|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16.06.2009 № 523ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З 16 июня 2009 года Москва N 523 О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 года работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 606, по направлению "Строительство флота для государственных нужд" п р и к а з ы в а ю : 1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса. 1. Утвердить конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2009-2011 годах по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана ( Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1 к настоящему приказу. 3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В.Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке. 4. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Г.Березняк), Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А.Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения. 5. Управлению финансов (Е.В.Соловьева) осуществлять оплату по государственному контракту в соответствии с утвержденным к нему календарным планом. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. Руководитель А.А.Крайний Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству Извещение о проведении открытого конкурса 1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству. 2. Форма торгов - открытый конкурс. 3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 Адрес электронной почты: [email protected] Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич). 4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству. 5. Место выполнения работ - Российская Федерация. 6. Объем выполняемых работ - в соответствии с исходными техническими требованиями на выполнение работ, указанным в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству. Наименование работ (наименование лота), срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота): ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование лота | Сроки | Начальная лота | | выполнения|(максимальная) | | работ | Цена | | |государствен- | | | ного | | | контракта, | | | тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Проектирование и строительство в С момента 1622040000 2009-2011 годах крупнотоннажного заключения (более 65 метров) государст- научно-исследовательского судна для венного проведения ресурсных исследований в контракта открытых районах (Западный регион) до 30 Мирового океана для нужд сентября Федерального агентства по рыболовству 2011 года ---------------------------------------------------------------------- 7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru. Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству предоставляется на бумажном носителе по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается. 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 3 августа 2009 г. 14 ч. 00 мин. (время московское) Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 14 августа 2009 г. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 21 августа 2009 г. 9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству 1. Общие положения. 1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству в (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Предмет государственного контракта: выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству. 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению. 2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. 2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы: 1) фирменное наименование (наименование) сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 5) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации; 6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (документ, подтверждающий одобрение крупной сделки уполномоченным органом управления юридического лица в случае подачи заявки на участие в открытом конкурсе с начальной ценой составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") в оригинале без нотариального удостоверения) (для юридических лиц); Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа вправе представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". В случае, если заключение государственного контракта по итогам конкурса на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник вправе представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой. Предложения о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта. 2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных копий. 2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. 2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе. 2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей. 2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе. 2.9. При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей). 2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. 3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. 3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии с исходными техническими требованиями изложенными в приложении 4 Конкурсной документации. 3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа 4. Цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ 4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: по лоту N 1 - 1 622 040 000 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона сорок тысяч) рублей 00 коп. 4.2. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации. 4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. 4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета. 5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота). 5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на разработку проектной документации, расходы на одобрения и наблюдения Российского морского Регистра судоходства, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота). 5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения. 5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами. 5.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями. 6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации. 6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации. 7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ. 7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. 7.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией. 8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа. 8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации. 8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CDR (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru). Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются. 8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть: направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству; передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 01 июля 2009 года Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 3 августа 2009 года. 8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени. 8.7. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика). 8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Расходы на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта. 10. Требования к участникам размещения заказа. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса; 2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе. 5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 11. Привлечение соисполнителей. Участник размещения заказа может для оказания услуг оказания услуг по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации. 12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке: - Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке: 12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион) для нужд Федерального агентства по рыболовству _____ (регистрационный номер заявки)". 12.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации. 12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса). 12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации. 12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия. 12.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе. 12.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом. 12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации. 13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 13.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа. 13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть. 14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Публично 3 августа 2009 года в 14.00. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа. 14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, 14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте. 14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. 15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе. 15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. 15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае: 1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов; 3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота). 15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость. Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 1. Качество работ и квалификация участника конкурса - 20%; 2. Цена государственного контракта - 50%. 3. Срок выполнения государственного контракта - 30%. 17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 17 Конкурсной документации. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям: ---------------------------------------------------------------------- N | Критерии оценки |Кол-во п/п| |баллов | | T(k) ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование и/или строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Приложено максимальное количество выполненных контрактов 20/0 с актами выполненных работ среди всех заявок участников размещения заказа/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование и/или строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных 40/0 контрактов среди всех заявок/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 4 баллов ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Наличие (отсутствие) у участника размещения заказа 15/0 сертификата ГОСТ P ISO9001; (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.4. Наличие/отсутствие у участника размещения заказа 10/0 сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.5. Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 10/0 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.6. Отсутствие/наличие у участника размещения заказа 10/0 задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копиями справки о состоянии расчетов участника размещения заказа) ---------------------------------------------------------------------- 1.7. Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала) - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах: от 0 до 500 тыс. руб. включительно 0 от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно 5 от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно 10 более 1,5 млн. руб. 15 ---------------------------------------------------------------------- Итого: 120 ---------------------------------------------------------------------- Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа. В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 120. 17.1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 30 сентября 2011 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла. 17.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена государственного контракта" осуществляется следующим образом. Заявке, содержащей минимальную цену государственного контракта среди всех заявок участников открытого конкурса, присваивается 1 балл. Другим заявкам балл снижается на 0,01 балла по мере снижения цены государственного контракта, но значение не может быть менее 0,01 балла. 17.3. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой: T(k) S(k) = 0,5 * C(k) + 0,2 * ---- + 0,3 * M(k) 120 где: C(k) - балльная цена государственного контракта k-ой заявки на участие в открытом конкурсе; T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа"; M(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ". В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k) В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе. 17.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. 17.5. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации. 18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства. в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения. 18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе. 18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются: в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса; в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер; участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса; победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта; в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях: уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта; уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта. 18.5. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта. 19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственного контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта. 19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается государственного контракт, самостоятельно. 19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытом конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 19.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией. 19.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 19.7. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. 19.8 Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству Р/с. 40302810800001000079 Лиц/сч. N 05731000760 УФК по г. Москве Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 ИНН 7702679523 КПП 770201001 19.9. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 19.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта, 20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 20.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6). 20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственного контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 20.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 20.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 20.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта. Приложение 1 к Конкурсной документации ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе 1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _______________________________ ______________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Предложение по цене государственного контракта: _____________________________ 4. Предложение по срокам выполнения работ: ___________________________ 5. ИНН ______________________ 6. Банковские реквизиты: _________________________ Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований: - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято. В случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации. К заявке прилагаются следующие документы: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ __________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус) М.П. (при наличии) "___"___________ 2009 г. Приложение 2 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 ч. (время московское) 3 августа 2009 года | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | | | __________________________________________________________________ | | (наименование лота) | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 3 к Конкурсной документации Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа ____________________________________________________________________ | | | ЗАКАЗНОЕ | | -------- | | "В форме электронного документа" | | | | НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 ч. (время московское) 3 августа 2009 года | | | | | | Заявка на участие в открытом конкурсе | | ------------------------------------- | | | | __________________________________________________________________ | | (название открытого конкурса) | | __________________________________________________________________ | | _____________________________ | | | | | | Куда: __________________________________________________ | | | | Кому: __________________________________________________ | |____________________________________________________________________| Внимание! В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией. Приложение 4 к Конкурсной документации ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству Участник размещения заказа должен представить описание работ в 2009-2011 годах по проектированию и строительству крупнотоннажного (85- 95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству: Наименование работ - выполнение в 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (85-95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству. Область применения работ - выполнение комплекса ресурсных научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода. Целью настоящей работы является создание научно-исследовательского судна (НИС), отвечающего современному уровню техники, способному осуществлять весь комплекс научно-исследовательских работ по проведению ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана ( Западный регион), в том числе промысла. 1. Выполнение 2009-2011 годах работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (85-95 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству на основании исходных технических требований, разработанных на их основе и утвержденных Заказчиком технического задания на проектирование, а также утвержденного технического и рабочего проектов, согласованных Заказчиком и одобренных Российским морским Регистром судоходства. При выполнении проектно-конструкторских работ должны быть разработаны комплекты документации в стандартах "Единой системы конструкторской документации". 2. Испытания и сдача судна Заказчику выполняются в объеме разработанных Исполнителем, одобренных Российским морским Регистром судоходства и согласованных Заказчиком по программе и методикам на проведение испытаний. 3. Требования к страхованию ответственности по контракту, судна в постройке и ответственности по гарантийным обязательствам. 3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования: - банкротства Исполнителя; - стихийных бедствий; - непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя; - принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности; - неумышленных действий работников Исполнителя; - нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя. Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения государственного контракта, по этапам строительства судна. Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту. 3.2. Исполнитель обязан за свой счет застраховать строящиеся суда от рисков: гибели, повреждения, включая расходы по спасанию судна; скрытых дефектов конструкций судна, включая ошибки проекта; загрязнения окружающей среды; ответственности при столкновении судов; ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в размере полной действительной стоимости строящегося объекта, в период его строительства с момента закладки киля до момента сдачи судна Заказчику. 3.3. Исполнитель обязан застраховать ответственность по исполнению гарантийных обязательств в период после сдачи судов Заказчику до окончания гарантийного периода. 3.4. Существенные условия договоров страхования должны быть согласованы с Заказчиком. Копия страхового полиса (полисов) должна быть представлена Заказчику с целью подтверждения надлежащего страхового обеспечения рисков по государственному контракту и строящемуся судну в соответствии с настоящим пунктом 3. 1. Общесудовая часть 1.1 Тип и класс судна Морское судно с ледовым усилением, двухпалубное, с удлиненным баком, смещенной в нос надстройкой, с кормовым слипом для спуска-подъема трала, с единой навигационной и промысловой рубкой, с избыточным надводным бортом, с дизель-электрической силовой установкой постоянного тока, с преобразователями частоты, работающая на винт (пяти лопастной) фиксированного шага (ВФШ) в неподвижной насадке, с носовым и кормовым подруливающими устройствами, с морозильным оборудованием для улова и морозильным трюмом. На стадии проектирования, строительства и передачи Заказчику создатели судна должны уделить максимум внимания тому, чтобы конструкции корпуса судна, винта, дизель-генераторов, гребных двигателей, валопровода, руля и других механизмов и устройств обеспечивали малошумность и отсутствие кавитации в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц и удовлетворяли соответствующими требованиям ИКЕС по допустимому уровню шума НИС на скорости 11 узлов. Судно должно быть спроектировано и построено в соответствии с действующими Правилами Российского морского регистра судоходства и международными Конвенциями на класс: КМ * Arc 4 (1) AUT1 (REF) EPP ECO Special purpose ship Получение класса должно являться предметом специального рассмотрения Регистром при согласовании технического проекта судна. 1.2 Назначение судна Выполнение комплекса научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода: - выполнение многовидовых тралово-аккустических съемок по оценке запасов водных гидробионтов; - изучение океанологических условий формирования биологической и промысловой продуктивности вод в районах исследований; - осуществление мониторинга среды обитания промысловых гидробионтов; - оценка состояния и характера распределения кормовой базы, пищевой обеспеченности основных промысловых рыб; - исследования поведения и сбор материалов для оценки запасов водных гидробионтов с помощью телеуправляемого подводного аппарата; - картирование рельефа дна на обследуемой акватории; - лов рыбы в научно-исследовательских целях донным и пелагическим тралами; - освоение новых методов и приборов рыбопоисковой гидроакустики; - технологические исследования в области производства мороженной и охлажденной рыбной продукции из разделанной и неразделанной рыбы, в том числе производство рыбной кормовой муки и технического жира. 1.3 Район плавания и автономность Район плавания - неограниченный, в соответствии с классом судна. Условия эксплуатации - круглогодичные в соответствии со знаком категории ледовых усилений в символе класса судна. Обеспечить возможность работы в тропических условиях. Расчетные температуры: - наружного воздуха: от плюс 34°С до минус 25°С; - забортной воды: от плюс 30°С до минус 2°С; Автономность по запасам топлива не менее 70 суток полного хода или 90 суток в режиме научных исследований, а по запасам пресной воды - 10 суток с пополнением запасов от опреснительной установки с последующей минерализацией и обеззараживанием. Запас промыслового снаряжения принять по потребности всего рейса. 1.4 Правила и нормы проектирования Судно строится в соответствии со следующими Правилами и нормами, действующими на момент разработки технического проекта, в том числе, с учетом бюллетеней изменений и дополнений к ним: - Правила Российского морского регистра судоходства, изд. 2008 г., том 1, 2 и 5 (Правила РС); - Правила по оборудованию морских судов, изд. 2008 г.; - Правила по грузоподъемным устройствам морских судов, изд. 2008 г.; - Правила по грузовой марке морских судов, изд. 2008 г. - Международные Правила по предупреждения столкновения в море (МППСС-72); - Международная Конвенция по предотвращению загрязнения судов 1973 г. (МАРПОЛ-73/78); - Международная Конвенция по обмеру судов, 1969 г.; - Санитарные Правила морских судов, изд. 1984 г.; - Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); - Резолюции ИМО А.601(15) по составлению информации капитану о маневренных элементах судна; - Резолюции ИМО А.468(ХII) Кодекс по уровню шума на судах; - Рекомендация ИКЕС N 209. Совместный научно-исследовательский отчет N 209 "Подводные шумы, издаваемые научно-исследовательскими судами. Обзор и рекомендации"; - Правила плавания по Панамскому каналу; - Международный Кодекс по охране судов и портовых сооружений (Кодекс ОСПС); - РД 15-256-99 "Правила. Защита судов флота рыбного хозяйства в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и от средств массового поражения. Типовой перечень работ"; - Правила международной связи ГМССБ; - Международная Конвенция по радиосвязи 1982 и 1987 гг; - Международный регламент радиосвязи, 1987 г. 1.5 Главные размерения Главные размерения, водоизмещение судна и осадка определяются расчетом и должны быть оптимальными для выполнения настоящих технических требований. Длина - 85-95 метров, ширина 15 метров, валовая вместимость - 3000-4000 р.т. Объем морозильного трюма для хранения рыбной продукции должен 3 составлять не менее 500 м . Температура хранения продукции - минус 28°С. Экипаж судна - не более 40 чел. должен обеспечить безопасную эксплуатацию судна по своему назначению, с учетом применяемых средств механизации, автоматизации, устанавливаемого оборудования и совмещения профессий при условии 3-х сменной вахты судового состава и 2-х сменной работы производственного персонала. Состав научной группы - до 20 человек. Старший комсостав (капитан, начальник экспедиции, старший механик, старший помощник капитана и помощник капитана по науке) разместить в блок-каютах с индивидуальным санузлом. Комсостав и члены научной группы - в одноместных каютах с индивидуальным санузлом. Остальные члены экипажа - в одно- и двухместных каютах с санузлом. 2. Мореходные качества. 2.1 Мореходные качества должны обеспечивать нормальную эксплуатацию судна и хорошую обитаемость и безопасность мореплавания. 2.2 Остойчивость судна во всех эксплуатационных случаях должна удовлетворять требованиям Правил РС, предъявляемым к судам неограниченного района плавания. 2.3 Непотопляемость судна во всех эксплуатационных случаях нагрузки должна обеспечиваться при затоплении одного отсека с выполнением требований Правил РС, предъявляемым к посадке и остойчивости поврежденного судна. 2.4 Во всех эксплуатационных случаях нагрузки судно не должно иметь крена и дифферента на нос. 2.5 Посадка судна должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления слеминга. 2.6 Параметры качки судна должны обеспечивать нормальную эксплуатацию по прямому назначению. Период собственных бортовых колебаний судна на тихой воде во всех эксплуатационных случаях нагрузки не должен быть меньше 14 сек. Для уменьшения амплитуды бортовой качки предусмотреть скуловые кили и средства активного успокоения качки уточняется при разработки проектной документации). 2.7 В случае приема жидкого балласта, он должен приниматься в цистерне изолированного балласта. 2.8 Скорость хода судна при водоизмещении по грузовую марку, свежеокрашенном и чистом корпусе, при силе ветра не более 2 баллов по шкале Бофорта, волнении моря не более 3 баллов, глубине воды не менее 10 осадок судна, при номинальной мощности гребного электродвигателя должна составлять на переходе около 15 узлов, при тралении - 8 узлов. 2.9 Тяговое усилие при номинальной мощности гребного электродвигателя, при условиях указанных в п. 2.8 должно соответствовать скорости хода 8 узлов. 3. Судовые устройства 3.1 Рулевое устройство 3.1.1 На судне должен быть установлен один оптикаемый полубалансирный руль с закрылком. Перекладка руля должна осуществляться электрогидравлической рулевой машиной с двумя насосными агрегатами, обеспечивающей поворот руля с 35° одного борта 30° другого борта в течении 28 секунд при полном переднем ходе судна от каждого насосного агрегата. Конструкция руля должна обеспечивать минимальное излучение шума. 3.1.2 Управление рулевой машиной должно быть электрическое, с центрального, кормового и бортовых постов управления в рулевой рубке. Пост в рулевой рубке должен быть оборудован авторулевым. 3.2 Якорное устройство 3.2.1 Судно должно быть снабжено тремя (один запасной) якорями Холла. Должно быть обеспечено крепление якорей по-походному с помощью цепных стопоров и ленточными тормозами шпилей. Якоря должны убираться во втяжные клюзы с нишами и с палубными крышками. 3.2.2 Якорные цепи для становых якорей должны быть предусмотрены сварными с распорками. Для хранения цепей должны быть предусмотрены цепные ящики, обеспечивающие самоукладку цепей при подъеме якорей. Для крепления и экстренного отдачи якорных цепей в цепных ящиках должны быть установлены устройства крепления и отдачи коренных концов с дистанционными приводами, выведенными на палубу бака. 3.2.3 В качестве механизмов для подъема и отдачи якорей должны быть предусмотрены два электрических якорно-швартовных шпиля, оборудованных системой указателя длин вытравливаемых цепей на местных постах управления. 3.3 Швартовное и буксирное устройства 3.3.1 Судно должно быть снабжено комплектом синтетических швартовных канатов и одним стальным буксирным канатом. Для швартовки предусмотреть необходимое количество швартовных кнехтов и клюзов. Предусмотреть швартовные клюзы и кнехты необходимые для прохождения Панамского канала. 3.3.2 Швартовные операции на палубе бака должны выполняться турачками якорно-швартовных шпилей, в кормовой части - электрическими швартовными шпилями. 3.3.3 Должны быть предусмотрены швартовные пневматические линеметательные устройства. 3.4 Спасательные устройства 3.4.1 На судне должны быть установлены: - две спасательные шлюпки закрытого типа со шлюпбалками и электрическими лебедками, устанавливаемых побортно, для размещения с каждого борта всех людей, находящихся на судне; - дежурная (мягкая, резиновая, скоростная) шлюпка с подвесным мотором в комплекте с устройством для спуска; - спасательные сбрасываемые плоты, вместимостью достаточной для размещения с каждого борта всех людей, находящихся на судне. 3.4.2 На судне должны быть предусмотрены индивидуальные спасательные средства, спасательные круги с соответствующим обеспечением. 3.5 Грузовое устройство 3.5.1 Грузовое устройство должно быть работоспособным при волнении до 5 баллов и обеспечивать: - выполнение работ с научно-исследовательской аппаратурой; - выполнение грузо-промысловых операций; - разгрузку-погрузку рыбной продукции; - загрузку провизионной кладовой и грузовые операции в шкиперской; - выполнение вспомогательных операций; - подъем и опускание глубоководного обитаемого исследовательского аппарата (в качестве проработки); 3.5.2 В качестве грузовых устройств предлагается установка четырех складывающихся телескопических кранов, обеспечивающих: - грузоподъемность 2600 кг на вылете 8 м; - грузоподъемность 3500 кг на вылете 6 м; - грузоподъемность 7300 кг на вылете 3 м. 3.5.3 Краны устанавливаются: - 2 ед. в корме для выполнения грузо-промысловых операций и работ с научно-исследовательской аппаратурой: - 1 ед. на промысловой палубе по правому борту; - 1 ед. на палубе бака по правому борту для обслуживания провизионной и шкиперской кладовых; Управление кранами дистанционное и из ходовой рубки 3.5.4 На судне должно быть предусмотрено устройство для работы с океанографическими CTD зондами массой не более 200 кг и габаритными размерами - высотой ок. 1250 мм, диаметром ок. 1150 мм. Устройство должно обеспечивать безопасный спуск зондов из ангара (места хранения) за борт вылетом не менее 2 м на глубину до 2000 м, а также подъем и установку их в ангаре. 3.6 Дельные вещи 3.6.1 На судне должны быть установлены иллюминаторы (круглые и прямоугольные), двери, крышки, трапы и горловины в соответствии с нормативными документами, принятыми в отрасли. 3.6.2 Судно должно быть оборудовано двумя забортными трапами длиной ок. 10 м. Подъем и заваливание трапов должно осуществляться механизировано. 3.6.3 На судне должна быть предусмотрена трап-сходня и шторм-трапы, расположенные у места посадки в спасательные плоты и шлюпки. 3.6.4 Должны быть предусмотрены по три грузовых площадки в комплекте со съемными направляющими для выгрузки рыбопродукции из трюма грузоподъемностью не менее 3,2 т для мороженной рыбопродукции и 1,8 т - для муки. 3.6.5 Размеры крышек трюма мороженной продукции должны быть размером не менее 3,3 x 2,5 м. Открывание крышек осуществляется грузовым устройством. Размер крышек люка в трюм рыбной муки не менее 1,6 x 2,0 м. 3.6.6 Трюма должны быть оборудованы грузовыми решетками в виде панелей из алюминиевого сплава АД31 Т. 3.6.7 Должна быть обеспечена фиксация и стопорение крышек, а также возможность удержаний закрытий в любом промежуточном положении. 3.7 Камбузное оборудование В пищеблоке, провизионных кладовых должно быть установлено современное оборудование, обеспечивающее выполнение работ с минимальными затратами ручного труда на высоком технологическом уровне. 4. Состав научных лабораторий и их научно-техническое оснащение 4.1 Операционный центр (включает в себя гидроакустическую лабораторию, площадью ок. 60 м2) Расположить в кормовой части надстройки, ниже ходового мостика с обеспечением обзора по правому борту. Установить блоки следующих научных приборов: научного эхолота ЕК-60, гидролокатора кругового обзора SP-70, репитеры систем контроля параметров трала, многолучевого гидролокатора, профилографа течений RDI, многолучевого эхолота "Шельф", репитеры систем подводного видеонаблюдения, пульты управления и регистраторы систем дистанционных измерений Лидар ПАЛ-2, ИК-радиометр АИР, регистраторы проточной измерительной системы "Ferry Box", 5-7 ПК. Антенны научного эхолота (не менее 18, 38, 120, 200 кГц), многолучевого научного гидролокатора, профилографа RDI (не менее 75 и 150 кГц), многолучевого эхолота, приемных гидрофонов бескабельной системы контроля орудий лова смонтировать на выдвижных килях, выступающих за обводы корпуса судна на 4 м, приемопередатчики всех акустических комплексов монтируются в помещение агрегатной РПА. Обеспечить использование акустической системы определения местоположения научных подводных объектов с высокой точностью. В помещении операционного центра предусмотреть небольшое помещение сервера ЛВС (ок 5 м2) и помещение множительной техники (ок. 9 м2), где установить комплект принтеров, плоттеров, сканеров, в том числе широкоформатных. 4.2 Блок ихтиологических лабораторий Расположить на палубе рыбцеха с выходами из рыбцеха. Предусмотреть следующие лаборатории: - ихтиологическая мокрая (площадь ок. 16 м2); - ихтиологическая сухая (площадь ок. 19 м2); - помещение для хранения фиксированных проб (площадь ок. 6,5 м2). В мокрой лаборатории обеспечить установку морских электронных весов на разные диапазоны и соответственно имеющих различную точность, электронные мерные линейки, подвод пресной и морской воды. В сухой лаборатории предусмотреть места установки приносимого лабораторного оборудования, в том числе не менее 3 ПК. Первой от кормы расположить мокрую лабораторию, затем сухую. В помещении для хранения фиксированных проб предусмотреть вытяжку. Кроме этого на рыбфабрике около транспортера в непосредственной близости от бункера предусмотреть 2-3 ихтиологических рабочих места, оборудованными электронными весами и электронными мерными линейками. 4.3 Океанологический блок Разместить на нижней палубе. Предусмотреть следующие лаборатории: - гидрологическая лаборатория (площадь ок. 18 м2) рядом с ангаром N 1. В ней установить бортовые блоки опускаемого океанологического комплекса с пробоотборником (CTD, кислород, флуоресценция, лазерный измеритель концентрации и размеров частиц мезопланктона), бортовые блоки ондулятора, не менее 3-х ПК. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
