|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 24.08.2009 № 762В случае невозможности определения новых сроков и цены контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения контракта. СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2). 3.2. Подрядчик по согласованию с заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта. СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик: 4.1.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком и исключительные права на них по акту сдачи-приемки выполненных работ. 4.1.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливает срок для устранения недостатков. 4.1.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком. 4.1.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы и исключительные права на их результат после их приемки. 4.1.5. Заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 4.1.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации и рабочей документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством. 4.1.7. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств. СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 5.1. Выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ. 5.2. Выполняет изыскательские работы, осуществляет сбор всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему контракту. 5.3. Согласовывает Проектную документацию с заинтересованными лицами, лицами с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством. 5.4. Представляет в адрес Заказчика отчеты о проделанной работе в установленные календарным планом сроки. Отчеты предоставляются Заказчику экспресс почтой или в экспедицию по адресу заказчика. 5.5. По требованию Заказчика предоставляет информацию о ходе выполнения работ. 5.6. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в календарном плане работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете. 5.7. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается заказчиком как невыполнение работ в установленные сроки. 5.8. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица. 5.9. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам. 5.10. В установленные заказчиком сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки. При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной проектной документации и рабочей документации в результате проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает проектную документацию с целью устранения недоработок за свой счет. 5.11. Обеспечивает Заказчику сопровождение согласования проектной документации и рабочей документации в органах государственной экспертизы до момента получения положительного заключения на проектную документацию. 5.12. Обеспечивает Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ. 5.13. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. СТАТЬЯ 6. ПРИЕМКА РАБОТ 6.1. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия Технического задания, условиям Контракта, действующим нормативным документам, при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.4. настоящего Контракта. 6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат. 6.3. Сдача результата работ и исключительных прав на него Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком заказчику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Контракта, определяется в Техническом задании и календарным планом. Подрядчик передает заказчику документацию в количестве 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и при отсутствии замечаний по выполненным работам, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.6. В случае, если проектная документация и рабочая документация не соответствует Техническому заданию на проектирование, условиям Контракта или требованиям законодательства Российской Федерации, Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от приемки работ. В этом случае Заказчиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения. 6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Заказчику документацию по акту сдачи-приемки выполненных работ. 6.8. Право на результат работ (этапа работ), в том числе исключительные права на него, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ). СТАТЬЯ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 7.1. Проектная документация и рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Контракту, состав разделов проекта и их содержание должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 " О составе разделов проектной документации и рабочей документации и требованиях к их содержанию", СНиП, заданию на проектирование и условиям настоящего Контракта. 7.2. Сметная документация должна быть разработана в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года, в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации. СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту, в частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации. 9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком. 9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации и рабочей документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту. 9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в приемке выполненных работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком. 9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта. 9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту. СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так же споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 10.3. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров, они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется подрядчиком на сумму ______(_______) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта). 11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется ______________________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)). 11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 11.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 декабря 2009 года Сторонами принятых на себя обязательств. СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании: - письменного соглашения Сторон; - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 13.2. При расторжении Контракта по любым основаниям заказчик обязан: - принять результат работ, фактически выполненных Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта и исключительные права на них; - в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ; - в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы. СТАТЬЯ 14. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 14.1. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, выполненных по настоящему контракту, к Заказчику переходят исключительные права на проектную и рабочую документации, разработанные по настоящему контракту, о чем делается отметка в акте сдачи-приемки выполненных работ. СТАТЬЯ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны. 15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 15.3. Стороны, после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1103, произвести замену "заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУП "СахНИРО", путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 15.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 15.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта 15.7. Приложением к настоящему Контракту являются: Приложение N 1 Техническое задание Приложение N 2 Календарный план СТАТЬЯ 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Приложение N 1 к государственному контракту N _________ от "__"______ 2009 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по реконструкции научно-производственного инновационного центра по созданию технологий аквакультуры, Сахалинская область, пос. Яблочный: ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Содержание п/п| | ---------------------------------------------------------------------- 1 Основание для разработки Федеральная целевая программа "Повышение документации эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах". ---------------------------------------------------------------------- 2 Вид строительства - Реконструкция ---------------------------------------------------------------------- 3 Район строительства - Сахалинская область, Холмский р-н, пос. Яблочный ---------------------------------------------------------------------- 4 Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству ---------------------------------------------------------------------- 5 Застройщик - ФГУП "СахНИРО" ---------------------------------------------------------------------- 6 Генеральная проектная - Определяется по результатам проведения организация конкурса на подряд (тендера). ---------------------------------------------------------------------- 7 Генеральная строительная - Определяется по результатам проведения организация конкурса на подряд (тендера). ---------------------------------------------------------------------- 8 Стадийность - Изыскательские работы, проектная проектирования документация, рабочая документация. Разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 ---------------------------------------------------------------------- 9 Режим работы - Круглосуточный, круглогодичный. ---------------------------------------------------------------------- 10 Источник финансирования - Средства федерального бюджета. ---------------------------------------------------------------------- 11 Основные технико- - Производственная мощность центра - экономические показатели 1 млн. шт. жизнестойкой молоди трепанга, объекта, в том числе, 1.5 млн. шт. молоди приморского мощность предприятия, гребешка, рассада ламинарии японской для производительность 50 га плантаций. - Предусмотреть ввод в эксплуатацию в 2 этапа. На первом этапе производственную мощность довести до 50% от проектной. - Экспериментальная часть центра обеспечивает НИР по иглокожим, двустворчатым моллюскам, водорослям и включает в себя экспериментальные полигоны (7 на первом этапе) - Образовательная часть центра обеспечивает возможность подготовки специалистов и повышения квалификации в области искусственного воспроизводства трепанга, гребешка и ламинарии. - Расчетная сметная стоимость в ценах соответствующих лет составляет 228,5 млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- 12 Особые условия - Сейсмичность района - 8-9 баллов строительства - Центр расположить на берегу юго-западного побережья о. Сахалин в районе пос. Яблочный на месте экспериментально-полевой базы ФГУП "СахНИРО". ---------------------------------------------------------------------- 13 Основные технологические - Процесс заводского выращивания молоди требования трепанга должен выполняться в соответствии с бионормативами, которые включают в себя отлов производителей, их выдерживание, стимуляцию нереста, получение половых продуктов, получение личинок, выдерживание и подращивание личинок, получение и подращивание молоди до жизнестойкой стадии и выпуск ее в естественную среду обитания (на первом этапе запланирована высадка на природные субстраты в пределах экспериментальных полигонов, а на втором - в подходящие местообитания), контроль эпизоотического состояния среды обитания и объекта культивирования. - Процесс коллекторного выращивания молоди приморского гребешка должен выполняться в соответствии с бионормативами, которые включают в себя монтаж и установку коллекторов, сбор спата и технический мониторинг, подращивание молоди до жизнестойкой стадии и выпуск (на первом этапе запланирована высадка на природные субстраты в пределах экспериментальных полигонов, а на втором - в подходящие местообитания) (пастбищное или садковое выращивание). - Процесс заводского выращивания рассады ламинарии японской должен выполняться в соответствии с существующими бионормативами, которые включают в себя отбор маточных слоевищ, стимуляцию выхода зооспор, оспоривание субстратов и выращивание рассады ламинарии размером 0,5 - 1 см. ---------------------------------------------------------------------- 14 Состав предприятия - Производственный цех для выращивания 1 млн. шт. молоди трепанга и экспериментальных работ по выращиванию других гидробионтов (моллюски и др.), включающий комплекс оборудования для водоподготовки (с рекуперацией тепла), отделения для содержания производителей (4 стандартных установки с регулируемой температурой), получения и выращивания 3 личинок (бассейны общим объемом 5 м со стабилизированной температурой) и выращивания молоди трепанга (бассейны 3 общим объемом 25 м ), выращивания микроводорослей для кормления личинок и помещения для вспомогательных операций, включая хранение коллекции культур микроводорослей, контроль эпизоотического состояния объектов культивирования и среды их обитания. - Производственный цех для выращивания рассады морской капусты на 50 га плантаций, включающий комплекс оборудования для водоподготовки (с холодильными установками и рекуперацией тепла) и отделения для получения зооспор и выращивания рассады ламинарии японской (2 модуля с оборотной системой водоснабжения с объемом бассейнов по 3 15 м ); Морской водозабор, включающий заборное сооружение, водовод, насосную станцию, систему скорых фильтров, 3 накопитель-отстойник объемом 100 м ; Оба производственных цеха должны быть обеспечены: лабораторным модулем, техническим модулем (включая водолазную станцию), складским модулем для хранения плавсредств, полевого оборудования, транспорта и др.), причальными сооружениями с эллингом, жилищно-бытовым модулем на 12 человек. - Вспомогательные сооружения. ---------------------------------------------------------------------- 15 Водоснабжение и - Изыскания и строительство водонапорных водоотведение скважин - 2 шт. - Технологическое водоснабжение: морской водозабор в районе пос. Яблочное осуществляется с глубины не менее 8 метров. Расход морской воды до 3 10 м /час. ---------------------------------------------------------------------- 16 Охрана окружающей среды - Сброс технологической воды осуществляется через распределенные водовыпуски. Для очистки хозбытовых и дождевых стоков предусматриваются установки полной биологической очистки. - Создание участка для сбора бытовых и производственных отходов. - Установка резервуаров для жидких производственных отходов. ---------------------------------------------------------------------- 17 Требования к - Провести изыскания для установления проектированию технического состояния и условий реконструкции здания, реконструкции инженерных сетей. - Реконструкция научно-производственного центра по выращиванию гидробионтов и подготовке специалистов в области аквакультуры включает в себя: - комплекс холодильного оборудования, - оборудование для водоподготовки, 3 - 12 бассейнов общим объемом 60 м (ориентировочные размеры экспериментальных цехов: два помещения, 2 общей площадью 600 м , для выращивания гидробионтов и два помещения, общей 2 площадью 200 м , для выращивания микроводорослей для кормления личинок и помещения для вспомогательных операций, включая хранение коллекции культур микроводорослей), - экспериментально-производственный часть по технологической переработке гидробионтов и производство природных биологически активных веществ из отходов перерабатываемого биологического сырья (ориентировочные размеры производственного комплекса: 2 2 350 м - производство, 100 м - стерильное производство, 2 100 м - аналитическая лаборатория, 2 50 м - офисные помещения); - учебные аудитории, конференцзал Объекты подлежащие реконструкции: - помещение здания центра ( в т.ч. с перепланировка для проведения научной и образовательной деятельности); - насосная станция; - морской водозабор с удалением от берега 500 м; - водозабор пресной воды, включающего в себя водолазную станцию; - предусмотреть гидротехнические сооружения: а) пирс; б) береговая зона; в) дренажная система; - холодильные модули на 20 т - 2 шт.; - эллинг для маломерных судов; - лабораторный модуль (лаборатории 2 S = 200 м ); - технические модули; - модуль очистных сооружений; - контрольно-пропускной пункт для охраны; - площадка для погрузо-разгрузочных работ. ---------------------------------------------------------------------- 18 Энергоснабжение: - Модуль автономного электроснабжения. - Трансформаторная подстанция. ---------------------------------------------------------------------- 19 Теплоснабжение - Автономные котлы. ---------------------------------------------------------------------- 20 Сроки проектных работ С момента заключения контракта до 10 декабря 2009 года. ---------------------------------------------------------------------- 21 Сроки начала и окончания 2010-2013 гг. строительства ---------------------------------------------------------------------- Заказчик: Подрядчик: Приложение N 2 к государственному контракту N _________ от "__"______ 2009 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН На выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации и рабочей документации по реконструкции научно-производственного инновационного центра по созданию технологий аквакультуры, Сахалинская область, пос. Яблочный: ______________________________ Контрактная цена ____________ руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование работ | Дата | Дата | Цена по | Результаты п/п| (этапов работ) | начала |окончания| контракту | работ | | этапа | этапа | руб. | ---|--------------------|--------|---------|------------|------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Заказчик: Подрядчик: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
