|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2009 № 522ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 16 июня 2009 года Москва N 522 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 606, по направлению "Строительство флота для государственных нужд" п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2009-2010 гг. по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 2. Утвердить конкурсную документацию по размещению на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1 к настоящему приказу. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В.Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке. 4. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Г.Березняк), Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А.Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) осуществлять оплату по государственному контракту в соответствии с утвержденным к нему календарным планом. 6. Считать утратившим силу приказ Росрыболовства от 2 октября 2007 г. N 426 "О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007-2010 гг." 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Приложение 1 к приказу Росрыболовства от 16.06.2009 г. N 522 Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству Извещение о проведении открытого конкурса 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: А[email protected] Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Объем выполняемых работ - в соответствии с Проектноконструкторской документацией и Техническим заданием на выполнение работ, указанным в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. Наименование работ (наименование лота), срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота (название темы) | Сроки | Начальная лота | | выполнения | (максималь- | | работ | ная) цена | | | контракта, | | | тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Выполнение в 2009-2010 гг. работ С момента 70 000,0 по строительству судна для заключения транспортировки молоди проекта государст- 21740М для нужд Федерального венного агентства по рыболовству контракта - до 30 сентября 2010 года ---------------------------------------------------------------------- 7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству предоставляется на бумажном носителе по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается. 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 3 августа 2009 г. 14 ч. 30 мин. (время московское) Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 14 августа 2009 г. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 21 августа 2009 г. 9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству 1. Общие положения. 1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству в (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Предмет государственного контракта: выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению. 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы: 1) фирменное наименование (наименование) сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 5) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации; 6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (документ, подтверждающий одобрение крупной сделки уполномоченным органом управления юридического лица в случае подачи заявки на участие в открытом конкурсе с начальной ценой составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") в оригинале без нотариального удостоверения) (для юридических лиц); Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа вправе представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник вправе представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой. Предложения о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных копий. 2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. 2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей. 2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе. 2.9. При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12. Все листы заявки, все листы тома заявки, представленные участниками размещения заказа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. 3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии с техническим заданием, изложенным в приложении 4 Конкурсной документации. 3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 4. Цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ 4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: по лоту N 1 - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 коп. 4.2. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации. 4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета. 5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота). 5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на перегон судна в порт г. Хабаровска, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число, прописанное словами. 5.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. 6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ. 7.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации. 8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются. 8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть: направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству; передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 01 июля 2009 года Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 3 августа 2009 года. 8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени. 8.7. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика). 8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Расходы на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса; 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Привлечение соисполнителей. Участник размещения заказа может для оказания услуг оказания услуг по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке: - Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе. Заявление об отзыве заявки на участие, в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие, в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке: 12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М нужд Федерального агентства по рыболовству _____ (регистрационный номер заявки)". 12.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации. 12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса). 12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации. 12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 12.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе. 12.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом. 12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации. 13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 13.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Публично 3 августа 2009 года в 14.30 Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа. 14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее, чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие, в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. 14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. 15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе. 15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктами 2 - 4 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. 15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение, которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 11 Закона о размещении заказов; 3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 1. Качество работ и квалификация участника конкурса - 20 %; 2. Цена контракта - 60 %. 3. Срок выполнения контракта - 20 %. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 17 Конкурсной документации. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям: ---------------------------------------------------------------------- N | Подкритерии оценки |Кол-во п/п| |баллов | | T(k) ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Приложено максимальное количество выполненных контрактов 20/0 среди всех заявок участников размещения заказа/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов. (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных 10/0 контрактов среди всех заявок/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Наличие (отсутствие) сертификата ГОСТ P ISO9001; 15/0 (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.4. Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.5. Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 10/0 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации) ---------------------------------------------------------------------- 1.6. Отсутствие/наличие у участника размещения заказа 5/0 задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.7. Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала) - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах: от 0 до 500 тыс. руб. включительно 0 от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно 5 от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно 10 более 1,5 млн. руб. 15 ---------------------------------------------------------------------- Итого: 85 ---------------------------------------------------------------------- Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа. В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов. Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 85. 16.1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 30 сентября 2010 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 17.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена государственного контракта" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей минимальную цену государственного контракта среди всех заявок участников открытого конкурса, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере снижения цены государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 17.3. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель Sk в соответствии со следующей формулой: T(k) S(k) = 0,6 * C(k) + 0,2 * ---- + 0,2 * M(k) 85 где: C(k) - балльная цена государственного контракта k-ой заявки на участие в открытом конкурсе; T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа"; M(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ". В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k) В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе. 17.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. 17.5. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации. 18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5 % (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства. в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе. 18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются: в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса; в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер; участнику открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса; победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях: уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта; уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта. 18.5. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта. 19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30 % (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 19.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном Конкурсной документацией. 19.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 19.7. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. 19.8. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19.9. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 19.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта. 20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 20.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6). 20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 20.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 20.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 20.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта. Государственный контракт является единым для каждого лота и заключается по каждому лоту отдельно. Приложение 1 к Конкурсной документации ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _______________________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Предложение по цене контракта по:_____________________________ 4. Предложение по срокам выполнения работ: ___________________________ 5. ИНН ______________________ 6. Банковские реквизиты: _________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято. В случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ __________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. (при наличии) "___"___________ 2009 г. Приложение 2 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-30 ч. (время московское) 03 августа 2009 года | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | | | __________________________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-30 ч. (время московское) 03 августа 2009 года | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | __________________________________________________________________ | | _____________________________ | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Конкурсной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству Участник размещения заказа должен представить описание работ по строительству в 2009-2010 гг. судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. Наименование работ - строительство в 2009-2010 гг. судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. Область применения: - транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов; - проведение научно-исследовательских работ. Целью работ является строительство, перегон и сдача Заказчику судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1. Выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству на основании исходных технических требований, разработанных на их основе и утвержденного Заказчиком технического задания на проектирование, утвержденного технического и рабочего проектов, согласованных Заказчиком и одобренных Российским морским Регистром судоходства. При выполнении проектно-конструкторских работ должны быть разработаны комплекты документации в стандартах "Единой системы конструкторской документации". 2. Испытания и сдача судна Заказчику выполняются в объеме разработанных Исполнителем, одобренных Российским морским Регистром судоходства и согласованных Заказчиком по программе и методикам на проведение испытаний. 3. Требования к страхованию ответственности по контракту, судна в постройке и ответственности по гарантийным обязательствам. 3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования: - банкротства Исполнителя; - стихийных бедствий; - непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя; - принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности; - неумышленных действий работников Исполнителя; - нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя. Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения государственного контракта, по этапам строительства судна. Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту. 3.2. Исполнитель обязан за свой счет застраховать строящиеся суда от рисков: гибели, повреждения, включая расходы по спасанию судна; скрытых дефектов конструкций судна, включая ошибки проекта; загрязнения окружающей среды; ответственности при столкновении судов; ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в размере полной действительной стоимости строящегося объекта, в период его строительства с момента закладки киля до момента сдачи судна Заказчику. 3.3. Исполнитель обязан застраховать ответственность по исполнению гарантийных обязательств в период после сдачи судов Заказчику до окончания гарантийного периода. 3.4. Существенные условия договоров страхования должны быть согласованы с Заказчиком. Копия страхового полиса (полисов) должна быть представлена Заказчику с целью подтверждения надлежащего страхового обеспечения рисков по контракту и строящемуся судну в соответствии с настоящим пунктом 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДНУ 1. Назначение 1.1. Транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов. 1.2. Проведение научно-исследовательских работ. 2. Общесудовая часть 2.1. Правила и нормы проектирования. Судно должно соответствовать одобренному Российским морским Регистром судоходства (далее Регистр) техническому проекту судна 21740М. 2.2 Тип и класс судна. 2.2.1. Архитектурный тип - морское, стальное однопалубное судно с баком, рубкой в средней части, с кормовым расположением машинного отделения, одновинтовое дизельное, с винтом фиксированного шага. 2.2.2. Класс судна - судно соответствует классу Российского морского Регистра судоходства : КМ * RIAUT3 Fishing vessel рыболовное 2.3. Автономность и дальность плавания. Автономность плавания по запасам топлива - 20 суток, по запасам провизии и пресной воды - 10 суток. 2.4. Грузовой трюм. Грузовой трюм должен обеспечивать размещение в нем емкостей для транспортировки молоди осетровых, общей вместимостью 50 м. 2.5. Главные размерения, водоизмещение, мореходность 2.5.1. Главные размерения в м: Длина наибольшая 26,86 Длина расчетная 23,95 Ширина расчетная 7,6 Высота борта 4,14 Осадка по грузовую марку от ОП 3,08 Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку 320 т. 2.5.2. Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку должна быть не менее 10 узл. 2.5.3. Остойчивость судна - в соответствии с требованиями Регистра к судам ограниченного I района плавания. 2.5.4. Мореходные качества судна должны обеспечить возможность его эксплуатации при волнении моря до 4 баллов включительно. 3. Общее расположение и архитектура 3.1. На палубе бака разместить жилые, служебные помещения и ходовую рубку. 3.2. На верхней палубе в нос от средней части разместить жилые и служебные помещения. В корму от средней части расположить ихтиологическую лабораторию, шахты вентиляции и газовыхлопов главного и вспомогательных дизелей. 3.3. В трюме в нос от средней части судна разместить грузовой трюм с живорыбными цистернами, рядом предусмотреть биохимическую лабораторию и вспомогательное помещение. В корму - расположить машинное отделение. 3.4. В верхней палубе предусмотреть люки для погрузки-выгрузки молоди осетровых. 4. Комплектация и размещение экипажа 4.1. Предусмотреть размещение на судне экипажа в количестве 9 человек, в том числе научная группа - 4 человека. 4.2. Для размещения экипажа на верхней палубе предусмотреть две двухместные и одну трехместную каюты, на палубе бака две одноместные каюты. 4.3. На верхней палубе оборудовать душевую, санузлы и умывальную общего пользования. На палубе бака одноместные каюты оборудовать индивидуальными умывальниками и предусмотреть общую душевую. 5. Предотвращение загрязнения окружающей среды 5.1. Предусмотреть средства для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и сточными водами в течение рейса. 6. Корпус 6.1. Материал и прочность корпуса судна Корпус судна должен быть сварным, выполненным по поперечной системе с постоянной шпацией 500 мм по всей длине из судостроительной стали, произведенной под надзором Регистра, нормальной и повышенной прочности категорий А, В, А32. Прочность конструкций должна соответствовать требованиям Регистра. Толщины листов наружной обшивки, палуб, переборок и набора корпуса должны обеспечивать необходимую прочность, а также запасы на износ и коррозию из условий эксплуатации судна в течение 24 лет. Для защиты корпуса от коррозии также выполнить окраску лакокрасочными материалами по схемам фирм-производителей, а для защиты подводной части корпуса судна, кингстонных ящиков, кормового подзора и стабилизатора поворотной насадки предусмотреть, кроме того, короткозамкнутую протекторную защиту. 7. Дельные вещи 7.1. Дельные вещи - иллюминаторы, рубочные окна, двери, крышки, горловины и трапы принять соответствующими действующим правилам и нормам Регистра и техники безопасности. 7.2. Предусмотреть обогреваемые рубочные окна и стеклоочистители. 7.3. Двери в необходимых случаях снабдить самозакрывателями. 8. Изоляция помещений, покрытия и оборудование 8.1. Предусмотреть тепловую и, в необходимых случаях, противопожарную изоляцию поверхности корпуса судна. 8.2. Материалы и толщины изоляции, покрытий палуб, а также зашивки помещений судна применить в соответствии с существующими нормами и требованиями Регистра. Материалы должны быть в основном негорючие. 8.3. Мебель, оборудование, текстильные изделия в жилых, общественных и служебных помещениях предусмотреть в основном из трудносгораемых материалов в соответствии с назначением помещений и требований санитарного надзора и Регистра. 9. Судовые устройства 9.1. Рулевое устройство. На судне предусмотреть поворотную насадку со стабилизатором. Для перекладки поворотной насадки установить электро-гидравлическую рулевую машину с соответствующим крутящим моментом с ручным вспомогательным приводом. Система управления рулевой машиной должна быть электрическая, дистанционная из рулевой рубки. 9.2. Якорное устройство Судно оборудовать двумя якорями Холла (становой и запасной) массой 400 кг каждый, якорными канатами и якорно-швартовным шпилем. Якоря по-походному хранить в якорных трубах с креплением стопорами. Удержание якоря при стоянке обеспечивается якорно-швартовным шпилем и фрикционным стопором. Для хранения цепи предусмотреть цепной ящик необходимого объема и устройство быстрой отдачи коренного конца. 9.3. Швартовно-буксирное устройство. Для швартовки и буксировки судна предусмотреть швартовные и буксирные кнехты и клюзы необходимых размеров. Судно должно быть снабжено швартовными и буксирными канатами отвечающими требованиям Регистра. Хранение буксирного и швартовных канатов осуществляется на стеллажах в форпике и вьюшках на верхней палубе. Для предохранения судна от повреждений при швартовках судно должно быть снабжено плетеными кранцами. 9.4. Спасательное устройство На палубе бака в носовой части предусмотреть установку сбрасываемых спасательных плотов по одному с правого и левого бортов вместимостью по 10 человек каждый. Для хранения плотов предусмотреть стеллажи с найтовами и гидростатическим разобщающим устройством. Снабдить судно спасательными жилетами, гидрокостюмами и спасательными кругами в необходимой комплектации в соответствии с требованиями Регистра. 9.5. Мачтовое устройство Для несения сигнально-отличительных огней, фигур, радионавигационного оборудования и государственного флага на крыше ходового мостика предусмотреть сигнальную мачту. 9.6. Леерное устройство. На открытых участках палубы бака и на навигационном мостике предусмотреть леерное ограждение из стальных труб полной высотой 1100 мм. Трехрядное съемное ограждение в виде тросовых лееров предусмотреть на палубе бака в зоне работы кранбалок. 10. Судовые системы На судне предусмотреть следующие общесудовые системы: - бытового водоснабжения пресной водой; - горячего водоснабжения; - бытовой забортной воды; - шпигатов открытых палуб; - сточная и хозбытовых вод; - общесудовой вентиляции; - система сжатого воздуха общесудовых потребителей; - кондиционирования воздуха; - водяного пожаротушения; - система АОТ и углекислотного тушения; - воздушные и измерительные трубы; - осушения и сбора нефтесодержащих вод; - гидравлики рулевой машины. Система гидравлики рулевой машины, а также охлаждения судового оборудования разрабатываются на основе исходных данных по механизмам. 11. Энергетическая установка 11.1. Энергетическую установку расположить в машинном отделении, в кормовой оконечности судна. 11.2. Предусмотреть следующий состав энергетической установки: - дизель-редукторный агрегат (ДРА) (мощностью не менее 530 кВт частотой вращения 1800 об/мин) и реверс-редукторной передачей. - два вспомогательных дизель-генератора номинальной мощностью по 30 кВт. - механизмы, аппараты, трубопроводы и системы, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы). Валопровод, включающий промежуточный, гребной валы и дейдвудное устройство, должен соответствовать требованиям Регистра. 11.3. Системы энергетической установки: 11.3.1. Топливная система. Система должна обеспечить прием топлива на судно в цистерны основного запаса, его откачку, перекачку из цистерн запаса в расходную цистерну, подачу топлива к потребителям (главному двигателю, ДГ), сбор протечек топлива от механизмов в специальную цистерну. 11.3.2. Масляная система. Система должна обеспечить прием масла в цистерны запаса, заполнение картеров главного двигателя, редуктора и ДГ, перекачку масла в цистерну отработанного масла, выдачу отработанного масла на палубу, резервирование насосов, навешенных на механизмы МО. 11.3.3. Система охлаждения дизелей. Система должна быть двухконтурная, контур охлаждения пресной водой смонтирован на двигателях, контур охлаждения забортной водой обеспечивает подвод забортной воды к насосу охлаждаемого двигателя, прокачку ее через соответствующий контур охлаждения агрегата и последующий слив охлаждающей воды за борт. 11.3.4. Система газовыхлопа. Система должна обеспечить отвод выхлопных газов от главного двигателя и дизель-генераторов через глушители в атмосферу, а также слив гудрона и влаги из глушителей через сливные трубки в специальные бачки. 12. Движитель 12.1. В качестве движителя предусмотреть винт фиксированного шага в насадке, винт четырехлопастной диаметром ок. 1,7 м. 13. Электроэнергетическая система 13.1. В качестве основного рода тока на судне применить переменный ток частотой 50 Гц напряжением 380 В трехфазного тока для силовых потребителей, 220 В трехфазного и однофазного тока для основного освещения, электрорадионавигационного оборудования, систем управления, 127 В, однофазного тока для систем управления и указателей положения руля (при необходимости). Постоянный ток 24 В для аварийного и переносного освещения, ходовых огней, резервного питания радиооборудования, сигнализации и пр. 13.2. Источники электроэнергии. В качестве источников тока на судне предусмотреть: - два дизель-генератора трехфазного переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц мощностью по 30 кВт каждый; - два трехфазных трансформатора 380/230 В; - однофазный трансформатор 380/133 В; - два выпрямительных агрегата 380/30 В; - аккумуляторные батареи (стартерные, аварийные, резервного питания). 13.3. Распределение электроэнергии. Передачу электроэнергии предусмотреть по фидерно-магистральной системе. Распределение электроэнергии между потребителями - через ГРЩ и групповые распределительные щиты. Схема ГРЩ должна обеспечить: длительную работу одного или раздельную работу двух дизель-генераторов, кратковременную параллельную работу двух ДГ, а также одного ДГ с береговым источником тока на время перевода нагрузки, прием энергии от берегового источника через щит питания с берега. Управление и контроль за работой электростанции осуществляется с ГРЩ и пульта управления в ходовой рубке. 13.4. Основные электроприводы. В качестве электроприводов на судне применить короткозамкнутые асинхронные двигатели с прямым пуском, выполняемым посредством магнитных пускателей или станций. Основное напряжение 380 В. Управление рулевым приводом предусмотреть из ходовой рубки и с местного поста в румпельном отделении, обеспечить комплекс сигнализации о работе и неисправностях рулевого привода. Предусмотреть местное ручное, автоматизированное, или дистанционное управление электроприводами механизмов МО (насосы систем, компрессоры, вентиляторы и пр.) Предусмотреть автоматическое отключение вентиляторов МО при пуске системы пожаротушения. 13.5. Сети освещения и сигнально-отличительные огни. Предусмотреть следующие виды освещения: - основное (внутреннее и наружное), - аварийное, - переносное (ремонтное), - прожектор. Освещенность судовых помещений должна соответствовать требованиям Регистра и Санитарным правилам. Основное освещение выполнить на напряжение 220 В переменного тока с питанием от секции 220 В ГРЩ через групповые щиты освещения. Местное освещение - светильниками с лампами накаливания, а также с люминесцентными лампами. В качестве надзеркальных и надстольных светильников в жилых и общественных помещениях применить светильники с люминесцентными лампами. Освещение забортных пространств и рабочих мест на открытых палубах предусмотреть многоваттными светильниками и прожектором. Из рулевой рубки предусмотреть дистанционное отключение наружного освещения, а также включение и отключение наружного освещения по группам. Аварийное освещение выполнить в виде двух автономных групп, каждая из которых получает питание от аккумуляторных батарей напряжением 24 В и обеспечивает горение светильников аварийного освещения в течение не менее 6 часов. Аварийное освещение включается автоматически при исчезновении напряжения сети основного освещения 220 В. Для подключения ламп переносного освещения, электропаяльников других приборов предусмотреть установку штепсельных розеток. Питание розеток переносного освещения выполнить напряжением 24 В постоянного тока от выпрямительного агрегата через групповой щит. Для освещения акватории будет предусмотрен один прожектор на навигационном мостике, питание прожектора производится напряжением 220 В. Управление прожектором ручное дистанционное из рулевой рубки. На судне предусмотреть установку комплекта сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями Регистра и МППСС-72, питание и управление фонарями от коммутатора СОО и прибора "Пульсар". 13.6. Защитные заземления, грозозащита, защита от статического электричества. Необходимо предусмотреть электрическое соединение металлического корпуса электрических машин и аппаратов, работающих при напряжении свыше 30 В, с корпусом судна при помощи заземляющих перемычек. Также должны быть предусмотрены мероприятия по грозозащите. 13.7. Внутрисудовая связь, трансляция и сигнализация. Для обеспечения громкоговорящей связи между рулевой рубкой, помещениями машинного отделения и ахтерпика, открытой палубой на судне предусмотреть систему громкоговорящей связи "Рябина". Для приема телевизионных и радиовещательных программ предусмотреть судовую антенную систему, обеспечивающую необходимое усиление сигналов и разводку по помещениям. Для служебной телефонной связи предусмотреть группу парной телефонной связи с безбатарейными аппаратами, обеспечивающими парную связь рулевой рубки с МО и румпельным отделением. На судне предусмотреть следующие группы сигнализации: - авральную, предназначенную для подачи общесудовых сигналов с колоколами громкого боя, установленными в коридорах, служебных помещениях, на открытых палубах и в МО, где предусмотреть еще и сигнальную лампу; - пожарную звуковую и световую сигнализацию, станцию пожарной сигнализации установить в ходовой рубке; - сигнализацию о пуске аэрозоля в МО; - сигнализацию об уровнях жидкости в отсеках и цистернах; - сигнализацию о наличии человека в трюме. 14. Автоматизация 14.1. Объем автоматизации механизмов, установок и систем судна должен отвечать требованиям, предъявляемым Регистром к судам, имеющим знак автоматизации A3 в символе класса. 14.2. Судовые системы управления техническими средствами судна: Посты управления. На судне предусмотреть главный пост управления в ходовой рубке (ГПУ) и местные посты управления (МПУ). В ходовой рубке установить пульт управления судном, состоящий из нескольких секций и обеспечивающий централизованный контроль и управление как движением судна, так и всем основным оборудованием и системами судна; там же установить основную радио- и навигационную аппаратуру. На местных постах управления предусмотреть локальные средства контроля и управления механизмами, системами и устройствами (щиты, пульты, кнопки). 14.3. Управление движением судна. Управление движением судна осуществляется судоводителем из ходовой рубки, где на главном пульте в носовой части рубки сосредоточить аппаратуру и приборы, обеспечивающие судовождение и связь, в рубке расположить также радио- и навигационную аппаратуру. Для контроля за истинным положением пера руля установить рулевые указатели в рубке и в румпельном отделении. 14.4. Управление энергетической установкой. Объем автоматизации и степень централизации управления и контроля должен обеспечить обслуживание энергетической установи без постоянной вахты в машинном отделении в соответствии со знаком автоматизации A3 в символе класса судна. Система управления должна обеспечивать контроль за работой и управление: - главным двигателем с редуктором, в т.ч. пуск и остановку двигателя, его защиту по параметрам давления масла, температуре воды и предельным оборотам, аварийно-предупредительную и исполнительную сигнализацию о его работе; Местное управление дизелем осуществляется со штатного поста, размещенного в МО. С местного поста должны выполняться следующие действия: - подготовка главного двигателя к действию; - пуск и остановка главного двигателя; - аварийная остановка главного двигателя; - плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных; - включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед"; - переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс); - установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается). Дистанционное управление ДРА должно осуществляться из ходовой рубки с пульта управления судном. При дистанционном управлении ДРА должно обеспечиваться: - плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных; - включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед"; - переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс); - установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается); - пуск и остановка главного двигателя Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
