|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 20.05.2009 № 4011.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта. 1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю ______________0,00 руб. (________________________________рублей), (цифрами) (сумма прописью) согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок. 2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30 % от общей стоимости государственного контракта. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. 3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет исполнителя по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом. 3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта. 3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. 3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. 3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту. 4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом. 4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей). 4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. 4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. 4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов. 4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. 4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. 4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. 4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ. 4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. 4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. 4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта. 5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего государственного контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки. 5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон, расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта. 5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ. 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. 5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. 5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 6.1. Результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР) принадлежат исполнителю. Порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. 6.3. Исполнитель обязан по требованию Заказчика представить ему или/и указанным лицам безвозмездную простую лицензию на использование результатов, полученных при выполнении НИОКР (этапов НИОКР) по настоящему государственному контракту. 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту. 7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной. 7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет. 7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству. 8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 8.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"_________ 2009 г. 9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН ________________, л/с ________________, р/с ________________, КПП ________________, БИК ________________, Исполнителя: ____________________ 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются: 1) Техническое задание на _________ листах 2) Календарный план на ________ листах 3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями). Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) _________________ А.А.Крайний (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "__"____________ 2009 г. __________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________________(ФИО) (подпись) Приложение N 1 к государственному контракту ____________________________ (сокращенное наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2009 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: __________________________ 1. Основание для проведения работ 2. Цель и исходные данные на проведение работ 3. Этапы работ 4. Основные требования к проведению работ 5. Способ реализации результатов работ 6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ. 7. Порядок рассмотрения и приемки работ 8. Технико-экономическое обоснование Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) _________________ А.А.Крайний (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "__"____________ 2009 г. __________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________________(ФИО) (подпись) Приложение N 2 к государственному контракту ____________________________ (сокращенное наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2009 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ________________________________ Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по |Результаты работ п/п| (этапов работ) | начала |окончания|контракту| | | этапа | этапа | руб. | ---|--------------------|--------|---------|---------|---------------- I | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) _________________ А.А.Крайний (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "__"____________ 2009 г. __________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________________(ФИО) (подпись) Приложение N 3 к государственному контракту ____________________________ (сокращенное наименование организации) N ______________ от "__"_________ 2009 г. ПРОТОКОЛ согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме:______________________________________________________________ (наименование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика руководитель Федерального агентства по рыболовству Крайний Андрей Анатольевич, и от лица Исполнителя ______________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., полное наименование организации, сокращенное наименование организации) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сумме _______________ 0,00 руб. (цифрами) (__________________________ рублей) (сумма прописью) в том числе по этапам работ: ---------------------------------------------------------------------- Номер этапа работ | Дата начала | Дата окончания | Сумма этапа работ | этапа | этапа | (руб.) -------------------|-------------|----------------|------------------- | | | -------------------|-------------|----------------|------------------- | | | -------------------|-------------|----------------|------------------- Всего: | | | ---------------------------------------------------------------------- К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками. НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта. Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) _________________ А.А.Крайний (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "__"____________ 2009 г. __________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________________(ФИО) (подпись) Приложение N 1 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. СМЕТА ЗАТРАТ на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: _______________________ ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей | Всего | Сумма этапа (руб.) | расходов |(руб.) |----------------------------------- | | | I этап| II этап| III этап| IV этап ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 1 |Материалы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 2 |Фонд оплаты труда | | | | | |(ФОТ) | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 3 |Отчисление на | | | | | |социальные нужды | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 4 |Прочие прямые | | | | | |расходы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 5 |Накладные расходы | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 6 |ИТОГО: себестоимость | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 7 |Прибыль | | | | | |(рентабельность %) | | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 8 |Сторонние организации| | | | | ----|---------------------|-------|-------|--------|---------|-------- 9 |ВСЕГО: контрактная | | | | | |цена | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: _________________________ ________________________ (Должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Приложение N 2 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. РАСЧЕТ контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ________________________________________________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование статей затрат |На планируемый период -----|------------------------------------------|--------------------- 1| | Материалы | --|--|------------------------------------------|--------------------- 2| | Спецоборудование | --|--|------------------------------------------|--------------------- 3| | Фонд оплаты труда (ФОТ) | --|--|------------------------------------------|--------------------- 3| 1| Основная заработная плата (ОЗП) | 3| 2| Дополнительная заработная плата | 3| 3| Текущее премирование | --|--|------------------------------------------|--------------------- 4| | Отчисление на социальные нужды | --|--|------------------------------------------|--------------------- 4| 1| Фонд социального страхования | 4| 2| Медицинское страхование | 4| 3| Обязательное социальное страхование | | | от несчастных случаев | 4| 4| Пенсионный фонд | --|--|------------------------------------------|--------------------- 5| | Прочие прямые расходы | --|--|------------------------------------------|--------------------- 5| 1| Командировочные расходы | 5| 2| Затраты на связь | 5| 3| Прочие расходы | --|--|------------------------------------------|--------------------- 6| | Накладные расходы | --|--|------------------------------------------|--------------------- 6| 1| Амортизация | 6| 2| Налоги, сборы, платежи и другие | | | отчисления | 6| 3| Прочие расходы | --|--|------------------------------------------|--------------------- 7| | ИТОГО: себестоимость | --|--|------------------------------------------|--------------------- 8| | Отчисления во внебюджетные фонды | нет --|--|------------------------------------------|--------------------- 9| | Прибыль (рентабельность %) | --|--|------------------------------------------|--------------------- 10| | НДС | --|--|------------------------------------------|--------------------- 11| | Сторонние организации | --|--|------------------------------------------|--------------------- 12| | ВСЕГО: контрактная цена | --------------------------------------------------------------------- Исполнитель: _________________________ ________________________ (Должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Приложение N 3 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. РАСЧЕТ затрат на материалы по теме: _________________________________________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Материалы |Ед. изм.| Кол-во | Цена за ед. | Сумма (руб.) | | | | (руб.) | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---|------------------|--------|--------|-------------|--------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Исполнитель: _________________________ ________________________ (должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Приложение N 4 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. РАСЧЕТ затрат на заработную плату по теме: _________________________________________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N |Занимаемая должность |Оклад (руб.) |Надбавки |Численность |Кол-во | | |(коэфф.) | |месяцев ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- | | | | | ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- | | | | | ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- | | | | | ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- | | | | | ---|---------------------|-------------|---------|------------|------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Основная зарплата Средняя зарплата Чел/мес. Исполнитель: _________________________ ________________________ (Должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Приложение N 5 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. РАСЧЕТ затрат на командировки по теме: _________________________________________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Пункт |Кол-во|Кол-во |Стоимость|Суточные|Квартирные|Сумма | командировки | дней |человек|проезда в| (руб.) | (руб.) |(руб.) | и цель | | |оба конца| | | | назначения | | | | | | ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ | | | | | | | ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ | | | | | | | ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ | | | | | | | ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ | | | | | | | ---|--------------|------|-------|---------|--------|----------|------ | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Исполнитель: _________________________ ________________________ (Должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Приложение N 6 к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту ____________________________________ (сокращенное наименование организации) N ________________ от "__"_____________ 2009 г. РАСЧЕТ по работам выполняемыми соисполнителями по теме: _______________________________________________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Полное наименование | Наименование | Срок | Сумма | организации соисполнителя | выполняемых | выполнения | (руб.) | | работ | | ---|---------------------------|--------------|------------|---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---|---------------------------|--------------|------------|---------- | | | | ---|---------------------------|--------------|------------|---------- | | | | ---|---------------------------|--------------|------------|---------- | | | | ---|---------------------------|--------------|------------|---------- | | | | ---|---------------------------|--------------|------------|---------- | | | | ---------------------------------------------------------------------- Всего: Исполнитель: _________________________ ________________________ (Должность, сокращенное (должность руководителя наименование организации) ответственного структурного подразделения _______________ (Ф.И.О.) Росрыболовства) (подпись) _____________________ (ФИО) М.П. (подпись) "__"________ 2009 г. Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика АКТ N __ сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N _________ от "__"__________ 2009 г. ЭТАП N __ по теме: _____________________________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ______________________________________________________________________ (должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица) с одной стороны, и представитель Заказчика в лице руководителя Федерального агентства по рыболовству Крайнего Андрея Анатольевича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена. Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Контрактная цена ____________ руб. (сумма прописью) (цифрами) Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. (сумма прописью) (цифрами) Годовая сумма аванса составила ____________ руб. (сумма прописью) (цифрами) Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью) (N текущего этапа) (цифрами) Сумма ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью) (N текущего этапа) (цифрами) Следует к перечислению ____________ руб. (сумма прописью) (цифрами) Отчет по государственному контракту N ______ на ____ стр. принят. ________________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) _____________________ (ФИО) (подпись) Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись) (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г. СОГЛАШЕНИЕ N ____ об изменениях к государственному контракту N _____ от "__"______ 2009 г по теме: "________________________________________________________" Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ (полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица) в лице ____________________________________________________________, (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не заполняется) действующего на основании _________________________________________, (для юридических лиц - Устав, доверенность; ____________________________________________________________________ для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) с другой стороны, заключили между собой следующее соглашение по государственному контракту N _____________. В связи с возникшей в процессе работы необходимостью ______________________________________________________________________ (основание для соглашения) сумма государственного контракта увеличивается на __________ 0,00 руб. (цифрами) (_________________ руб. 00 коп.). (сумма прописью) Срок действия контракта по "__"____________ 2009 г. Общая стоимость работ по государственному контракту, подлежащих выполнению Исполнителем, составит _______________ 0,00 руб. (____________________________ руб. 00 коп.) (сумма прописью) со следующей разбивкой по этапам: Этап 1 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб. Этап 2 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб. Этап 3 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб. Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИКА: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН __________________, л/с __________________, р/с __________________, КПП __________________, БИК __________________. ИСПОЛНИТЕЛЯ: _______________________ Приложения: 1. Техническое задание на _____ листах 2. Календарный план на ________ листах 3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ. 4. Исполнитель: Заказчик: _________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству _______________ (Ф.И.О.) ________________ А.А.Крайний (подпись) М.П. М.П. "__"________ 2009 г. "___"___________ 2009 г. __________________ (должность руководителя ответственного структурного подразделения Росрыболовства) ______________________(ФИО) (подпись) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
