|
Расширенный поиск
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 22.05.2008 № 466ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 22 мая 2008 года Москва N 466 Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 С целью обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить государственный заказ на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 согласно приложению 1 к настоящему приказу. 2. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 осуществляется путем проведения открытого конкурса. 3. Утвердить документацию по размещению государственного заказа на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 4. Управлению науки и образования обеспечить размещение в установленном порядке конкурсной документации, указанной в приложении 2. 5. Управлению науки и образования совместно с Управлением экономики, имущественных отношений и перспективного развития, Управлением правового обеспечения и Управлением финансов в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Приложение N 1 к приказу Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 22.05.08 N 466 Государственный заказ на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 ---------------------------------------------------------------------- N | Темы | Объем | Ожидаемые результаты |Планируемые п/| |финанси-| | сроки п | |рования,| |выполнения | |тыс.руб.| | работ ---------------------------------------------------------------------- 1. Обследование рек и 11000,0 Схема размещения хозяйств С момента прибрежных акваторий по воспроизводству водных заключения с целью разработки биологических ресурсов на государст- схемы размещения Курильских островах. венного хозяйств по Обобщенные материалы к контракта воспроизводству разработке рыбоводно- до водных биологических биологических обоснований 20 декабря ресурсов на строительство хозяйств 2010 года по воспроизводству водных биологических ресурсов. Рекомендации по размещению марикультурных хозяйств. ---------------------------------------------------------------------- 2. Организация комплек- 21000,0 Описание новых районов С момента сных исследований промысла, недоиспользуе- заключения сырьевой базы водных мых объектов промысла и государст- биологических рекомендации по венного ресурсов, разработка расширению сырьевой базы контракта методов и способов рыболовства. до добычи, переработки Оценки величин запасов 20 декабря и реализации продук- промысловых объектов с 2010 года ции с целью формиро- помощью учетных съемок. вания продукции с Рекомендации по высокой добавленной переработке на пищевую, стоимостью на терри- кормовую, техническую тории Курильских продукцию и биологически островов активные добавки к пище на Курильских островах. ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО: 32000,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к приказу Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 22.05.08 N 466 Документация по размещению заказа на выполнение в 2008-2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 Извещение о проведении конкурса. 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2008-2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected]. Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Наименование, характеристика лота, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота (название темы) | Сроки |Начальная лота| |выполнения| цена | | работ |контракта, | | |тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Обследование рек и прибрежных акваторий с С момента 11000 целью разработки схемы размещения хозяйств заключения по воспроизводству водных биологических государст- ресурсов. венного контракта до 20 декабря 2010 года ---------------------------------------------------------------------- 2. Организация комплексных исследований С момента 21000 сырьевой базы водных биологических заключения ресурсов, разработка методов и способов государст- добычи, переработки и реализации продукции венного с целью формирования продукции с высокой контракта добавленной стоимостью на территории до Курильских островов 20 декабря ---------------------------------------------------------------------- 7. Преференции не предоставляются. 8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 26 июня 2008 года 11 ч. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 7 июля 2008 года. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 17 июля 2008 года. 1. Общие положения. Настоящая документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", (далее - конкурсная документация) разработана Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 "О Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" и Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 4) описание работ в соответствии с приложением 3 конкурсной документации. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. Участник размещения заказа по каждому лоту вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 4 конкурсной документации. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа 4. Место, условия и сроки выполнения работ Место, условия и сроки выполнения работ указаны в приложении 4 настоящей документации. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования - средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот N 1 - 11000.0 тыс. руб. С платежами в 2008 году - 3000.0 тыс. руб., в 2009 - 4000.0 тыс. руб., 2010 - 4000.0 тыс. руб. Лот N 2 - 21000.0 тыс. руб. С платежами в 2008 году - 5000.0 тыс. руб., в 2009 - 8000.0 тыс. руб., 2010 - 8000.0 тыс. руб. 5. Порядок формирования цены контракта (цены лота). Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. Арифметические расхождения в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика. Дата начала приема заявок 27 мая 2008 года. Дата окончания приема заявок 26 июня 2008 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Язык заявки на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 10. Расходы на участие в конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта. 11. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса. 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика. 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса) ___ (регистрационный номер заявки)". 2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации. 3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса). 4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации. 6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Публично 26 июня 2008 года в 11 час.00 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 15. Условия допуска к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации; 3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 1) качество работ и квалификация участника конкурса - 45 %; 2) цена контракта - 55%. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике: По критерию "качество работ и квалификация участника конкурса" каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 20. По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой: C(min) T(k) S(k) = 0,55 ------ + 0,45 ------ C(k) 20 где: C(min) - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены; C(k), - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе; T(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе. В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k). В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый показатель S(k), победитель определяется путем простого голосования членов конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение N 5). Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Приложение 1 ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название конкурса, номер и наименование лота ______________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Цена контракта по данному лоту: _________________________ 4. Сроки выполнения работ: _________________________________ 5. ИНН ______________________________ 6. Банковские реквизиты: _____________________________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение в 2008-2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Госкомрыболовства России за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 N 478 и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ __________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. "___"___________ 2008 г. Приложение 2 Порядок оформления конверта ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 26 июня 2008 г. | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название конкурса) | | | | __________________________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 | | | |Кому: Руководителю Государственного комитета Российской Федерации | |по рыболовству | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией. Приложение 3 ТРЕБОВАНИЯ к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме: 1. Наименование работы. 2. Краткая справка-аннотация работы: 2.1. Цели и задачи работы. 2.2. Ожидаемые результаты работы. 3. Описание работы: 3.1. Представляется проект технического задания на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 3.1.1. Описание объекта разработки. 3.1.2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов. 3.1.3. Область применения планируемых результатов. 3.1.4. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки. 3.1.5. Порядок выполнения и приемки этапов работы. 4. Этапы работы: 4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Дата | Дата |Контрактная| Результаты п/п| работ | начала | окончания | цена, | работ. | (этапов работ) | этапа | этапа | тыс. руб. | Документы, | Основное | | | | подтверждающие |содержание работ| | | |выполнение работ | (этапов работ) | | | | (этапов работ) ---|----------------|--------|-----------|-----------|---------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5. Финансово-экономическое обоснование работы: 5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями. 5.2. Необходимость приобретения материалов. 5.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг. 5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей и оплата выполняемых ими услуг. На основании изложенного составляется проект структуры цены (сметы расходов) по следующей форме: (руб.) ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей | ВСЕГО | 1 | 2 | 3 | 4 | расхода | в том числе| | | | | | по этапам | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 1 | Материалы | | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ)| | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 3 | Отчисление | | | | | | на социальные нужды | | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 4 | Прочие прямые расходы | | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 5 | Накладные расходы | | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 6 | Сторонние организации | | | | | ---|------------------------|------------|------|------|------|------- 7 | ВСЕГО: контрактная цена| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5.5. Результаты реализации работы. 5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по завершении работы с указанием конкретной выходной продукции (отчет о НИОКР; технология; технические условия; конструкторская документация; опытный образец изделия и т.п.); 5.5.2. Указывается продукция, которую заказчик может реализовать сторонним покупателям по итогам выполнения работы. 6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса. 6.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы: 6.1.1. Опыт работы по тематике исследований (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.). 6.1.2. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков, арбитражные разбирательства). 6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих высшее образование, ученую степень, ученое звание). 6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие оборудования и аппаратуры для проведения работ, обеспеченность средствами вычислительной техники, наличие производственной базы, арендуемой или находящейся на балансе). 6.1.5. Знание местных условий субъектов Российской Федерации, в том случае если требуются проведение региональных исследований. 6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и обоснование необходимости привлечения соисполнителей: 6.2.1. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя. 6.2.2. Сведения об организации - соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail). 6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями. 6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ. 6.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя. 6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их привлечения. 6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы. 6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail). 6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.). Примечания. 1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации. 2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью. Приложение 4 Лот N 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Обследование рек и прибрежных акваторий с целью разработки схемы размещения хозяйств по воспроизводству водных биологических ресурсов". 1. Основание для проведения работ. По заказу Государственного комитета по рыболовству Российской Федерации требуется разработать схему размещения хозяйств по воспроизводству водных биологических ресурсов в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы". Основание для выполнения работы - постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. N 478 "О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы". Бесконтрольное освоение природных ресурсов Охотского моря в середине 90-х годов привело к подрыву сырьевой базы промышленности Курильских островов. Введенные в действие в 1995 - 2004 годах рыбоперерабатывающие предприятия общей мощностью 700 тонн готовой продукции в сутки в настоящее время загружены не более чем на 40 процентов. В сложившейся ситуации необходимость строительства сети предприятий по воспроизводству лососевых видов рыб (в первую очередь горбуши и кеты) очевидна. Современный уровень промыслового использования лососевых видов рыб находится на пределе возможного, а в отдельные годы промысловое изъятие превышало 90 процентов общей численности нерестовой популяции. Природные возможности стабильного, а не эпизодического увеличения численности популяции ценных видов рыб очень малы, что связано в первую очередь с ограниченными нерестовыми площадями на Курильских островах и проходным образом жизни лососевых видов рыб. Дальнейшая интенсификация промысла исключительно за счет естественного воспроизводства неизбежно приведет к подрыву запасов ценных видов рыб. Проблема искусственного рыборазведения решается медленно. На Курильских островах имеется только 6 лососевых рыборазводных завода (ЛРЗ), тогда как на соседних Японских островах функционируют более 300 заводов, выпускающих на морской нагул ежегодно около 2 млрд. экз. молоди кеты, горбуши и симы. Увеличение ресурсной базы Курильских островов в среднесрочной перспективе возможно путем создания сети государственных ЛРЗ, а в дальнейшем - путем строительства таких заводов за счет средств внебюджетных источников. 2. Цель и исходные данные на проведение работ. Целью работ является обследование нерестовых рек островов Парамушир, Шумшу, Итуруп и Кунашир для определения мест размещения ЛРЗ, выпуска и подращивания молоди, а также оценка возможности водообеспечения новых предприятий. В качестве приоритетной задачи следует рассматривать возможность оптимального сочетания естественного и искусственного воспроизводства лососевых на Курильских островах и снижение возможного негативного влияния заводских рыб на естественные популяции. Исходными данными на проведение работ являются материалы 1 этапа "Оценка и анализ потенциала водных биологических ресурсов Курильских островов", выполненного в 2007 году. На основании проведенных обследований и анализа архивных и литературных материалов выбраны нерестовые водоемы Курильских островов, предлагаемые в качестве потенциальных мест расположения новых ЛРЗ. Дальнейшие исследования проводятся на основании разработанной программы обследования водоемов, выбранных в качестве мест размещения ЛРЗ. Поскольку прохождение согласований на строительство новых ЛРЗ занимает 2-3 года, то рекомендуется при проведении дальнейших исследований ограничиться детальным обследованием 3-4 водоемов Курильских островов ежегодно, с подготовкой в течение каждого года обобщенных материалов к разработке рыбоводно-биологических оснований на строительство ЛРЗ для каждой реки. Кроме этого, целью работ является проведение обследования прибрежной акватории и прилегающей береговой территории с целью выявления участков, пригодных для культивирования ценных видов беспозвоночных и рыб. Подготовить перечень объектов марикультуры с учетом результатов обследования и дать предварительную оценку продуктивности выбранных участков. 3. Этапы работ. Работа выполняется в период с момента подписания контракта по 20 декабря 2010 года по следующим этапам: 1 этап: с момента подписания Заказчиком и Исполнителем контракта по 20 декабря 2008 года - организация и проведение полевых работ на островах Парамушир, Итуруп и Кунашир по гидрологическому обследованию водоемов; по скату молоди и возврату производителей в водоемах Курильских островов, по оценке кормовой базы для молоди лососевых в водоемах, а также конкурентных взаимоотношений молоди лососей с другими видами рыб. Обобщенные материалы к разработке рыбоводно-биологических обоснований на строительство лососевых рыборазводных заводов на о. Парамушир (1 завод); о. Итуруп (3-4 завода) и о. Кунашир (1 завод). Аналитическая обработка литературных источников по прибрежной акватории и прилегающей береговой территории Курильских островов с целью выявления участков, пригодных для культивирования ценных видов беспозвоночных и рыб. 2 этап: с 1 января 2009 года по 20 декабря 2009 года - организация и проведение полевых работ на Курильских островах по гидрологическому обследованию водоемов, по скату молоди и возврату производителей в водоемах Курильских островов, по оценке кормовой базы для молоди лососевых в водоемах и прибрежье, а также конкурентных взаимоотношений молоди лососей с другими видами рыб. Обобщенные материалы к разработке рыбоводно-биологических обоснований на строительство лососевых рыборазводных заводов на о. Шумшу (1 завод); о. Итуруп (3-4 завода) и о. Кунашир (1 завод). Оценка прибрежных акваторий (глубины, гидрологические показатели, гидробиологические характеристики - состав зоопланктона и бентоса) и характеристика береговой территории Курильских островов (включая возможность привлечения персонала, наличие инфраструктуры, энергообеспечения). Подготовка перечня объектов марикультуры с учетом результатов обследования и предварительная оценка продуктивности выбранных участков. 3 этап: с 1 января 2010 года по 20 декабря 2010 года - организация и проведение полевых работ на Курильских островах по гидрологическому обследованию рек, по скату молоди и возврату производителей в реках Курильских островов, по оценке кормовой базы для молоди лососевых в реках и прибрежье; характеристика пресноводной и прибрежной экосистем Курильских островов. Обобщенные материалы к разработке рыбоводно-биологических обоснований на строительство лососевых рыборазводных заводов на о. Итуруп (3-4 завода). Рекомендации по оптимальному сочетанию естественного и искусственного воспроизводства лососевых на Курильских островах и снижению возможного негативного влияния заводских рыб на естественные популяции. Предварительные рекомендации по размещению марикультурных хозяйств. 4. Основные требования к проведению работ. Исполнитель организует проведение полевых работ на островах Парамушир, Шумшу, Итуруп и Кунашир в период с момента подписания контракта до 1 ноября 2010 года. Материалы для исследования должны быть собраны в разные сезоны года. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя при реализации работ осуществляется путем проведения рабочих совещаний, обмена документами и другой необходимой информацией по электронной почте и факсимильной связи. Исполнитель вправе (по согласованию с Заказчиком) уточнить отдельные направления работы на стадии подготовки и заключения государственного контракта. Научно-технический уровень проводимых работ соответствует современному уровню исследований в плане постановки и решения задач, дифференцированных методических подходов, современного приборного оборудования, компьютеризации работ. Успешное выполнение проводимых исследовательских работ определяется использованием общепринятых методов ихтиологических исследований, классических и других адаптированных к объекту исследования методик. По итогам каждого года производится корректировка технического задания и календарного плана на последующий год с учетом полученных результатов. 5. Способ реализации результатов работ. На основании полученной информации по водоемам Курильских островов определяются оптимальные районы размещения ЛРЗ, видовой состав и объемы выпуска молоди воспроизводимых видов рыб; подготавливаются обобщенные материалы для разработки рыбоводно-биологических обоснований на строительство ЛРЗ для конкретных водоемов. Предварительные рекомендации по размещению марикультурных хозяйств используются в дальнейших исследованиях. 6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ. В результате выполнения работы Заказчику будет представлен следующий перечень документов: А) Ежегодно предоставляется письменный отчет. Отчет и прилагаемые к нему документы представляются в трех экземплярах в письменном и электронном виде и включает в себя: - описание водоемов, перспективных для строительства ЛРЗ, включающее гидрологический режим; оцененную площадь и состояние нерестилищ; видовой состав и численность захода производителей лососевых, а также их возрастной и размерный состав; - базы данных по размерному, возрастному и половому составу производителей лососевых разных видов, включающие образцы структуры чешуи и отолитов; - ежегодный анализ деятельности существующих ЛРЗ на о. Итуруп; - анализ кормовой базы и приемной емкости водоемов и прибрежья для молоди лососевых; - характеристика пресноводной и прибрежной экосистем Курильских островов для обоснования объемов выпуска молоди с ЛРЗ; - обобщенные материалы для разработки рыбоводно-биологических обоснований на строительство ЛРЗ для конкретных водоемов; - характеристика прибрежной экосистемы Курильских островов для определения возможности размещения марикультурных хозяйств. Б) Результаты исследований, оформленные в соответствии с предъявленными требованиями. В) Презентационный и информационный материал по основным результатам работы. После сдачи Заказчику результатов работы ежегодно оформляется подписание Сторонами акта сдачи-приемки работ. 7. Порядок рассмотрения и приемки работ. Заказчиком назначается Приемочная комиссия, с участием представителей Исполнителя, которая рассматривает отчеты по научно-исследовательской работе. 8. Технико-экономическое обоснование. Строительство новых ЛРЗ позволит увеличить выпуск покатной молоди горбуши и кеты на 400 млн. экз. При соблюдении требований биотехники и выпуска возвраты от выпущенной молоди могут составить 2-10%, что позволит ежегодно получать до 40 тыс. т продукции стоимостью более 3 млрд. руб. Затраты на строительство ЛРЗ окупятся через 5-6 лет после ввода их в эксплуатацию и первого выпуска молоди. Кроме этого, деятельность ЛРЗ позволит создать дополнительно несколько тысяч новых рабочих мест (рыбоводство, добыча, переработка и т.д.). Расчет эффективности марикультурных хозяйств можно будет сделать только после проведения исследований. Лот N 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Организация комплексных исследований сырьевой базы водных биологических ресурсов, разработка методов и способов добычи, переработки и реализации продукции с целью формирования продукции с высокой добавленной стоимостью на территории Курильских островов" 1. Исходные данные для выполнения работ На Курильских островах добыча и переработка рыбы и других объектов промысла является основной формой производственной деятельности местного населения. Целью настоящих научно-исследовательских работ является организация комплексных исследований сырьевой базы водных биологических ресурсов, разработка методов и способов их добычи, переработки и реализации продукции с целью формирования продукции с высокой добавленной стоимостью на территории Курильских островов. На основе результатов исследований будут приняты решения по инвестиционной политике в отношении развития береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры и выработке долгосрочной концепции устойчивого развития региона. К настоящему времени, несмотря на значительное количество научных рыбохозяйственных изысканий, проведенных научно-исследовательскими организациями Госкомрыболовства в районе Курильских островов, не удалось составить достаточно полного представления о состоянии морских биологических ресурсов. Даже наиболее масштабные научно-исследовательские работы по оценке состояния промысловых запасов, выполненные ВНИРО-СахНИРО-КамчатНИРО, в период 1992-2002 гг. в районе Курильских островов в рамках совместных российско-японских исследований, были проведены только за пределами территориальных вод России и только с тихоокеанской стороны Северных Курил, что повлекло за собой недоучет существенной части запасов гидробионтов, а промысловые запасы, распределенные на охотоморской стороне северных Курильских островов, не учитывались вовсе. К числу недоучтенных относятся запасы командорского кальмара, терпугов (одноперого и зайцеголового), камбал, морского окуня-клювача, трески, водорослей и пр. В целом состояние биоресурсов Курильских островов изучено недостаточно, а результаты исследований прошлых лет оказались в значительной степени устаревшими и не отражают современное состояние биологических ресурсов. Причин этому несколько: - отсутствие единой программы исследований; - недостаточность финансирования научных исследований; - невозможность проведения сырьевых исследований в охранных зонах у Северных Курил на фоне прекращения регулярных исследований биологии и динамики численности полуводных млекопитающих этого района в последние годы; - слабая заселенность островов и неразвитость инфраструктуры прибрежного рыболовства Курильских островов, исторически сложившаяся ориентация на экспедиционный промысел, а значит, отсутствие социального запроса на прибрежные ресурсные исследования. При этом акватории, прилежащие к Курильским островам, являются одними из самых богатых по видовому разнообразию и обилию морских биологических ресурсов в северо-западной части Тихого океана. Суммарная биомасса возможного улова водных биологических ресурсов на 2008 год в двух промысловых зонах, примыкающим к Курильским островам оценивается 0,72 млн. т. Очевидно, что вовлечение в промысел столь значительного объема биологических ресурсов имеет большое значение не только для развития экономики и социальной сферы прибрежных регионов Сахалинской области, но и для продовольственной безопасности Российской Федерации в целом. В структуре возможного улова у Курильских островов главенствующая роль принадлежит рыбным ресурсам, на долю которых приходится 54 % (391 тыс. т). Доля промысловых беспозвоночных составляет около 27 %, водорослей - 19 %. Из рыбных ресурсов наиболее многочисленными являются запасы океанических рыб, которые обитают в субтропических и тропических водах Японии и Кореи и подходят в пределы исключительной экономической зоны России только в период максимального прогрева вод - в августе - октябре, и преимущественно, в район Южных Курил. В настоящее время это, в первую очередь, сайра и анчоус. Их современный возможный улов оценивается на уровне 180 тыс. т. Начиная с 1990-х годов, промысел этих рыб был практически прекращен из-за слабой или недостаточно высокой рентабельности их лова, однако в последние годы промысел сайры оживился и в 2007 году российский вылов достиг рекордной величины 105 тыс. т. Упомянутые рыбы продолжают оставаться мощным резервом для рыболовства России. Важнейшим ресурсом является минтай, возможный улов которого сейчас составляет почти 69 тыс. т. Повсеместное снижение запаса этого объекта в Тихом океане началось с середины 1990-х годов и было вызвано, главным образом, глобальными климатическими изменениями и перестройками в структуре экологических систем, а также - не всегда рациональным промыслом. В последние годы, благодаря вступлению в запас ряда высокоурожайных поколений, наметилась и оформилась тенденция к восстановлению запасов минтая в Южно-Курильской и в особенности, в Северо-Курильской зонах - общий допустимый улов минтая по сравнению с 2003 годом, увеличился более чем вдвое. За последнее десятилетие существенно возросла биомасса северного одноперого терпуга, возможный улов которого оценивается в объеме более 40 тыс. т, из глубоководных рыб многочисленны макрурусы (до 20 тыс. т) и лемонема (5 тыс. т), а из лососевых - горбуша (свыше 40 тыс. т). Роль в потенциальном улове прочих донных, придонных и пелагических видов рыб (кета, навага, треска, камбалы, корюшки, бычки, красноперка, кунджа, палтусы, окуни, акулы, скаты, угольная) заметно ниже, хотя в сумме их общий допустимый улов составляет более 35 тыс. т. Из промысловых беспозвоночных ведущую роль играют головоногие моллюски, в частности, кальмары трех видов - командорский, тихоокеанский и Бартрама (183 тыс.т или 25,3 % совокупного потенциального улова), в то время как на всю группу беспозвоночных животных приходится всего 196 тыс. т. Крабы, креветки, двустворчатые и брюхоногие моллюски, иглокожие являются весьма ценными объектами промысла. Большинство видов из этих групп экспортируются в непереработанном виде на рынки стран Юго-Восточной Азии. В немалой степени снижению их запасов способствовал развившийся в последнее десятилетие браконьерский промысел этих животных. Все же, относительно более значимыми по величине являются ресурсы гребешков-хламисов района Северных Курил (2,8 тыс. т) и Кукумарии южных Курил (2,5 тыс. т) и морской еж южных Курил (6 тыс. т). На долю прочих 12 объектов промысла из беспозвоночных животных (крабы камчатский, стригун бэрди, равношипый, колючий, волосатый, креветка травяная, гребешок приморский, спизула сахалинская, трубачи, осьминоги, морские ежи, трепанг) приходится всего лишь около 4 тыс. т возможного улова, то есть, в среднем менее чем по 0,35 тыс. т на каждый из этих объектов рыболовства. В пределах Дальневосточных морей запасы водорослей, которые можно изымать у островов Курильской Гряды, являются наиболее заметными. Здесь сосредоточено почти 50 % от возможного улова этого ресурса. В последние годы промысел ламинариевых водорослей почти не ведется, ресурсы ежегодно возобновляются и остаются потенциально высокими. Возможный вылов водорослей в сырой массе оценивается на 2008 г, в 136 тыс. т, причем, на долю бурых водорослей приходится большая часть потенциального улова (124 тыс. т). Проведение комплексных рыбохозяйственных научно-исследовательских работ в рамках Программы позволит определить состояние запасов, методы и способы добычи, переработки и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, полученной с использованием современных технологий. В рамках Программы комплексные рыбохозяйственные научно-исследовательские работы до настоящего времени не проводились. Без проведения подобных исследований достижение намеченных в Программе натуральных показателей эффективности функционирования рыбопромышленного комплекса (в 2 раза), финансовых показателей (в 2,5 раза) и увеличение налоговой базы муниципальных бюджетов Курильских островов невозможно. Организацию комплексных исследований сырьевой базы, методов и способов добычи, переработки и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо провести в рамках Программы в 2008-2010 годах. Результаты этих научно-исследовательских работ дадут реальную отдачу повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса Курильских островов уже в 2009-2010 годах (на I этапе реализации Программы) в виде: расширения ассортимента вырабатываемой продукции, в том числе в мелкофасованной упаковке, готовой к употреблению; увеличения степени переработки сырья, внедрения методов полной утилизации отходов от переработки сырья; повышения эффективности производства путем увеличения степени загрузки действующих предприятий в межпутинный период, снижения удельных затрат, повышения качества и роста конкурентоспособности продукции. 2. Основание для выполнения работы Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (2007-2015 годы)" (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2006 года N 478. 3. Цель и задачи проведения работ Цель научно-исследовательских работ - разработка рекомендаций по расширению выпуска пищевой, кормовой и технической продукции и биологически активных добавок к пище на территории Курильских островов путем внедрения результатов комплексных исследований сырьевой базы водных биологических ресурсов, разработки методов, способов добычи, переработки и реализации продукции. Достижение цели научно-исследовательских работ должно быть обеспечено путем реализации следующих направлений: - поиск путей оптимального использования и глубокой переработки традиционных видов водных биоресурсов, составляющих основу сырьевой базы рыболовства; - оценка потенциально возможных способов использования в пищевых, технических и кормовых целях неиспользуемых и недоиспользуемых видов водных биоресурсов и способов их добычи (вылова); - поиск направлений реализации продукции с высокой добавленной стоимостью и потенциальных рынков потребления произведенной продукции. В процессе проведения научно-исследовательских работ должны быть решены следующие задачи: - организация и проведение морских исследований по оценке эксплуатируемых запасов водных биоресурсов, а также недоиспользуемых и малоизученных видов водных биоресурсов; - оценка состояния, тенденций изменения промысловых запасов морских биоресурсов вод Курильских островов; - сбор и анализ информации о методах и способах добычи (вылова) водных биоресурсов и разработка рекомендаций по наиболее эффективным способам добычи недостаточно используемых и неиспользуемых видов водных биоресурсов; - разработка рекомендаций по комплексному использованию водных биоресурсов вод Курильских островов; - разработка проектов технической документации на новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью за счет повышения их биологической ценности; - мониторинг показателей качества и безопасности сырьевых ресурсов вод Курильских островов; - получение информации о биохимическом составе мышц и внутренних органов водных биоресурсов, неиспользуемых и недостаточно используемых промыслом. Исходными данными для проведения работ должны быть результаты всех проведенных исследований в районе Курильских островов. 4. Этапы работ В рамках выполнения научно-исследовательских работ в 2008-2010 годах должны быть выполнены: исследования сырьевой базы водных биологических ресурсов; разработка методов и способов добычи, высокоэффективных безотходных технологий и реализации продукции в районе северных Курильских островов. В 2008 - должны быть проведены научно-исследовательские работы на шельфе и материковом склоне Курильских островов, в процессе которых необходимо: - выявить новые районы и недоиспользуемые объекты промысла, разработать рекомендации по расширению сырьевой базы; - оценить величины запасов промысловых объектов с помощью учетных съемок; - выявить сезонность распределения, а также качественный и количественный состав скоплений промысловых объектов; - обосновать оптимальное применение способов и орудий лова; - определить техно-химические характеристики малоизученных, недоиспользуемых и других объектов промысла; - изучить показатели безопасности малоизученных, недоиспользуемых и других объектов промысла (тяжелые металлы и пестициды); - изучить аминокислотный состав мышечной ткани малоизученных, недоиспользуемых и других объектов промысла; - заготовить образцы для технологических исследований (гонады кальмаров, водоросли, панцири ракообразных и др.). В 2009 году - продолжить научно-исследовательские работы по исследованию шельфа и материкового склона Курильских островов. В процессе работ необходимо: - выявить новые районы и недоиспользуемые объекты промысла, разработать рекомендации по расширению сырьевой базы; - оценить величины запасов промысловых объектов с помощью учетных съемок; - выявить сезонность распределения, а также качественный и количественный состав скоплений промысловых объектов; - обосновать оптимальное применение способов и орудий лова; - определить техно-химические характеристики малоизученных и недоиспользуемых и других объектов промысла; - изучить жирнокислотный состав липидов малоизученных и недоиспользуемых и других объектов промысла; - заготовить образцы для технологических исследований (гонады кальмаров, водоросли, панцири ракообразных и др.). В 2010 - продолжить научные исследования шельфа и материкового склона Курильских островов и подготовить заключительный отчет, в котором должно быть приведено: - описание новых районов, недоиспользуемых объектов промысла и даны рекомендации по расширению сырьевой базы; - оценки величин запасов промысловых объектов с помощью учетных съемок; - сезонность распределения, а также качественный и количественный состав скоплений промысловых объектов; - обоснование оптимального применение способов и орудий лова; - техно-химические характеристики и показатели безопасности малоизученных, недоиспользуемых и других объектов промысла Курильских островов; - результаты исследований биохимических показателей и пищевой ценности всех выявленных промысловых объектов и рекомендации по их переработке на пищевую, кормовую, техническую продукцию и биологически активные добавки к пище на Курильских островах; - экономический расчет по оптимизации структуры производственных затрат (соотношение постоянных и переменных расходов) за счет применения современных технологий переработки, расширения объема и ассортимента товарной продукции и полного использования исходного сырья; - обобщенный расчет возможного количества создаваемых рыбоперерабатывающих предприятий на территории Курильских островов включая оценку создаваемых рабочих мест, на основе выявления недоиспользуемых ресурсов и оптимизации их использования. Работа должна заканчиваться представлением заключительного отчета и акта сдачи-приемки работ. 5. Основные требования к проведению работ В ходе проведения морских исследований в период 2008-2010 годов в районе Курильских островов должны быть получены данные о состоянии и величине запасов водных биологических ресурсов, в том числе о: - биологии (видовой, размерный, половой составы) водных биоресурсов; - пространственной и временной динамике распределения водных биоресурсов в зависимости от условий среды; - состоянии и величине запасов водных биоресурсов. В процессе научно-исследовательских работ должны быть проведены: - анализ и оценка сезонной и межгодовой динамики распределения промысловых объектов в зависимости от условий среды; - оценка запасов промысловых видов рыб, промысловых беспозвоночных и водорослей; - работы по созданию банка данных показателей безопасности и пищевой ценности рыб, беспозвоночных и водорослей вод Курильских островов; - исследования по разработке рекомендаций по направлениям использования рыб, беспозвоночных и водорослей вод Курильских островов и технологии их переработки, обеспечивающие получение качественной и безопасной продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В ходе исследования на базе полученных первичных должны быть выполнены оценки вероятной динамики запасов морских биологических ресурсов в прибрежной зоне Курильских островов, даны рекомендации по их рациональному использованию и переработке, а также предложения по размещению на Курильских островах различных перерабатывающих предприятий в зависимости от видов сырья. Полученные данные и ожидаемые оценки биоресурсного потенциала прибрежной акватории и его динамики должны быть использованы при подготовке предложений по совершенствованию механизмов регулирования отношений в рыбохозяйственном комплексе Курильских островов. Работы выполняются с привлечением соисполнителей. Приложение N 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N______________ на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________ г. Москва "___"____________ 2008 г. Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству (далее - Госкомрыболовство России), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2007 N 733, и по доверенности от ___________ N _________, с одной стороны, и ______________________________________________________________ (полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ______________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании ___________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ______________________________________________________________________ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ) признанное ________________________________________ открытого конкурса (единственным участником/либо победителем) на выполнение в 2008 - 2010 годах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме ____________________ по лоту N___ (Протокол ______ от "__"______ 2008 г. N ___), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: _____________________________________________________________________. 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ______________0,00 руб. (__________________________________рублей), (цифрами) (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30 % от общей стоимости государственного контракта. 2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом. 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту. 4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта. 5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту. 7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной. 7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик вправе изменить цену контракта указанным образом. 8.2. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Госкомрыболовству России. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
