. Условия поставки товара

 

     2.1. Поставка,  монтаж,  ввод в эксплуатацию  товара  надлежащего
качества  и  обучение  специалистов производятся Поставщиком в течение
______________ (указывается срок в  соответствии  с  документацией  об
аукционе)  с  даты  подписания  настоящего  Контракта,  в количестве и
комплектации  согласно  спецификации  к  настоящему  Контракту.  Датой
исполнения  Поставщиком  обязательств по настоящему Контракту являются
даты подписания акта приемки выполненных работ  по  монтажу,  вводу  в
эксплуатацию   и  документа,  подтверждающего  обучение  специалистов.
Данные документы подписываются Заказчиком и Поставщиком.  При этом  на
данных документах должна быть подпись соответствующего получателя.
     2.2. В течение ____ дня (дней) со дня поставки  товара  Поставщик
представляет   Заказчику   экземпляр   отгрузочных  документов  (счет,
счет-фактуру,   накладную   с   отметкой   получателей,   сведения   о
подтверждении   качества  поставленного  товара).  В  случае  поставки
товаров,   происходящих   из   иностранных    государств,    Поставщик
предоставляет   получателям   документы,   подтверждающие  иностранное
происхождение товаров.
     2.3. Поставщик  должен  уведомлять  получателей  о дате и времени
поставки товара не менее чем за ___ (указывается срок в соответствии с
документацией об аукционе) день (дней) до осуществления поставки.
     2.4. Доставка  товара  производится  транспортом  Поставщика   до
получателей.   Поставщик  должен  обеспечить  разгрузку  поставленного
товара.
     2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
Поставщик   несет   ответственность  за  надлежащую  упаковку  товара,
обеспечивающую  его   сохранность   при   транспортировке   воздушным,
железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении и во
время перегрузки.
     2.6. В   течение   ______  (указывается  срок  в  соответствии  с
документацией об аукционе) дней по  письменному  требованию  Заказчика
Поставщик  обязан  представить отчет о ходе выполнения поставок товара
по форме, установленной Заказчиком.

 

                         3. Порядок расчетов

 

     3.1. Расчет за поставляемый  товар  осуществляется  Заказчиком  в
следующем                                                     порядке:
_____________________________________________________________________.
     (порядок расчетов указывается в соответствии с документацией
                             об аукционе)

 

                          4. Качество товара

 

     4.1. Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать
потребительским  свойствам товара и сертификату качества изготовителя,
должно  иметь  сертификат  соответствия   Госстандарту   России   (при
обязательной  сертификации)  и  другие  разрешительные  документы  для
использования   на   территории   Российской    Федерации,    выданные
уполномоченными на то органами.
     4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в   соответствии   с   инструкцией      порядке   приемки  продукции
производственно-технического   назначения    и    товаров    народного
потребления  по количеству",  утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.65 N П-6,  инструкцией    порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения и товаров
народного  потребления  по  качеству",   утвержденной   Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7,  в части, не
противоречащей законодательству.
     4.3. Контроль   качества   поставляемого   товара  осуществляется
Поставщиком.
     4.4. В  случае,  когда  Поставщик  узнал  о ненадлежащем качестве
товара после его поставки,  он должен  незамедлительно  уведомлять  об
этом Заказчика и получателей.
     4.5. Поставщик обязан  в  течение  _____  дня  (дней)  с  момента
требования  получателей,  а  также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
     4.6. Поставщик отвечает  за  качество  поставляемого  товара  при
транспортировке его до получателей. Поставщик несет ответственность за
все потери и повреждения,  связанные с  неправильной  транспортировкой
поставляемого товара.
     4.7. В случае нарушения условий поставки  товара  Заказчик  имеет
право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара
за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма настоящего
Контракта остаются неизменными.
     4.8. В  случае  обнаружения  недовложения  или  заводского  брака
получатели обязаны вызвать представителя Поставщика.
     4.9. Обязанность Поставщика поставить товар получателям считается
исполненной после приемки товара получателями в соответствии с пунктом
4.2 настоящего Контракта.
     4.10. Срок гарантийного обслуживания товара ___________ месяцев с
момента ввода в эксплуатацию.

 

                      5. Ответственность Сторон

 

     5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  Стороны  несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
     5.2. В  случае  просрочки  оплаты Заказчиком поставленного товара
сверх срока,  установленного настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает
Поставщику  неустойку  в  размере  одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации   за   каждый   день   просрочки   от  суммы  невыполненного
обязательства.
     5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  Контракту  Поставщик  уплачивает   неустойку   (штраф)   в
следующих размерах:
     5.3.1. за  нарушение   срока   поставки   товара,   определенного
Контрактом,   Поставщик   уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере
________ за каждый день просрочки от стоимости поставленного товара  с
нарушением срока отгрузки;
     5.3.2. в случае неисполнения  обязательства  по  доставке  товара
своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику
расходы по доставке товара в полном объеме;
     5.3.3. за  недопоставку  товара  Поставщик  уплачивает  Заказчику
неустойку в размере _________ за каждый день  просрочки  от  стоимости
недопоставленного товара;
     5.3.4. в  случае  поставки   некачественного   товара   Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере _______;
     5.3.5. за нарушение срока замены  товара  ненадлежащего  качества
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый
день просрочки от стоимости поставленного  некачественного  товара  за
каждый день просрочки.
     5.4. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы  очередного
платежа за поставленный Поставщиком товар.
     5.5. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от   исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  и  возмещения  убытков другой
стороне.

 

                   6. Форс-мажорные обстоятельства

 

     6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают  наступление  событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,  небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или   носящих
непредвиденный  характер.  Такие события могут включать в себя,  но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна  из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по   настоящему
Контракту,  данная  Сторона  должна  незамедлительно  уведомить другую
Сторону как о наступлении,  так и о  прекращении  таких  обстоятельств
предоставлением    документов,    подтверждающих   наступления   таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     6.3. В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств Стороны
продолжают,  насколько  это  возможно,  выполнение   обязательств   по
настоящему  Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

                 7. Обеспечение исполнения Контракта

 

     7.1. В целях обеспечения исполнения  обязательств  по  настоящему
Контракту  Поставщик  обязуется  до  заключения  настоящего  Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую  гарантию  или
заключить  договор  страхования  своей  ответственности  по настоящему
Контракту или передать Заказчику в  залог  денежные  средства,  в  том
числе  в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере,  указанном в  пункте  7.2  настоящего  Контракта.
Способ   обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     7.2. Обеспечение  исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
     7.3. Вариант    1:   Безотзывная   банковская   гарантия   должна
соответствовать  требованиям,   установленным   Гражданским   кодексом
Российской  Федерации,  а  также иным законодательным актом Российской
Федерации.  В безотзывной банковской гарантии в  обязательном  порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту  и  которая  не  может
быть  менее  суммы,  установленной  в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения  настоящего  Контракта,  указанное  в
преамбуле  настоящего Контракта.  Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен устанавливаться с учетом  установленного  гарантийного
срока  товара  и  оканчиваться  не  ранее его завершения.  Безотзывная
банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящий  Контракт,  не
освобождают  его  от  обязательств  по   соответствующей   безотзывной
банковской гарантии.
     Вариант 2:  Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Поставщика.  Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту.
Договор  страхования  также  должен  содержать  указание  на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.  Срок  действия  договора  страхования
должен  устанавливаться  с  учетом  установленного  гарантийного срока
товара и оканчиваться  не  ранее  его  завершения.  Также  в  договоре
страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие страховщика и
страхователя с тем,  что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Контракт,  не  освобождают  его  от  обязательств  по соответствующему
договору страхования.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве  залога,  должны  быть  перечислены  в
размере,  установленном  в  пункте  7.2 настоящего Контракта,  на счет
Заказчика.  Факт внесения денежных средств  в  обеспечение  исполнения
настоящего   Контракта  в  качестве  залога  подтверждается  платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Поставщику  Заказчиком  при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в  течение  __________
(_____________)   банковских   дней   со   дня   получения  Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.  Денежные средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Поставщиком  в  данном
письменном требовании.
     7.4. В  случае  продления  срока  поставки  товара  по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую  банковскую
гарантию  или  договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
     7.5. Если   по   каким-либо   причинам   обеспечение   исполнения
обязательств по настоящему Контракту  перестало  быть  действительным,
закончило  свое  действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать
исполнение Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения  обязательств
по  настоящему  Контракту  на тех же условиях и в том же размере,  что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.

 

                      8. Срок действия Контракта

 

     8.1. Настоящий Контракт вступает  в  силу  с  момента  подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
     8.2. Действие настоящего Контракта распространяется на  отношения
Сторон,                           возникшие                          с
_____________________________________________________________________.
              (указывается дата не ранее даты подписания
                         протокола аукциона)

 

                          9. Прочие условия

 

     9.1. Изменения к настоящему Контракту будут иметь силу,  если они
оформлены  в  письменном виде,  подписаны обеими Сторонами и скреплены
печатями.
     9.2. Стороны  примут  все  возможные  меры  для разрешения споров
путем  переговоров.  При  невозможности  урегулирования  споров  путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном суде Тверской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
     9.3. После   подписания   настоящего   Контракта  все  предыдущие
соглашения,  переговоры  и  переписка  между  Сторонами  в   связи   с
подписанием     настоящего     Контракта     будут     рассматриваться
недействительными и не имеющими силу с момента его подписания.
     9.4. Взаимоотношения   Сторон,   не   урегулированные   настоящим
Контрактом,  определяются  действующим  законодательством   Российской
Федерации.
     9.5. Заказчик по согласованию с  Поставщиком  в  ходе  исполнения
Контракта   вправе   изменить  в  размере,  установленном  действующим
законодательством о  размещении  заказов,  предусмотренное  Контрактом
количество  товаров  при изменении потребности в товарах,  на поставку
которых заключен Контракт.  При  поставке  дополнительного  количества
таких  товаров  Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную  цену  Контракта   пропорционально   количеству   таких
товаров,  но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной  цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
     9.6. Настоящий Контракт составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу.

 

     Приложения к Контракту:
     1. Приложение 1 "Перечень получателей".
     2. Приложение 2 "Спецификация товара".

 

                    10. Адреса и реквизиты Сторон

 

     ЗАКАЗЧИК:                            ПОСТАВЩИК:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

 

     Примечания:
     1. В разделе 5 Заказчик вправе самостоятельно  установить  размер
неустойки (штрафа).
     2. Раздел  7  указывается  в  Контракте  только  в  случае,  если
обеспечение   исполнения   Контракта  предусмотрено  документацией  об
аукционе.
     3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
     4. Пункт   9.5  Заказчик  включает  в  случае,  если  возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена  документацией
об аукционе.
     5. Приложения 1,  2 к  Контракту  оформляются  в  соответствии  с
документацией об аукционе."

 

 

 

                                                          Приложение 5
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 10.02.2009 N 33-па

 

 

                                                         "Приложение 9
                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                                      Тверской области
                                                от 22.05.2007 N 154-па

 

 

                            Типовая форма
       государственного контракта на поставку мягкого инвентаря
              для государственных нужд Тверской области
                              N _______

 

     __________________                   "____" ___________ 20___ год
     (место заключения)

 

     _______________________________________________, именуемый      в
дальнейшем    Заказчик,    в   лице   _______________________________,
действующего на основании _________________________,  с одной стороны,
и  ____________________________,  именуемый в дальнейшем Поставщик,  в
лице  _________________________________,  действующего  на   основании
____________________________,  с другой стороны,  Заказчик и Поставщик
далее  по  тексту  контракта   именуются   Стороны,   по   результатам
проведенного   открытого   аукциона  (протокол  от  _________________)
заключили настоящий государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

 

                         1. Предмет Контракта

 

     1.1. Предметом  настоящего  Контракта  является  поставка мягкого
инвентаря  (далее   -   товар)   в   целях   обеспечения   Поставщиком
государственных  нужд  Тверской области для подведомственных Заказчику
государственных учреждений (далее - Получатели).
     1.2. В развитие настоящего Контракта в течение __________________
дней Поставщик обязан заключить договоры поставки  товара  (приложение
3)  с  Получателями.  Перечень  Получателей  указан  в  приложении 2 к
настоящему Контракту.
     1.3. Оплату за товар осуществляют Получатели.  Заказчик обязуется
обеспечить оплату за поставленный товар.
     1.4. Ассортимент,   цена,   количество   товара,  сроки  поставки
указываются в приложении 1 к настоящему Контракту.
     1.5. Поставка  товара  осуществляется  в  соответствии с заявками
Получателей.
     1.6. Период             поставки             товара             -
_____________________________________________________________________.
                   (указывается срок в соответствии
                     с документацией об аукционе)

 

                        2. Обязанности Сторон

 

     2.1. Обязанности Поставщика:
     2.1.1. Поставлять   товар   в   соответствии   со   спецификацией
(приложение 1).
     2.1.1. Выставлять  Получателям,  заключившим договоры на поставку
товара с Поставщиком, счета-фактуры на поставляемый товар.
     2.1.2. Удовлетворять      претензии      Получателей     согласно
акту-рекламации к поставленному товару.
     2.1.3. В  случае  поставки  товаров,  происходящих из иностранных
государств,    Поставщик    предоставляет    Получателям    документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
     2.2. Обязанности Заказчика:
     2.2.1. Осуществить  контроль за заключением договоров на поставку
товара между Поставщиком и Получателями.
     2.2.2. Осуществлять  иные  обязанности,  связанные  с заключением
настоящего Контракта.

 

                          3. Качество товара

 

     3.1. Качество  и  комплектность  товара  должны   соответствовать
требованиям   законодательства   и   иной   нормативной   документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
     3.2. Гарантийный    срок    качества    товара    устанавливается
соответствующей документацией для каждого вида  товара,  указанного  в
приложении 1 к настоящему Контракту.

 

                   4. Упаковка и маркировка товара

 

     4.1. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих
нормативно-технической документации.

 

                  5. Сроки и порядок поставки товара

 

     5.1. Товар поставляется Поставщиком в ассортименте и  количестве,
указанных в приложении 1 к настоящему Контракту.
     5.2. Поставка товара до  Получателей  осуществляется  транспортом
Поставщика по заявкам Получателей.
     5.3. За _______  дня  до  фактической  доставки  товара  согласно
условиям поставки Поставщик по телефону,  факсу сообщает Получателям о
намерении  осуществить  поставку  товара,  а  также  о  времени  такой
поставки с тем,  чтобы Получатель смог подготовить складские помещения
к приему товара.
     5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в  соответствии   с   инструкцией      порядке   приемки   продукции
производственно-технического    назначения    и    товаров   народного
потребления по количеству",  утвержденной Постановлением  Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6,  инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического  назначения  и  товаров
народного   потребления   по  качеству",  утвержденной  Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7,  в  части,
не противоречащей законодательству.

 

                      6. Цена и порядок расчетов

 

     6.1. Цена  Контракта составляет ___________ (___________________)
рублей,  с учетом  НДС  и  является  твердой  на  весь  срок  действия
Контракта.  Цена  Контракта не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
     6.2. Оплата  за  поставленный  товар  производится Получателем за
счет                                                           средств
______________________________________________________________________
  (указывается источник финансирования в соответствии документацией
                             об аукционе)
в следующем порядке _________________________________________________.
             (порядок расчетов указывается в соответствии
                     с документацией об аукционе)

 

                      7. Ответственность Сторон

 

     7.1. В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать
уплату неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего  после   дня   истечения   установленного   государственным
Контрактом  срока  исполнения обязательства,  в размере ___________ от
цены Контракта.  Поставщик освобождается  от  уплаты  неустойки,  если
докажет,  что  просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы  (форс-мажорных  обстоятельств)  или  по
вине    Заказчика.    В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком
обязательства,   предусмотренного   Контрактом,    Поставщик    вправе
потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  обязательства,   предусмотренного   Контрактом,
начиная   со   дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
государственным Контрактом срока исполнения обязательства,  в  размере
одной   трехсотой   действующей   на   день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
просроченного обязательства.
     7.2. Заказчик освобождается от уплаты  неустойки,  если  докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или  по  вине  другой
Стороны.
     7.3. Споры,  возникшие из настоящего  Контракта,  рассматриваются
Арбитражным судом Тверской области.

 

                   8. Форс-мажорные обстоятельства

 

     8.1. Форс-мажорные  обстоятельства  означают наступление событий,
неподвластных  контролю  Сторон  настоящего  Контракта,  не  вызванных
просчетом,   небрежностью  Сторон  настоящего  Контракта  или  носящих
непредвиденный характер.  Такие события могут включать в себя,  но  не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
     8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  в силу которых
одна   из  Сторон  не  может  выполнить  обязательства  по  настоящему
Контракту,  данная Сторона  должна  незамедлительно  уведомить  другую
Сторону  как  о  наступлении,  так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением   документов,   подтверждающих    наступления    таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
     8.3. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны
продолжают,   насколько   это  возможно,  выполнение  обязательств  по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов  выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

                 9. Обеспечение исполнения Контракта

 

     9.1. В  целях  обеспечения  исполнения обязательств по настоящему
Контракту  Поставщик  обязуется  до  заключения  настоящего  Контракта
оформить  и  представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор  страхования  своей  ответственности  по  настоящему
Контракту  или  передать  Заказчику  в залог денежные средства,  в том
числе в форме вклада (депозита),  в обеспечение исполнения  настоящего
Контракта  в  размере,  указанном  в  пункте 9.2 настоящего Контракта.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
     9.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта  предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
     9.3. Вариант   1:   Безотзывная   банковская   гарантия    должна
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В  безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке
должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой  банк  гарантирует
исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту и которая не может
быть менее суммы,  установленной в пункте  9.2  настоящего  Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать   указание   на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и
дополнения,  внесенные в настоящий Контракт,  не  освобождают  его  от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.  Срок
действия безотзывной банковской  гарантии  должен  устанавливаться  на
срок поставки мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
     Вариант 2:  Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать   требованиям,   установленным   Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  а также иным законодательным  актом  Российской
Федерации.  В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма,  на которую страхуется ответственность Поставщика.  Страхование
должно  покрывать  случаи  виновного  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих  обязательств  по  настоящему  Контракту.
Договор  страхования  также  должен  содержать  указание  на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.  Также в договоре  страхования  должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его  от  обязательств  по соответствующему договору страхования.  Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок  поставки
мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
     Вариант 3:  Денежные средства,  вносимые в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога,  должны быть перечислены в
размере,  установленном в пункте 9.2  настоящего  Контракта,  на  счет
Заказчика.  Факт  внесения  денежных  средств в обеспечение исполнения
настоящего  Контракта  в  качестве  залога  подтверждается   платежным
поручением с отметкой банка об оплате.  Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего  исполнения  Поставщиком
всех  своих  обязательств по настоящему Контракту в течение __________
(_____________)  банковских   дней   со   дня   получения   Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.  Денежные средства


Информация по документу
Читайте также