|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 07.06.2007 № 250Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИКА: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. ИСПОЛНИТЕЛЯ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ___________________________ Заместитель руководителя (должность руководителя Федерального Агентства организации) по рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_______ на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. г. Москва "__"____________ 200_ г. Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству _________________________________________, действующего на основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ______________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ______________________________________________________________________ ____ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) признанное_________________________________________ открытого конкурса (единственным участником / либо победителем) на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по направлению __________________________ для нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту N____ (Протокол _________________________ от "__"_________ 200_ г. N____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ____________________________________ 0,00 рублей (_________________________________), (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта. 2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ). 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п.3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту. 4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.4. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта. 5.2. Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку выполнения работ пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, указанной в календарном плане, за каждый день просрочки. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта. 5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапов НИР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту. 7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной. 7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8.2. Работы по настоящему государственному контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Федеральному агентству по рыболовству. 8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.5. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________200_ г. 9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 9.3. Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. Исполнителя: ______________________________________ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Техническое задание на __________ листах 2) Календарный план на _________ листах 3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями). Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ________________________ Федерального Агентства по (Должность, организация) рыболовству _________________(Ф.И.О.) _________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: _______________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ____________________(Ф.И.О.) Приложение N 1 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 200_ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. 1. Основание для проведения работ 2. Цель и исходные данные на проведение работ 3. Этапы работ 4. Основные требования к проведению работ 5. Способ реализации результатов работ 6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ. 7. Порядок рассмотрения и приемки работ 8. Технико-экономическое обоснование Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ________________________ Федерального Агентства (Должность, организация) по рыболовству _________________(Ф.И.О.) _________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: _______________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ____________________(Ф.И.О.) Приложение N 2 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 200_ г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Сумма |Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания| этапа | | | этапа | этапа | руб. | ---------------------------------------------------------------------- I | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ________________________ Федерального Агентства (должность, организация) по рыболовству _________________(Ф.И.О.) _________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: __________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ____________________(Ф.И.О.) Приложение N 3 к государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 200_ г. ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. _____________________________________________________________________ (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству ____________________ (Ф.И.О.) и от лица Исполнителя ________________________________________________ Ф.И.О., должность, организационно-правовая форма, полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сумме ______________0,00 руб. (_________________________________) (сумма прописью) в том числе по этапам работ: ---------------------------------------------------------------------- Номер этапа работ | Дата начала | Дата окончания | Сумма этапа работ | этапа | этапа | (руб.) ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: | | | ---------------------------------------------------------------------- К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками. НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта. Исполнитель: Заказчик: Заместитель руководителя ________________________ Федерального Агентства (должность, организация) по рыболовству _________________(Ф.И.О.) _________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: __________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) ____________________(Ф.И.О.) Приложение N 1 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 200_ г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей | Всего | Сумма этапа (руб.) | расходов |(руб.) |----------------------------------- | | | I этап| II этап| III этап| IV этап ---------------------------------------------------------------------- 1 |Материалы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Фонд оплаты труда | | | | | |(ФОТ) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Отчисление на | | | | | |социальные нужды | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 |Прочие прямые | | | | | |расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5 |Накладные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 6 |ИТОГО: себестоимость | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 7 |Прибыль | | | | | |(рентабельность) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 8 |Сторонние организации| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 9 |ВСЕГО: контрактная | | | | | |цена | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Куратор: ________________________ __________________________ (должность, организация) (должность, название курирующего Управления Агентства) _________________(Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.) (подпись) (подпись) М.П. "___"__________ 200_ г. Приложение N 2 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 200_ г. РАСЧЕТ контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей затрат |На планируемый период ---------------------------------------------------------------------- 1| | Материалы | ---------------------------------------------------------------------- 2| | Спецоборудование | ---------------------------------------------------------------------- 3| | Фонд оплаты труда (ФОТ) | ---------------------------------------------------------------------- 3| 1| Основная заработная плата (ОЗП) | 3| 2| Дополнительная заработная плата | 3| 3| Текущее премирование | ---------------------------------------------------------------------- 4| | Отчисление на социальные нужды | ---------------------------------------------------------------------- 4| 1| Фонд социального страхования | 4| 2| Медицинское страхование | 4| 3| Обязательное социальное страхование | | | от несчастных случаев | 4| 4| Пенсионный фонд | ---------------------------------------------------------------------- 5| | Прочие прямые расходы | ---------------------------------------------------------------------- 5| 1| Командировочные расходы | 5| 2| Подготовка специальной НТИ | 5| 3| Проведение патентных исследований | 5| 4| Проведение экспертиз и конкурсов | 5| 5| Затраты на связь | 5| 6| Прочие расходы | ---------------------------------------------------------------------- 6| | Накладные расходы | ---------------------------------------------------------------------- 6| 1| Затраты на оплату АУП | 6| 2| Содержание и ремонт здания | 6| 3| Амортизация | 6| 4| Содержание служб НТИ | | | (патентной и сертификации) | 6| 5| Переподготовка кадров | 6| 6| Налоги, сборы, платежи и | | | другие отчисления | 6| 7| Прочие расходы | ---------------------------------------------------------------------- 7| | ИТОГО: себестоимость | ---------------------------------------------------------------------- 8| | Отчисления во внебюджетные фонды | ---------------------------------------------------------------------- 9| | Прибыль (рентабельность %) | ---------------------------------------------------------------------- 10| | НДС | ---------------------------------------------------------------------- 11| | Сторонние организации | ---------------------------------------------------------------------- 12| | ВСЕГО: контрактная цена | --------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 3 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на материалы по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Материалы |Ед. изм.| Кол-во | Цена за ед. | Сумма (руб.) | | | | (руб.) | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 4 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на заработную плату по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса руб. ---------------------------------------------------------------------- N |Занимаемая должность |Оклад (руб.) |Надбавки |Численность |Кол-во | | |(коэфф.) | |месяцев ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | --- ------------------------------------------------------------------ Основная зарплата Средняя зарплата Чел/мес. Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 5 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ затрат на командировки по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Пункт |Кол-во|Кол-во |Стоимость|Суточные|Квартирные|Сумма | командировки | дней |человек|проезда в| (руб.) | (руб.) |(руб.) | и цель | | |оба конца| | | | назначения | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Приложение N 6 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ________________________________ (краткое наименование организации) N_____________ от "__"____________ 200_ г. РАСЧЕТ по работам выполняемыми соисполнителями по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Организация-соисполнитель | Наименование | Срок | Сумма | | выполняемых | выполнения | (руб.) | | работ | | ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Начальник ПЭО ______________ (Ф.И.О) (подпись) Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика АКТ N сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N _________ от "__"__________ 200_ г. ЭТАП N ___ по теме: Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ______________________________________________________________________ (должность руководителя, Ф.И.О. организационно-правовая форма и полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) с одной стороны, и представитель Заказчика в лице Заместителя руководителя федерального агентства по рыболовству __________________________________________________, (Ф.И.О.) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена. Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Контрактная цена ___________ руб. (сумма прописью) Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. (сумма прописью) Годовая сумма аванса составила ____________ руб. (сумма прописью) Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Сумма ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью) N текущего этапа Следует к перечислению _________________________ руб. (сумма прописью) Отчет по государственному контракту N __________ на ____ стр. принят. Куратор: ______________________________ _______________(Ф.И.О.) (должность, название Управления) (подпись) Работу сдал: Работу принял: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: Заместитель руководителя ________________________ Федерального Агентства по (должность, организация) рыболовству _________________(Ф.И.О.) _________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. СОГЛАШЕНИЕ N об изменениях к государственному контракту N____от "___"_______200_ г по теме: "Разработка рекомендаций по содействию занятости в рыбохозяйственном комплексе с приоритетом развития малого бизнеса." Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству ________________________________________, действующего на основании Положения и по доверенности, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице __________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) с другой стороны, заключили между собой следующее соглашение по государственному контракту N _____________. В связи с возникшей в процессе работы необходимостью ______________________________________________________________________ _______ (основание для соглашения) сумма государственного контракта увеличивается на __________ 0,00 руб. (__________________ руб. 00 коп.). (сумма прописью) Срок действия контракта по "__"____________ 200_ г. Общая стоимость работ по государственному контракту, подлежащих выполнению Исполнителем, составит _________________ 0,00 руб. (______________________ руб. 00 коп.). (сумма прописью) со следующей разбивкой по этапам: Этап 1 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап 2 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап 3 дата начала и окончания этапа ________________ 0.00 руб. Этап Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. Приложения: 1. Техническое задание на __ листах 2. Календарный план на __ листах 3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ. 4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИКА: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН 7702524600, л/с 03080000800, отделение N 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, р/с 40105810700000010079, КПП 770201001, БИК 044583001. ИСПОЛНИТЕЛЯ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ___________________________ Заместитель руководителя (должность руководителя Федерального Агентства организации) по рыболовству __________________(Ф.И.О.) _____________________ П.А. Ефанов (подпись) М.П. М.П. "___"__________ 200_ г. "___"__________ 200_ г. Куратор: ________________________________ (должность, название курирующего Управления Агентства) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
