Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24.09.2008 № 203

     4.3. Оплата последнего этапа производится "Заказчиком" в месячный
срок после подписания приемного акта на судно.
     4.4. В случае,  если "Заказчик" не подписывает акт  сдачи-приемки
работ  или не направляет "Исполнителю" письменный мотивированный отказ
произвести платеж в срок, указанный в п. 4.2. настоящего контракта, то
работы "Исполнителя" считаются выполненными в срок, надлежащим образом
и подлежат оплате.
     4.5. В  случае  расторжения  настоящего  контракта  по инициативе
"Заказчика"  до  завершения  "Исполнителем"  полного   объема   работ,
"Заказчик"    оплачивает    "Исполнителю"   фактические   затраты   по
выполненному объему работ  на  дату  прекращения  действия  настоящего
государственного   контракта   с   оформлением   соглашения  сторон  в
установленном порядке.

                    5. Форсмажорные обстоятельства

     5.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  частичное  или
неполное  исполнение  обязательств  по  настоящему договору,  если оно
явилось  следствием  природных  явлений,  военных  действий  и  прочих
форсмажорных  обстоятельств  и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на неисполнение настоящего Контракта.
     5.2. Срок   исполнения   обязательств   по   настоящему  договору
отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого   действовали
форсмажорные  обстоятельства  и  имели  место  последствия,  вызванные
такими обстоятельствами.
     5.3. Обе  стороны  должны немедленно в трехдневный срок известить
письменно друг друга  о  начале  и  окончании  действия  обстоятельств
форсмажора,   препятствующих  выполнению  обязательств  по  настоящему
Контракту.
     5.4. Сторона,   ссылающаяся   на   форс-мажорные  обстоятельства,
обязана предоставить для их подтверждения необходимые документы.
     5.5. Если  форсмажорные  обстоятельства  или их последствия будут
длиться  более  трех  месяцев,  то  Стороны  должны   обсудить   меры,
необходимые для продолжения выполнения работ.
     Если Стороны не смогут договориться в течение  двух  месяцев,  то
каждая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

                       6. Приемка и наблюдение

     6.1. Приемка   работ   на   строящемся   судне  производится  ОТК
Исполнителя в соответствии с утвержденной технической документацией.
     6.2. Надзор  за  постройкой  судна  производится  соответствующей
инспекцией (филиалом) ФГУ "Российский морской Регистр  судоходства"  и
представителем  "Заказчика",  которые  осуществляют  приемку  работ  в
соответствии с установленным порядком и перечнем приемок.
     6.3. Затраты  по  надзору за строительством судна включены в цену
контракта.
     6.4. Приемо-сдаточные испытания судна производятся "Исполнителем"
в присутствии представителей "Заказчика"  и  представителей  инспекции
Российского   морского   Регистра  судоходства  (далее  -  Регистр)  в
соответствии с утвержденной "Заказчиком" программой.
     После завершения    приемо-сдаточных    испытаний    по    вызову
"Исполнителя"   производится   приемка   судна   приемной    комиссией
"Заказчика".
     6.5. Для ознакомления с судном,  участия в приемке  и  подготовке
судна к перегону и эксплуатации "Заказчик" не позднее,  чем за 15 дней
до предъявления судна к  приемо-сдаточным  испытаниям,  направляет  на
него  старший  комсостав  судна;  остальная часть команды прибывает по
вызову капитана,  но не позднее,  чем за  7  дней  до  начала  ходовых
испытаний.
     6.6. За  месяц  до  начала   приемо-сдаточных   испытаний   судна
"Исполнитель"  запрашивает  у "Заказчика" приказ о назначении приемной
комиссии.  Сроки  прибытия  приемной   комиссии   на   приемку   судна
согласовываются "Заказчиком" и "Исполнителем" в установленном порядке.
     6.7. "Заказчик" имеет право назначить до 2 (двух)  уполномоченных
представителей (далее - представители Заказчика),  которые будут иметь
право доступа на территорию "Исполнителя" - судоверфь в любое время  в
течение  рабочих  часов  с  целью  наблюдения и инспекции материалов и
качества работ.  В  случае  необходимости,  представители  "Заказчика"
должны   иметь   право   посещения  заводов  субподрядчиков  вместе  с
"Исполнителем".
     6.8. В  случае  возникновения  между  сторонами  любых  споров по
техническим аспектам,  такие споры должны передаваться на рассмотрение
Классификационного общества Регистра,  чье решение будет окончательным
и обязательным для обеих сторон.
     6.9. Регулярные  инспекции строительства судна должны проводиться
представителями Регистра,  наблюдающими представителями "Заказчика" на
протяжении  всего  периода строительства судна,  чтобы убедиться,  что
строительство  судна  проводится  должным  образом  в  соответствии  с
контрактом, спецификацией и чертежами.
     6.10. Для  осуществления  права   представителей   Заказчика   на
инспектирование  и наблюдение за строительством судна,  "Исполнитель",
за  свой   собственный   счет   обязан   предоставить   представителям
"Заказчика"  на  территории  "Исполнителя" отдельную рабочую комнату с
необходимым оборудованием,  телефоном и доступом к факсу и электронной
почте.

                          7. Особые условия

     7.1. Судно,  находящееся в постройке и оплачиваемое "Заказчиком",
является собственностью "Заказчика".  Право собственности  оформляется
"Заказчиком"  в  соответствии  с Кодексом торгового мореплавания после
сообщения  "Исполнителя"  о  закладке  киля  судна,   или   выполнения
соответственного объема работ по строительству судна.
     7.2. Ни  одна  из  сторон  не  имеет  права  передавать  права  и
обязанности,   установленные   настоящим   государственным  контрактом
третьим лицам без  письменного  согласования  сторон,  за  исключением
соответствующих решений Правительства Российской Федерации.
     7.3. В случае возникновения разногласий  между  "Исполнителем"  и
"Заказчиком"  в  вопросах качества работ или используемых материалов и
по другим техническим пунктам,  решение инспектора  Регистра  является
окончательным и обязательным для обеих сторон.
     7.4. Все   дополнения   и    изменения    настоящего    контракта
действительны  только  в том случае,  если они составлены в письменной
форме и  подписаны  должным  образом  уполномоченными  представителями
обеих сторон.
     7.5. Выполнение   дополнительных   работ,   не    предусмотренных
настоящим контрактом и спецификацией к нему, осуществляется только при
условии подписания сторонами дополнительного  соглашения  относительно
стоимости  дополнительных работ и соответствующего переноса сроков,  а
также  при   условии   возможности,   необходимости   их   выполнения,
практической пользы и уместности с учетом стадии строительства судна.
     7.6. Любое замечание  или  уведомление  в  связи  с  условиями  и
положениями  контракта,  направляется  посредством факсимильной связи,
если иное не предусмотрено  контрактом.  Датой  отправления  документа
является дата,  указанная в протоколе факсового аппарата. Уведомления,
отправленные заказной почтой или курьером,  считаются принятыми в день
получения,   что   подтверждается   соответствующей   подписью   лица,
принимающего уведомление.
     7.7. При  окончательной  передаче  судна  "Исполнитель"  передает
"Заказчику" подготовленные за его счет следующие документы:
     7.7.1. сертификат Регистра, подтверждающий принятие судна;
     7.7.2. сертификат  "Исполнителя",   подтверждающий,   что   судно
построено  в  соответствии  со  спецификацией и чертежами,  переданной
"Заказчиком" технической документацией.

                             8. Гарантии

     8.1. "Исполнитель"    гарантирует    "Заказчику"    обусловленное
технической   документацией  и  настоящим  государственным  контрактом
качество  судна  в  течение ________ месяцев  после  даты   подписания
приемного акта.
     8.2. В период гарантийного срока "Исполнитель" обязуется за  свой
счет устранить выявившиеся в процессе эксплуатации дефекты на судне и,
соответственно,  продлить  по  требованию  "Заказчика"  срок  гарантии
вышедшего  из строя оборудования (имущества).  При обнаружении дефекта
производственного   характера   вызов   представителя    "Исполнителя"
обязателен.
     8.3. За   поломки   и   повреждения   по   причине   неправильной
эксплуатации   или  обслуживания  судна  "Заказчиком",  подтвержденных
двухсторонним актом, "Исполнитель" ответственности не несет.
     8.4. Все рекламации предъявляются "Исполнителю" в письменном виде
с приложением  рекламационного  акта  в  2-х  экземплярах,  в  котором
указываются наименование дефектных изделий,  их тип и заводской номер,
характер дефекта и  предполагаемая  причина  его  возникновения,  дата
обнаружения и требования "Заказчика".
     8.5. В срочных случаях и в зависимости от месторасположения судна
в момент обнаружения дефекта,  "Заказчик" имеет право устранить дефект
самостоятельно  или  привлечь  другую  компанию  по  его  собственному
усмотрению для устранения очевидного дефекта за счет "Исполнителя", по
согласованию  с  ним.  "Исполнитель"  имеет  право   направить   своих
представителей  за  свой  счет  для выявления причин дефекта на месте,
координации объема ремонтных работ и их стоимости.
     8.6. Причины  и  время дефекта или повреждения,  а также время их
обнаружения должны быть подтверждены инспектором Регистра.
     8.7. В  случае  возникновения  споров  или  разногласий по поводу
дефектов,   заключение   сделанное   инспектором   Регистра   является
окончательным документом, подтверждающим вышеупомянутые претензии.
     8.8. Все расходы, связанные с привлечением инспектора Регистра, а
также   дорожные   расходы   и   счета   за   проживание  в  гостинице
представителей "Исполнителя",  относятся  на  счет  виновной  стороны.
"Исполнитель" обязан присутствовать при инспекциях,  если он не заявит
о своем отказе, подтвержденным в письменном виде.
     8.9. "Заказчик"  с письменного согласия "Исполнителя" имеет право
выполнить гарантийный ремонт не на верфи "Исполнителя",  а  на  другом
судоремонтном  заводе.  В  этом случае "Исполнитель" должен возместить
затраты   по   стоимости   ремонтных   работ,   согласованные    между
"Исполнителем", "Заказчиком" и судоремонтным заводом.

                      9. Ответственность сторон

     9.1. "Заказчик" обеспечивает финансирование строительства судна в
соответствии с календарным планом (Приложение N 2).
     9.2. "Исполнитель"  отвечает  за исполнение своих обязательств по
государственному  контракту  своим  имуществом,   активами   и   всеми
денежными  средствами  на счетах в банках и других финансово-кредитных
учреждениях,  на которые в случае полного или частичного  неисполнения
обязательств  по  настоящему  государственному  контракту  может  быть
обращено  взыскание   по   действующему   законодательству   в   сумме
фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим
государственным контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки.
     9.3. В  случае просрочки исполнения "Исполнителем" обязательства,
предусмотренного  данным  контрактом  "Заказчик"  вправе   потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется
за каждый день просрочки исполнения  обязательства,  начиная  со  дня,
следующего   после   дня  истечения  установленного  контрактом  срока
исполнения  обязательства.  Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней)
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.

                    10. Порядок разрешения споров

     10.1. Все   споры   и   разногласия,  возникающие  по  настоящему
государственному контракту,  будут разрешаться путем переговоров между
сторонами.
     10.2. В  случае  невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров,  они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
установленном российским законодательством порядке.

             11. Срок действия государственного контракта

     11.1. Государственный  контракт  вступает  в   силу   с   момента
подписания  его  сторонами и действует до окончания выполнения работ и
завершения расчетов по государственному контракту.
     11.2. Действие настоящего государственного контракта прекращается
в случаях:
     - полного   завершения   сторонами   принятых   обязательств   по
настоящему государственному контракту;
     - уведомления   одной   стороны  об  обстоятельствах,  являющихся
основанием   для   обеих   сторон    считать    действие    настоящего
государственного  контракта  прекращенным  и  согласия другой стороны,
оформленного  в  установленном  настоящим  государственным  контрактом
порядке.
     11.4. Настоящий  государственный  контракт   составлен   в   двух
экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу для "Заказчика" и
"Исполнителя".

         12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты




                                          Приложение N 1
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_________ 2008 г.


                            ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
                 на выполнение работ по строительству
                 судна для мониторинга проекта 6285М

----------------------------------------------------------------------
         Наименование предмета           |Количество|Контрактная цена,
                                         |   (ед.)  |  рублей с НДС
----------------------------------------------------------------------
Судно для мониторинга проекта 6285М.         1 ед.
Класс Российского морского Регистра
судоходства КМ*ЛУ1 II рыболовное.
----------------------------------------------------------------------


Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2008 г.                     "___"________ 2008 г.

                                          Управление:
                                          __________________
                                          (должность)




                                          Приложение N 2
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_________ 2008 г.


                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
  выполнения работ по постройке судна для мониторинга проекта 6285М


----------------------------------------------------------------------
   |        Наименование работ       |Удельное|   Срок   | Стоимость
   |                                 |значение|выполнения|работ с НДС,
   |                                 |  в %   |  работ   | тыс. руб.
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 1.|Приобретение комплектующего      |        |          |
   |оборудования и механизмов по     |        |          |
   |согласованному сторонами графику |        |          |
   |поставки оборудования            |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 2.|Приобретение материалов          |        |          |
   |согласованному сторонами графику |        |          |
   |поставки материалов              |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 3.|Разработка рабочей и             |        |          |
   |технологической документации на  |        |          |
   |строительство судна              |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 4.|Обработка металла, изготовление  |        |          |
   |деталей корпуса                  |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 5.|Окончание сборки и сварки корпуса|        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 6.|Окончание монтажа механизмов и   |        |          |
   |оборудования                     |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 7.|Окончание монтажа систем и       |        |          |
   |трубопроводов                    |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 8.|Окончание изолировочных работ,   |        |          |
   |зашивки помещений                |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
 9.|Окончание электромонтажных работ |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
10.|Спуск на воду, достроечные работы|        |          |
   |на плаву                         |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
11.|Приемо-сдаточные испытания.      |        |          |
   |Сдача судна Заказчику            |        |          |
---|---------------------------------|--------|----------|------------
   |ИТОГО:                           |  100   |          |
----------------------------------------------------------------------

Итого: ___________________________________ рублей (с учетом НДС).


Исполнитель:                              Заказчик:

__________________                        __________________
(должность)                               (должность)

__________________ (Ф.И.О.)               __________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.

"___"________ 2008 г.                     "___"________ 2008 г.

                                          Управление:
                                          __________________
                                          (должность)




                                          Приложение N 3
                                          к государственному контракту
                                          N
                                          от "___"_________ 2008 г.


                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

      на постройку судна для мониторинга проекта 6285М для нужд
                Федерального агентства по рыболовству


Основание для выполнения работ - _____________________________________
(Указывается полное название документа (документов), на основании
которого производится работа, сроки ее начала и окончания.)

Наименование работ - постройка судна для мониторинга проекта 6285М для
нужд Федерального агентства по рыболовству.

Назначение судна -

Архитектурный тип судна ______________________________________

Класс судна Российского морского регистра судоходства
______________________________________________________________________

Автономность плавания:

по топливу, сут. _________________
по провизии и пресной воды, сут. _______________

Дальность плавания  при  экономической  мощности  главного  двигателя,
миль ______________

В грузовом трюме разместить:

Основные характеристики
Главные размерения:
Длина наибольшая, м                     __________
Длина расчетная, м                      __________
Ширина, м                               __________
Высота борта, м                         __________
Осадка судна по грузовую марку, м       __________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________
Скорость хода  на  глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при
водоизмещении по грузовую марку, узл. ________________
Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра _______
_____________________________________________________________________.
Мореходные качества должны обеспечивать эксплуатацию судна на промысле
при волнении моря до ____________ баллов включительно.

Общее расположение и архитектура _____________________________

Комплектация и размещение экипажа
Общее количество спальных мест ________________________
Размещение команды и научной группы:
одноместные каюты _____________________________________
двухместные каюты _____________________________________
трехместные каюты _____________________________________

Предотвращение загрязнения окружающей среды __________________
Корпус _______________________________________________________
Дельные вещи _________________________________________________
Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений ________

Судовые устройства
Рулевое ________________________________________________________
Якорное ________________________________________________________
Швартовно-буксирное ____________________________________________
Спасательное ___________________________________________________
Мачтовое _______________________________________________________
Леерное ________________________________________________________
Грузовое _______________________________________________________
Промысловое ____________________________________________________

Судовые системы ________________________________________________

Энергетическая установка
Главный двигатель ______________________________________________
Редуктор _______________________________________________________
Дизель-генераторы ______________________________________________
Валопровод и движитель _________________________________________
Системы энергетической установки _______________________________

Электроэнергетическая система __________________________________

Автоматизация __________________________________________________

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование
Радиооборудование ______________________________________________
Средства навигации и рыбопоиска ________________________________

Специальное оборудование
Научно-исследовательское и специальное оборудование ____________
________________________________________________________________
Лабораторные  помещения - описание  лабораторий  и  других  помещений,
предусмотренных  на судне,  для выполнения научных и исследовательских
работ с указанием их расположения, площадей и оборудования.

Снабжение и запчасти ___________________________________________

Срок предоставления  исполнителем  гарантий   качества   работ   (срок
гарантийного обслуживания) ___________________________ месяцев.