Распоряжение Главы администрации города Липецка от 17.06.2003 № 848-р

документов или потребовать  предоставления  их  копий,  заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
    8.3. Изменение,  дополнение условий Договора  производится  по
письменному соглашению сторон.
    8.4. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.
    8.5. Во  всем  остальном,  что  не   предусмотрено   настоящим
Договором,    стороны   руководствуются   действующими   Правилами
пользования   электрической   энергией   (ППЭЭ)   и   действующими
законодательными актами.

              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                    "ПОСТАВЩИК"    "ПОТРЕБИТЕЛЬ"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия        ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия       ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О.     ¦               ¦               ¦
¦отв. исполнителя                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета          ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка              ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК                             ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета                  ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф                  ¦               ¦               ¦
L--------------------------------+---------------+----------------

"ПОСТАВЩИК"                                    "ПОТРЕБИТЕЛЬ"

____________________                           ___________________

                                               Визы:
                                               Юридический отдел
                                               Экономический отдел
                                               Бухгалтерия
                                               Отдел снабжения
                                               Технический отдел



                                                          Приложение 1
                                                            к Договору
                                  N _____ от "____" __________ 2002 г.

     Потребитель  заявляет  годовое  количество  электроэнергии  (тыс.
кв.ч) и сумму в денежном выражении с НДС и разбивает по кварталам:

|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|Ед. измер.    |200_ год     | 1 квартал      |2 квартал     |3 квартал     |4 квартал    |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|тыс. кв.ч     |             |                |              |              |             |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|тыс. руб.     |             |                |              |              |             |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|              |             |                |              |              |             |
|——————————————|—————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

     Оплата  использованной   электроэнергии   производится   согласно
постановлению РЭК N 1/5 от 24.01.2003.

"ПОСТАВЩИК"                                        "ПОТРЕБИТЕЛЬ"

М.П. ______________                            М.П. ______________



                                                          Приложение 5
                                                        к распоряжению
                                        главы администрации г. Липецка
                                            от 17 июня 2003 г. N 848-р

                         ДОГОВОР ПОДРЯДА

______________              г. Липецк              N _____________

___________________________________________________, именуемое   в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________,
                        (полное наименование Предприятия)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________
_______________________________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. "Подрядчик" принимает на себя обязательство по выполнению
__________________________________________________________________
                       (наименование работ)
__________________________________________________________________
из    материалов  "Заказчика" либо  из  собственных  материалов  в
соответствии  с  заданием   "Заказчика"  по  утвержденным сметам и
графикам работ.

               2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему  Договору
определяется    по   смете,   представленной   "Подрядчиком"   для
утверждения   "Заказчиком",   и   составляет   (сумма   прописью):
______________________________________ руб.  с учетом НДС,  в т.ч.
из средств городского бюджета ________________________ руб.
    2.2. "Заказчик"  оплачивает  выполненные  работы  в течение 10
дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
    Стороны вправе    заключить    дополнительное   соглашение   о
проведении встречной поставки продукции "Заказчика" за выполненные
"Подрядчиком" работы.
    При возникновении   потребности   в   продукции    "Заказчика"
"Подрядчик" подписывает в 2-х экземплярах и прилагает к настоящему
Договору  дополнительное  соглашение  и  направляет  его  в  адрес
"Заказчика" почтой.
    Поставка продукции    осуществляется    "Заказчиком"     после
подписания Дополнительного соглашения и согласования спецификации.
    2.3. Оплата выполненных объемов работ возможна путем  передачи
векселей и других ценных бумаг согласно акту приема-передачи.
    2.4. До  начала  работ  "Заказчик"  по   согласованию   сторон
перечисляет предоплату в сумме ________ (но не более 20% стоимости
работ по Договору).

                      3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. "Подрядчик" обязан:
    3.1.1. Качественно  выполнить  все  работы в объеме и в сроки,
предусмотренные     настоящим   Договором,    и    сдать    работы
"Заказчику".
    3.1.2. Обеспечить   выполнение   персоналом  "Подрядчика"  при
производстве   работ   правил   техники   безопасности,   пожарной
безопасности, требований охраны окружающей среды.
    3.1.3. Иметь и предъявлять "Заказчику" лицензии на  проведение
поручаемых "Заказчиком" работ.
    3.1.4. Дополнительные обязательства __________________________
_________________________________________________________________.
    3.2. "Заказчик" обязан:
    3.2.1. Передать    "Подрядчику"    необходимые   материалы   и
оборудование в соответствии с согласованным сторонами перечнем.
    3.2.2. Выделить  ответственного  представителя  для постоянной
связи с "Подрядчиком",  решения  всех  вопросов,  возникающих  при
исполнении настоящего Договора.
    3.2.3. Дополнительные обязательства __________________________
_________________________________________________________________.

                         4. ПРИЕМКА РАБОТ

    4.1. По   окончании   выполнения   работ   "Подрядчик"  обязан
письменно известить "Заказчика" о готовности предмета  к  сдаче  в
течение _______________.
    4.2. Сдача   результата  работ  "Подрядчиком"  и  приемка  его
"Заказчиком" оформляется актом,  подписанным обеими  сторонами,  и
производится  в  течение  ___________  дней  с  момента  извещения
"Заказчика" о готовности предмета подряда к приемке.

                           5. ГАРАНТИИ

    5.1. Гарантийный  срок  выполненных  работ __________  со  дня
подписания  сторонами  акта  приемки   выполненных   работ   (акта
технической готовности).
    5.2. Устранение дефектов,  выявленных в  течение  гарантийного
срока, производится "Подрядчиком" за свой счет.
    5.3. Наличие  дефектов,  выявленных  в  течение   гарантийного
срока,   устанавливается   двухсторонним   актом   "Заказчика"   и
"Подрядчика".
    Для участия  в  составлении акта согласования порядка и сроков
устранения   дефектов   "Подрядчик"   обязан   направить    своего
представителя  не  позднее  3  дней  со  дня получения письменного
извещения "Заказчика".
    5.4. В    случае   неявки   представителя   "Подрядчика"   для
составления  акта,  отказа   "Подрядчика"   от   составления   или
подписания акта об обнаруженных дефектах, окончательным документом
по фиксированию дефектов и их характера является  акт  экспертизы,
составленный экспертом торгово-промышленной палаты.
    5.5. В  случае,  если  "Подрядчик"  не  устранил   дефекты   в
установленные  сроки,  "Заказчик"  имеет  право  устранить дефекты
своими силами или силами третьих лиц за счет "Подрядчика", взыскав
при этом с "Подрядчика" неустойку в размере 20% стоимости работ по
устранению недостатков.

                    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. За нарушение срока  выполнения  работы  в  целом  или  ее
определенных этапов "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" неустойку в
размере  1,0%  стоимости  невыполненных  работ  за   каждый   день
просрочки  до  полного  исполнения  обязательств  и сумму убытков,
вызванных нарушением сроков выполнения работ.
    6.2. За некачественное выполнение работ "Подрядчик" уплачивает
"Заказчику"  штраф  в  размере  20%  стоимости  работ,  подлежащих
исправлению,  и  устраняет  недостатки  (дефекты)  за  свой счет в
_____________ срок.

                      7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

    7.1. Споры,  возникшие при исполнении настоящего Договора и не
урегулированные  в  добровольном порядке,  подлежат рассмотрению в
Арбитражном   суде   Липецкой    области    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации.
    До обращения с иском в арбитражный суд сторона,  чьи  интересы
нарушены,  обязана предъявить претензию другой стороне, на которую
последняя обязана ответить в 30-дневный срок с  момента  получения
претензии.

                    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Договор (изменения,  дополнения к нему) вступает в силу с
момента подписания его (их) первыми лицами сторон и регистрации  в
едином  реестре договоров администрации г.  Липецка и действует до
_______________.
    8.2. Настоящий Договор,  а также  все  изменения,  дополнения,
заказы (спецификации) и иная переписка к нему действительны,  если
подписаны первыми лицами  сторон,  имеющими  право  на  совершение
подобных  действий  согласно действующим Учредительным документам,
либо другими лицами сторон,  имеющими доверенности  на  совершение
подобных  действий,  оформленными  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
    Каждая сторона при подписании  настоящего  Договора,  а  также
всех   изменений,   дополнений,   заказов  (спецификаций)  и  иной
переписки к нему вправе ознакомиться с  оригиналами  вышеуказанных
документов  или  потребовать  предоставления их копий,  заверенных
первыми лицами соответствующей из сторон.
    8.3. "Заказчик"  вправе  в  одностороннем  порядке расторгнуть
настоящий Договор,  письменно предупредив "Подрядчика" за 20  дней
до предполагаемой даты расторжения.
    8.4. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер
в едином реестре договоров администрации г. Липецка.

              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                    "ЗАКАЗЧИК"      "ПОДРЯДЧИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия        ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия       ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство                     ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О.     ¦               ¦               ¦
¦(отв. исполнителя)              ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета          ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка              ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК                             ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета                  ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф                  ¦               ¦               ¦
L--------------------------------+---------------+----------------

Приложения.  1. Смета
             2. График работ
             3. _______________

ЗАКАЗЧИК                                       ПОДРЯДЧИК

М.П. ________________                          М.П. ______________

Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел



                                                          Приложение 6
                                                        к распоряжению
                                        главы администрации г. Липецка
                                            от 17 июня 2003 г. N 848-р

                         ДОГОВОР ПОДРЯДА
          НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

_____________               г. Липецк                   N ________

____________________________________________________, именуемое  в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и "Подрядчик" в лице ____________________________
_______________________, действующего на основании _______________
_______________________________________________________,  с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик   поручает,   а   Подрядчик  принимает  на  себя
выполнение следующих проектно-изыскательских работ _______________
_________________________________________________________________.
    1.2. Технические,  экономические   и   другие   требования   к
Проектной    документации    определяются   техническим   заданием
(приложение  N  1),  являющимся  неотъемлемой  частью   настоящего
Договора.  К техническому заданию прилагаются необходимые исходные
данные или перечень исходных данных с указанием сроков  их  выдачи
Заказчиком.
    1.3. Срок окончания работ по настоящему Договору ____________.
    1.4. Содержание  и  сроки  выполнения  основных  этапов работы
определяются календарным планом (приложение N 2).
    1.5. Приемка и оценка Проектной документации осуществляется  в
соответствии с требованиями технического задания (приложение N 1).
    1.6. Подрядчик  имеет  и  по требованию Заказчика представляет
лицензии на  право  выполнения  предусмотренных  Договором  работ,
подлежащих лицензированию.
    1.7. В  случае  привлечения Подрядчиком к выполнению отдельных
разделов  проекта  специализированных  организаций  перечень  этих
организаций   и   объемы   выполняемых   ими   работ  должны  быть
предварительно согласованы с Заказчиком.

              2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. За выполненную  работу  Заказчик  перечисляет  Подрядчику
________________________  руб.  (без  НДС),  в  том  числе за счет
средств городского бюджета _______________________ руб.
    2.2. Оплата выполненных работ производится в течение  60  дней
после   подписания   сторонами   актов   сдачи-приемки   Проектной
документации,  составленных по мере  готовности  этапов  работы  в
соответствии с календарным планом.
    2.3. Стороны  вправе  заключить  Дополнительное  соглашение  о
проведении встречной поставки продукции Заказчика  за  выполненные
Подрядчиком работы.
    Поставка продукции  осуществляется Заказчиком после подписания
Дополнительного соглашения и согласования спецификации.

                      3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

    3.1. Проектная   документация,   создаваемая   по   настоящему
Договору,  не  может быть передана третьей стороне без письменного
согласования сторон.
    3.2. Средства,  получаемые от передачи Проектной  документации
третьей   стороне,   распределяются   в   следующем   соотношении:
Исполнителю - 50%, Заказчику - 50%.
    3.3. Стороны обязуются охранять право собственности друг друга
на  Проектную  документацию путем соблюдения конфиденциальности ее
использования.
    3.4. При создании изобретений и других  объектов  промышленной
собственности   в   результате   выполнения   настоящего  Договора
исключительные  права  на  эти   объекты   принадлежат   совместно
Подрядчику и Заказчику, а использование этих объектов определяется
отдельным  Договором,  заключаемым  между   сторонами   в   случае
совместной подачи заявок на патент.
    3.5. При  отказе  Подрядчика  от  своих  прав  на промышленную
собственность последняя принадлежит полностью Заказчику.
    3.6. При   наличии   в   Проектной    документации    объектов
промышленной    собственности    передача   ее   третьей   стороне
осуществляется на основе лицензионного Договора.
    3.7. В  случае   предполагаемого   использования   Подрядчиком
запатентованных  решений  последний  ставит  об этом в известность
Заказчика.   Заказчик   рассматривает   возможность   приобретения
лицензии   на   право   их  использования  у  патентовладельцев  в
соответствии с патентным законодательством Российской Федерации  и
ставит об этом в известность Подрядчика.

                 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    4.1. Перечень Проектной документации,  подлежащей оформлению и
сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах  выполнения  и  по
окончании Договора, определяется календарным планом.
    4.2. При   завершении   работ   по   каждому  этапу  Подрядчик
представляет Заказчику Проектную документацию с  приложением  акта
сдачи-приемки работ.
    4.3. Передача  оформленной  в  установленном порядке Проектной
документации осуществляется по накладной в 4-х экземплярах.
    4.4. Дополнительные экземпляры по просьбе  Заказчика  выдаются
за   отдельную  плату  по  предъявленному  Подрядчиком  платежному
документу.
    4.5. Заказчик при получении акта сдачи-приемки работ обязан  в
течение   10   дней   направить  Подрядчику  подписанный  акт  или
мотивированный отказ от приемки работ.
    4.6. В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  стороны  в
10-дневный   срок   составляют   двухсторонний   акт   с  перечнем
необходимых доработок и сроков их исполнения.
    4.7. В  случае  досрочного  выполнения  работы  в  целом   или
отдельных  ее  этапов  с  согласия  Заказчика  последний  досрочно
принимает и оплачивает работу по договорной цене.
    4.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность
получения   отрицательного   результата   или   нецелесообразность
дальнейшего проведения работы,  Подрядчик обязан приостановить ее,
поставив  об  этом  в известность Заказчика в 5-дневный срок после
приостановления работы.
    В этом случае стороны обязаны в  10-дневный  срок  рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

                    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. В    случае    нарушения    сроков    выполнения   работ,
предусмотренных календарным планом,  по вине  Подрядчика  Заказчик
взыскивает неустойку в размере 0,5%  стоимости невыполненных работ
за каждый день просрочки.
    5.2. В случае задержки выдачи Заказчиком исходных  данных  (п.
1.2) более чем на 15 дней соответственно сдвигаются  сроки  выдачи
Подрядчиком Проектной документации,  указанные в календарном плане
(приложение N 2).
    5.3. По всем неурегулированным  настоящим  Договором  вопросам
стороны  руководствуются  действующим законодательством Российской
Федерации.

                      6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

    6.1. Споры,  возникающие при исполнении настоящего Договора  и
не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в
Липецком   областном   Арбитражном   суде   в    соответствии    с
законодательством  Российской  Федерации.  До  обращения с иском в
арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить
претензию другой стороне,  на которую последняя обязана ответить в
10-дневный срок с момента получения претензии.

               7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    7.1. Дополнения и изменения  Договора  должны  быть  оформлены
Дополнительным соглашением.
    7.2. Заказчик   вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть
настоящий Договор,  письменно предупредив Подрядчика за 20 дней до
предполагаемой даты расторжения.
    7.3. В  случае  расторжения  Договора  не  по  вине Подрядчика
Заказчик обязан возместить все понесенные Подрядчиком  фактические
затраты  в  соответствии  с  представленным  Подрядчиком  актом на
выполненные  работы.  Подрядчик  обязан  по  требованию  Заказчика
предоставить  материалы  выполненных  работ  на момент расторжения
Договора.

                        8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


    8.1. Каждой   стороне   предоставляется  право  на  публикацию
совместных результатов работ с согласия другой стороны.

                    9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    9.1. Срок действия Договора:  начало -  с  момента  подписания
Договора  Заказчиком  и его регистрации в едином реестре договоров
администрации г.  Липецка,  окончание -  после  оплаты  Заказчиком
последнего этапа работы.
    9.2. Настоящий  Договор,  а  также  все изменения дополнения и
иная переписка к нему действительны, если подписаны лицами сторон,
имеющими   право   на   совершение   подобных   действий  согласно
действующим Учредительным документам,  либо другими лицами сторон,
имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленные
в соответствии с действующим законодательством.
    Каждая сторона при подписании  настоящего  Договора,  а  также
всех   изменений,  дополнений  и  иной  переписки  к  нему  вправе
ознакомиться   с   оригиналами   вышеуказанных   документов    или
потребовать  предоставления  их  копий,  заверенных первыми лицами
соответствующей стороны.

              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                                    "ЗАКАЗЧИК"      "ПОДРЯДЧИК"
---------------------------------T---------------T---------------¬
¦Полное наим. предприятия        ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Краткое наим. предприятия       ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Государство                     ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Контактный телефон и Ф.И.О.     ¦               ¦               ¦
¦(отв. исполнителя)              ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Телефакс (отдел, подразделение) ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Эл. почта (отдел, подразделение)¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер расчетного счета          ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Наименование банка              ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦БИК                             ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Почтовый индекс                 ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Населенный пункт                ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Адрес в насел. пункте           ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Номер корсчета                  ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКПО                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦ОКНХ                            ¦               ¦               ¦
+--------------------------------+---------------+---------------+
¦Абон. телеграф                  ¦               ¦               ¦
L--------------------------------+---------------+----------------

Приложения. 1. Техническое задание
            2. Календарный план

ЗАКАЗЧИК                                       ПОДРЯДЧИК

М.П. ________________                          М.П. ______________

Визы:
Юридический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Отдел снабжения
Технический отдел